重庆地区水利工程监理合同协议合同三篇

重庆地区水利工程监理合同协议合同三篇篇一合同双方委托方（业主/建设单位）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系人：联系电话：统一社会信用代码：监理方（监理机构）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系人：联系电话：统一社会信用代码：资质等级：_________________________资质证书编号：_________________________项目概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：重庆市__________区/县__________镇/街道__________村/社区3.工程规模与特征：本工程为__________（如：水库大坝、堤防加固、引水隧洞、水电站厂房、灌区渠道等）工程，主要建设内容__________，主要技术指标__________。4.监理范围：依据国家有关法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对工程的质量、进度、投资、安全进行控制，对合同进行管理，对信息进行管理，组织协调工程有关各方工作。监理依据本合同文件的监理依据是：（1）中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、水利工程建设程序、水利工程质量管理规定、水利工程建设安全生产管理规定等国家现行有关法律、法规、规章；（2）国家及重庆市有关水利工程建设管理的强制性标准、技术规范和规程，包括但不限于《水利水电工程施工质量验收统一标准》GB50300、《堤防工程施工规范》SL260、《水工混凝土施工规范》SL677等相关标准规范；（3）工程项目的可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件、工程量清单、招标文件、投标文件、中标通知书及合同文件；（4）经批准的施工组织设计（方案）；（5）国家和重庆市有关水利工程建设的其他相关规定。监理内容与职责监理方应根据合同约定和监理依据，在本工程监理范围内履行以下职责：1.质量控制：1.1审查施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案、质量保证体系及措施，重点审查其是否符合设计文件、技术规范及合同要求。1.2对进场的工程材料、构配件、设备进行见证取样、送检或平行检验，审查其质量证明文件，对不合格产品有权要求施工单位清退出场。1.3对施工过程中的关键工序、隐蔽工程进行旁站监理和检查验收，并签署监理意见。1.4审查施工单位报送的分项、分部工程验收申请，参与工程验收，并签署验收意见。1.5参与工程质量事故的调查、处理和鉴定工作。1.6定期整理、审核监理日志、检查记录、试验报告等质量文件，形成完整的监理资料。2.进度控制：2.1审查施工单位提交的工程进度计划，特别是关键线路和关键节点，并提出审核意见。2.2定期检查、核实工程实际进度，与计划进度进行比较分析，发现偏差及时提出调整建议。2.3协助业主和施工单位分析影响进度的原因，督促施工单位采取有效措施加快进度。2.4审查施工单位因非承包人原因提出的工期索赔，并签署意见报业主。2.5定期向业主报告工程进度情况。3.投资控制：3.1审查施工单位提交的工程量申报，进行现场计量，核对工程量清单。3.2参与工程变更的审查和确认工作，计算变更工程费用。3.3参与工程款支付审核，复核支付申请，签署付款意见。3.4协助业主进行投资分析，控制工程成本。3.5协助业主处理工程索赔与反索赔事宜。4.合同管理：4.1熟悉并掌握与本项目相关的合同文件，对合同履行情况进行跟踪管理。4.2处理工程变更、洽商，管理工程变更资料。4.3协助业主处理合同争议。4.4整理、保管合同文件及相关资料。5.信息管理：5.1建立和完善项目监理信息管理制度，负责监理信息的收集、整理、审核、分类、编目、归档和传递。5.2定期向业主报送监理月报、监理专题报告等。5.3负责监理例会的组织、记录和纪要整理工作。6.组织协调：6.1协助业主组织或参与协调解决工程实施过程中出现的有关各方关系问题。6.2协调设计、施工、材料设备供应等单位之间的工作关系。7.安全生产监督：7.1审查施工单位提交的安全生产保证体系、专项安全施工方案及应急预案。7.2对施工现场的安全生产状况进行定期巡查和不定期抽查，对发现的安全隐患及时下达监理通知单，要求施工单位整改，并对整改情况进行跟踪复查。7.3参与或组织安全生产事故的调查处理。8.组织竣工验收：8.1参与工程竣工验收的准备工作，审查竣工验收资料。8.2参加工程竣工验收会议，并签署监理意见。业主的权利与义务业主权利：1.1监督监理方按照合同约定履行监理职责。1.2审查监理方编制的监理规划和监理实施细则。1.3接收监理方提交的各类监理报告、文件和资料。1.4对监理方的工作进行监督、检查和考核。1.5要求监理方更换不称职的监理人员。1.6根据工程需要和合同约定，有权提出变更监理范围或内容的请求。1.7按照合同约定解除或变更合同。1.8按照合同约定获得监理报酬。业主义务：2.1按时向监理方提供开展监理工作所需的条件，包括但不限于提供设计文件、施工图纸、技术要求、工程地质勘察报告、相关批准文件等。2.2按合同约定及时支付监理费。2.3配合监理方的工作，及时解决施工中出现的问题，为监理方履行职责提供必要的协助。2.4保证监理方及其人员进入施工现场和工作场所的权利。2.5履行与监理方签订合同相关的其他义务。监理方的权利与义务监理方权利：3.1依据合同约定和监理依据，独立、公正地开展监理工作，对工程实施监督管理。3.2审查施工单位的报验申请、付款申请、工程变更申请等，并签署监理意见。3.3对不符合设计文件、技术规范、工程质量标准或合同约定的工程指令、行为或指令，有权发出书面通知要求停止或改正。3.4有权要求施工单位对不合格的工程进行返工、拆除或采取其他补救措施。3.5有权参加与工程实施有关的活动，如设计交底、施工准备会、工程协调会等。3.6有权要求业主提供必要的工作条件和协助。3.7有权获得合同约定的监理报酬。3.8合同约定的其他权利。监理方义务：4.1按照合同约定的监理范围和内容，勤勉尽责地履行监理职责。4.2组建符合资质和要求的监理机构，总监理工程师和主要监理人员应在合同签订后__________日内向业主书面报备。4.3编制详细的监理规划和监理实施细则，报业主批准后实施。4.4选派具有相应资格和经验的监理人员进驻施工现场，并保持监理人员的稳定。如需更换总监理工程师或专业监理工程师，应提前__________日书面通知业主并征得同意。4.5做好监理记录，整理、签认监理文件，建立完整、规范的监理资料。4.6保守业主的商业秘密和工程confidential信息。4.7遵守国家法律法规和职业道德，维护工程及业主的合法权益。4.8积极履行安全生产管理的监理职责，认真履行本合同第五条第7款规定的义务。4.9及时、准确地向业主报告工程实施情况和监理工作中发现的问题。4.10合同约定的其他义务。监理机构人员5.1本工程总监理工程师为：__________，职称：__________，注册监理工程师证书号：__________，授权其对本项目监理工作全面负责。5.2专业监理工程师包括：__________（专业：__________）、__________（专业：__________）等，均具备相应的执业资格。5.3监理方应确保监理人员具备履行职责所需的专业知识、技能和经验，特别是熟悉重庆地区水利工程建设的特点和常见问题。5.4监理方应向业主提供所有监理人员的联系方式和授权范围。监理费及支付6.1监理费的总额估算为人民币：____________元（大写：____________元整），最终以审定金额为准。或：监理费按工程合同价的百分比__________%计取，具体费率及计算方式详见附件（若有）或按双方确认的方式计算。6.2支付方式：采用分期支付方式。具体支付节点和比例如下：（1）工程开工后，经业主确认监理机构正式进驻，支付合同总价的__________%；（2）工程主体工程完成__________%（或关键节点）后，支付合同总价的__________%；（3）工程竣工验收合格后，支付至合同总价的__________%；（4）剩余__________%作为工程质量保证金，于工程缺陷责任期结束后__________日内支付。6.3支付条件：监理方应提交符合要求的支付申请、相关证明文件（如监理月报、已完成工作量证明等），经业主审核确认后支付。6.4支付账户：监理方应指定以下账户接收监理费：开户名称：__________开户银行：__________银行账号：__________6.5调整：如因监理范围变更、工程量变化等原因导致监理工作量显著增减，双方应协商调整监理费，并签订补充协议。双方的权利与义务（详细）（此部分内容已在“业主的权利与义务”、“监理方的权利与义务”中详细列明，此处可进一步强调或补充特定细节，例如：）7.1双方应指定专门联系人负责日常沟通协调。7.2双方应妥善保管合同文件和工程资料。7.3双方应遵守重庆市有关工程建设市场管理的相关规定。合同的变更、解除与终止8.1变更：除本合同另有约定外，任何一方提出合同变更，应事先以书面形式通知对方。变更内容经双方协商一致并签署书面变更协议后方可实施。因变更引起的费用增减，由双方根据实际情况协商确定。8.2解除：8.2.1发生下列情形之一，守约方有权书面通知违约方解除本合同：（a）一方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后________日内仍未纠正的；（b）监理方无正当理由未能履行监理职责，导致工程进度严重受阻或质量存在重大隐患的；（c）业主未能按合同约定支付监理费，经监理方书面催告后________日内仍未支付的；（d）出现不可抗力事件，致使合同目的无法实现的；（e）法律、法规规定的其他可以解除合同的情形。8.2.2因不可抗力导致合同解除的，双方应根据事件影响，协商处理合同解除后的善后事宜，包括但不限于费用结算、资料交接等。8.3终止：8.3.1本合同在下列任一情形下终止：（a）监理期届满，监理任务完成；（b）工程竣工验收合格，业主支付完全部监理费；（c）双方协商一致，同意终止合同；（d）因不可抗力导致合同无法继续履行；（e）依法被解除。8.3.2合同终止后，双方应在________日内完成工作交接，包括监理资料、文件、物品等的移交，并办理费用结算手续。违约责任9.1业主违约：9.1.1业主未能按合同约定支付监理费的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之______向监理方支付违约金。逾期支付超过________日的，监理方有权暂停监理工作，由此造成的损失由业主承担。9.1.2业主未能按时提供监理工作所需必要条件或资料的，导致监理方无法正常工作的，应承担相应责任，并赔偿监理方因此遭受的损失。9.2监理方违约：9.2.1监理方未能按合同约定履行监理职责，或因监理方原因导致工程出现重大质量、安全事故或造成业主重大损失的，应承担相应的赔偿责任。9.2.2监理方擅自更换总监理工程师或主要监理工程师，未经业主同意擅自扩大监理范围，或泄露业主商业秘密的，应承担违约责任，赔偿业主因此遭受的损失。9.2.3监理方未按合同约定提交监理报告、文件等重要资料，或提供的资料严重失实、误导业主决策的，应承担相应责任。9.3其他违约：双方任何一方违反本合同其他约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于停止履行、采取补救措施、赔偿损失等。不可抗力10.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。10.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后________日内书面通知对方，并提供相关证明文件。10.3因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。保密条款11.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同内容、在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、工程数据等泄露给任何第三方或用于本合同目的之外的其他用途。11.2本保密义务不因本合同的终止而解除，持续有效。法律适用与管辖12.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。合同生效、份数及附件13.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。13.2本合同一式________份，业主执________份，监理方执________份，具有同等法律效力。13.3附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件清单如下：（1）监理规划（草案）（2）监理机构人员名单及授权书（3）业主提供的主要文件清单（4）______、______通知送达14.1双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递方式）或发送电子邮件（若未明确邮箱，则按联系人电话通知视为有效）即视为有效送达。14.2任何一方变更联系方式，应提前________日书面通知对方。未尽事宜15.1本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2对于本合同条款的任何修改，均须经双方书面同意。合同双方确认委托方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字：日期：______年______月______日监理方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字：日期：______年______月______日篇二合同双方委托方（业主/建设单位）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系人：联系电话：统一社会信用代码：监理方（监理机构）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系人：联系电话：统一社会信用代码：资质等级：_________________________资质证书编号：_________________________项目概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：重庆市__________区/县__________镇/街道__________村/社区3.工程规模与特征：本工程为__________（如：水库大坝、堤防加固、引水隧洞、水电站厂房、灌区渠道等）工程，主要建设内容__________，主要技术指标__________。4.监理范围：依据国家有关法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对工程的质量、进度、投资、安全进行控制，对合同进行管理，对信息进行管理，组织协调工程有关各方工作。监理依据本合同文件的监理依据是：（1）中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、水利工程建设程序、水利工程质量管理规定、水利工程建设安全生产管理规定等国家现行有关法律、法规、规章；（2）国家及重庆市有关水利工程建设管理的强制性标准、技术规范和规程，包括但不限于《水利水电工程施工质量验收统一标准》GB50300、《堤防工程施工规范》SL260、《水工混凝土施工规范》SL677等相关标准规范；（3）工程项目的可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件、工程量清单、招标文件、投标文件、中标通知书及合同文件；（4）经批准的施工组织设计（方案）；（5）国家和重庆市有关水利工程建设的其他相关规定。监理内容与职责监理方应根据合同约定和监理依据，在本工程监理范围内履行以下职责：1.质量控制：1.1审查施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案、质量保证体系及措施，重点审查其是否符合设计文件、技术规范及合同要求。1.2对进场的工程材料、构配件、设备进行见证取样、送检或平行检验，审查其质量证明文件，对不合格产品有权要求施工单位清退出场。1.3对施工过程中的关键工序、隐蔽工程进行旁站监理和检查验收，并签署监理意见。1.4审查施工单位报送的分项、分部工程验收申请，参与工程验收，并签署验收意见。1.5参与工程质量事故的调查、处理和鉴定工作。1.6定期整理、审核监理日志、检查记录、试验报告等质量文件，形成完整的监理资料。2.进度控制：2.1审查施工单位提交的工程进度计划，特别是关键线路和关键节点，并提出审核意见。2.2定期检查、核实工程实际进度，与计划进度进行比较分析，发现偏差及时提出调整建议。2.3协助业主和施工单位分析影响进度的原因，督促施工单位采取有效措施加快进度。2.4审查施工单位因非承包人原因提出的工期索赔，并签署意见报业主。2.5定期向业主报告工程进度情况。3.投资控制：3.1审查施工单位提交的工程量申报，进行现场计量，核对工程量清单。3.2参与工程变更的审查和确认工作，计算变更工程费用。3.3参与工程款支付审核，复核支付申请，签署付款意见。3.4协助业主进行投资分析，控制工程成本。3.5协助业主处理工程索赔与反索赔事宜。4.合同管理：4.1熟悉并掌握与本项目相关的合同文件，对合同履行情况进行跟踪管理。4.2处理工程变更、洽商，管理工程变更资料。4.3协助业主处理合同争议。4.4整理、保管合同文件及相关资料。5.信息管理：5.1建立和完善项目监理信息管理制度，负责监理信息的收集、整理、审核、分类、编目、归档和传递。5.2定期向业主报送监理月报、监理专题报告等。5.3负责监理例会的组织、记录和纪要整理工作。6.组织协调：6.1协助业主组织或参与协调解决工程实施过程中出现的有关各方关系问题。6.2协调设计、施工、材料设备供应等单位之间的工作关系。7.安全生产监督：7.1审查施工单位提交的安全生产保证体系、专项安全施工方案及应急预案。7.2对施工现场的安全生产状况进行定期巡查和不定期抽查，对发现的安全隐患及时下达监理通知单，要求施工单位整改，并对整改情况进行跟踪复查。7.3参与或组织安全生产事故的调查处理。8.组织竣工验收：8.1参与工程竣工验收的准备工作，审查竣工验收资料。8.2参加工程竣工验收会议，并签署监理意见。业主的权利与义务业主权利：1.1监督监理方按照合同约定履行监理职责。1.2审查监理方编制的监理规划和监理实施细则。1.3接收监理方提交的各类监理报告、文件和资料。1.4对监理方的工作进行监督、检查和考核。1.5要求监理方更换不称职的监理人员。1.6根据工程需要和合同约定，有权提出变更监理范围或内容的请求。1.7按照合同约定解除或变更合同。1.8按照合同约定获得监理报酬。业主义务：2.1按时向监理方提供开展监理工作所需的条件，包括但不限于提供设计文件、施工图纸、技术要求、工程地质勘察报告、相关批准文件等。2.2按合同约定及时支付监理费。2.3配合监理方的工作，及时解决施工中出现的问题，为监理方履行职责提供必要的协助。2.4保证监理方及其人员进入施工现场和工作场所的权利。2.5履行与监理方签订合同相关的其他义务。监理方的权利与义务监理方权利：3.1依据合同约定和监理依据，独立、公正地开展监理工作，对工程实施监督管理。3.2审查施工单位的报验申请、付款申请、工程变更申请等，并签署监理意见。3.3对不符合设计文件、技术规范、工程质量标准或合同约定的工程指令、行为或指令，有权发出书面通知要求停止或改正。3.4有权要求施工单位对不合格的工程进行返工、拆除或采取其他补救措施。3.5有权参加与工程实施有关的活动，如设计交底、施工准备会、工程协调会等。3.6有权要求业主提供必要的工作条件和协助。3.7有权获得合同约定的监理报酬。3.8合同约定的其他权利。监理方义务：4.1按照合同约定的监理范围和内容，勤勉尽责地履行监理职责。4.2组建符合资质和要求的监理机构，总监理工程师和主要监理人员应在合同签订后__________日内向业主书面报备。4.3编制详细的监理规划和监理实施细则，报业主批准后实施。4.4选派具有相应资格和经验的监理人员进驻施工现场，并保持监理人员的稳定。如需更换总监理工程师或专业监理工程师，应提前__________日书面通知业主并征得同意。4.5做好监理记录，整理、签认监理文件，建立完整、规范的监理资料。4.6保守业主的商业秘密和工程confidential信息。4.7遵守国家法律法规和职业道德，维护工程及业主的合法权益。4.8积极履行安全生产管理的监理职责，认真履行本合同第五条第7款规定的义务。4.9及时、准确地向业主报告工程实施情况和监理工作中发现的问题。4.10合同约定的其他义务。监理机构人员5.1本工程总监理工程师为：__________，职称：__________，注册监理工程师证书号：__________，授权其对本项目监理工作全面负责。5.2专业监理工程师包括：__________（专业：__________）、__________（专业：__________）等，均具备相应的执业资格。5.3监理方应确保监理人员具备履行职责所需的专业知识、技能和经验，特别是熟悉重庆地区水利工程建设的特点和常见问题。5.4监理方应向业主提供所有监理人员的联系方式和授权范围。监理费及支付6.1监理费的总额估算为人民币：____________元（大写：____________元整），最终以审定金额为准。或：监理费按工程合同价的百分比__________%计取，具体费率及计算方式详见附件（若有）或按双方确认的方式计算。6.2支付方式：采用分期支付方式。具体支付节点和比例如下：（1）工程开工后，经业主确认监理机构正式进驻，支付合同总价的__________%；（2）工程主体工程完成__________%（或关键节点）后，支付合同总价的__________%；（3）工程竣工验收合格后，支付至合同总价的__________%；（4）剩余__________%作为工程质量保证金，于工程缺陷责任期结束后__________日内支付。6.3支付条件：监理方应提交符合要求的支付申请、相关证明文件（如监理月报、已完成工作量证明等），经业主审核确认后支付。6.4支付账户：监理方应指定以下账户接收监理费：开户名称：__________开户银行：__________银行账号：__________6.5调整：如因监理范围变更、工程量变化等原因导致监理工作量显著增减，双方应协商调整监理费，并签订补充协议。双方的权利与义务（详细）7.1双方应指定专门联系人负责日常沟通协调。7.2双方应妥善保管合同文件和工程资料。7.3双方应遵守重庆市有关工程建设市场管理的相关规定。合同的变更、解除与终止8.1变更：除本合同另有约定外，任何一方提出合同变更，应事先以书面形式通知对方。变更内容经双方协商一致并签署书面变更协议后方可实施。因变更引起的费用增减，由双方根据实际情况协商确定。8.2解除：8.2.1发生下列情形之一，守约方有权书面通知违约方解除本合同：（a）一方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后________日内仍未纠正的；（b）监理方无正当理由未能履行监理职责，导致工程进度严重受阻或质量存在重大隐患的；（c）业主未能按合同约定支付监理费，经监理方书面催告后________日内仍未支付的；（d）出现不可抗力事件，致使合同目的无法实现的；（e）法律、法规规定的其他可以解除合同的情形。8.2.2因不可抗力导致合同解除的，双方应根据事件影响，协商处理合同解除后的善后事宜，包括但不限于费用结算、资料交接等。8.3终止：8.3.1本合同在下列任一情形下终止：（a）监理期届满，监理任务完成；（b）工程竣工验收合格，业主支付完全部监理费；（c）双方协商一致，同意终止合同；（d）因不可抗力导致合同无法继续履行；（e）依法被解除。8.3.2合同终止后，双方应在________日内完成工作交接，包括监理资料、文件、物品等的移交，并办理费用结算手续。违约责任9.1业主违约：9.1.1业主未能按合同约定支付监理费的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之______向监理方支付违约金。逾期支付超过________日的，监理方有权暂停监理工作，由此造成的损失由业主承担。9.1.2业主未能按时提供监理工作所需必要条件或资料的，导致监理方无法正常工作的，应承担相应责任，并赔偿监理方因此遭受的损失。9.2监理方违约：9.2.1监理方未能按合同约定履行监理职责，或因监理方原因导致工程出现重大质量、安全事故或造成业主重大损失的，应承担相应的赔偿责任。9.2.2监理方擅自更换总监理工程师或主要监理工程师，未经业主同意擅自扩大监理范围，或泄露业主商业秘密的，应承担违约责任，赔偿业主因此遭受的损失。9.2.3监理方未按合同约定提交监理报告、文件等重要资料，或提供的资料严重失实、误导业主决策的，应承担相应责任。9.3其他违约：双方任何一方违反本合同其他约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于停止履行、采取补救措施、赔偿损失等。不可抗力10.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。10.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后________日内书面通知对方，并提供相关证明文件。10.3因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。保密条款11.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同内容、在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、工程数据等泄露给任何第三方或用于本合同目的之外的其他用途。11.2本保密义务不因本合同的终止而解除，持续有效。法律适用与管辖12.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。合同生效、份数及附件13.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。13.2本合同一式________份，业主执________份，监理方执________份，具有同等法律效力。13.3附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件清单如下：（1）监理规划（草案）（2）监理机构人员名单及授权书（3）业主提供的主要文件清单（4）______、______通知送达14.1双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递方式）或发送电子邮件（若未明确邮箱，则按联系人电话通知视为有效送达。14.2任何一方变更联系方式，应提前________日书面通知对方。未尽事宜15.1本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2对于本合同条款的任何修改，均须经双方书面同意。合同双方确认委托方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字：日期：______年______月______日监理方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字：日期：______年______月______日---标准合同内容分析引言本分析旨在对一份标准化的“重庆地区水利工程监理合同协议合同”的主要内容进行解读。此类合同是规范业主（建设单位）与监理单位（监理机构）在重庆市行政区域内实施水利工程建设项目监理活动法律关系的核心文件。其核心目的是明确双方的权利、义务和责任，确保监理工作按照国家法律法规、行业规范、工程标准以及监理合同约定顺利进行，以实现工程项目的预期目标。分析将围绕合同的基本构成、核心条款以及结合重庆地区的特点可能涉及的特殊内容展开。一、合同基本信息1.合同名称:重庆地区水利工程监理合同协议合同*分析:明确了合同的性质（监理合同）、地域范围（重庆地区）以及文件形式（协议合同，通常指包含主体协议和附件的完整合同包）。2.合同双方:*委托方（业主/建设单位）:指投资并实施工程建设的单位。*监理方（监理机构）:指接受业主委托，依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对工程建设进行监督管理的企业。*分析:合同主体必须明确，双方名称、地址、法定代表人或授权代表等信息需准确无误。3.项目概况:*工程名称:具体的水利工程名称。*工程地点:位于重庆市的具体位置。*工程规模与特征:如水库、堤防、引水调水、水电站、灌区、河道整治等，以及主要技术指标。*监理范围:明确监理工作的具体内容和边界，如质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调等。*分析:这是合同的基础，定义了监理服务的对象和范围。二、监理依据1.分析:合同会明确列出开展监理工作所依据的法律、法规、规章、规范和标准。这通常包括：*《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等基本法律。*《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例、《水利工程建设程序》等行政法规。*国家及重庆市关于水利工程建设管理的强制性标准、技术规范（如《水利水电工程施工质量验收统一标准》GB50300、《堤防工程施工规范》SL260、《水工混凝土施工规范》SL677等相关标准规范；*工程项目的相关批准文件、设计文件、招标文件、投标文件、中标通知书及合同文件；*经批准的施工组织设计（方案）；*国家及重庆市有关水利工程建设的其他相关规定。三、监理内容与职责1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、获取报告权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。四、业主的权利与义务1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、获取报告权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。五、监理费及支付1.分析:这是合同的核心部分，详细规定监理费的构成方式（如按比例、固定总价等）、计算方法、支付周期、支付条件、支付比例、支付方式、账户信息等。通常包括预付款、进度款、竣工结算款、质保金等支付阶段和条件。六、双方的权利与义务（详细）1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、获取报告权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。七、监理机构人员1.分析:明确总监理工程师及各专业监理工程师的姓名、职称、授权范围及更换程序。强调监理人员应具备相应资质和经验，特别是熟悉重庆地区水利工程特点的熟悉程度。八、合同的变更、解除与终止1.分析:约定合同变更的条件、程序、责任承担。明确合同可以解除的情形（如严重违约、不可抗力、法定解除情形）以及解除的程序和后果。规定合同正常终止的条件（如工程竣工验收合格、监理期届满）以及终止后的工作交接、费用结算等。九、违约责任1.分析:明确双方违约行为（如监理方失职、业主拖欠监理费、违反合同约定等）及其应承担的责任形式（如赔偿损失、支付违约金、承担赔偿责任等）和承担责任的计算方式。可能针对监理方在质量控制、安全生产等方面的失职设定更具体的违约责任。十、争议解决1.分析:约定解决合同争议的方式，通常包括协商、调解、仲裁或诉讼。明确首选协商，协商不成后的备选方案和管辖机构或法院。十一、不可抗力1.分析:定义不可抗力事件（如地震、洪水、战争等），约定发生不可抗力事件时的处理原则，如合同暂停履行、部分或全部免除责任（根据事件影响和合同约定）十二、保密条款1.分析:约定双方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等负有保密义务，未经对方书面同意不得泄露。十三、法律适用与管辖1.分析:明确合同适用的法律，通常是中国法律，特别是《中华人民共和国民法典》及相关法律法规。十四、合同生效、份数及附件1.分析:约定合同生效的条件，通常为双方签字盖章后生效。约定合同的正本和副本份数，及其效力。列出附件清单，附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十五、其他1.分析:可能包含通知送达方式、合同文本的解释顺序、合同未尽事宜的补充约定等。合同双方确认委托方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字：日期：______年______月______日监理方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字：日期：______年______月______日---标准合同内容分析引言本分析旨在对一份标准化的“重庆地区水利工程监理合同协议合同”的主要内容进行解读。此类合同是规范业主（建设单位）与监理单位（监理机构）在重庆市行政区域内实施水利工程建设项目监理活动法律关系的核心文件。其核心目的是明确双方的权利义务和责任，确保监理工作按照国家法律法规、行业规范、工程标准以及监理合同约定顺利进行，以实现工程项目的预期目标。分析将围绕合同的基本构成、核心条款以及结合重庆地区的特点可能涉及的特殊内容展开。一、合同双方1.委托方（业主/建设单位）：指投资并实施工程建设的单位。2.监理方（监理机构）:指接受业主委托，依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对工程建设进行监督管理的企业。3.分析:合同主体必须明确，双方名称、地址、法定代表人或授权代表等信息需准确无误。4.项目概况:此部分详细描述工程项目的基本信息，包括工程名称、地点、规模、特征、监理范围等。二、监理依据1.分析:合同会明确列出开展监理工作所依据的法律、法规、规章、规范和标准。这通常包括：*基本法律、行政法规、部门规章。*国家及重庆市关于水利工程建设管理的强制性标准、技术规范和规程。*工程项目的相关批准文件、设计文件、招标文件、投标文件、中标通知书及合同文件。*经批准的施工组织设计（方案）。*国家和重庆市有关水利工程建设的其他相关规定。三、监理内容与职责1.分析:这是合同的核心部分，详细列举监理方应履行的具体工作内容和应承担的职责。通常涵盖质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全生产监督、组织竣工验收等。2.结合重庆地区特点:可能根据重庆水利工程的特殊风险（如地质条件、洪水影响、库区移民等）增加特定的监理职责。四、业主的权利与义务1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、获取报告权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。五、监理费及支付1.分析:这是合同的核心部分，详细规定监理费的构成方式、计算方法、支付周期、支付条件、支付比例、支付方式、账户信息等。通常包括预付款、进度款、竣工结算款、质保金等支付阶段和条件。六、双方的权利与义务（详细）1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、获取报告权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。七、监理机构人员1.分析:明确总监理工程师及各专业监理工程师的姓名、职称、授权范围及更换程序。强调监理人员应具备相应资质和经验，特别是熟悉重庆地区水利工程特点的熟悉程度。八、合同的变更、解除与终止1.分析:约定合同变更的条件、程序、责任承担。明确合同可以解除的情形（如严重违约、不可抗力、法定解除情形）以及解除的程序和后果。规定合同正常终止的条件（如工程竣工验收合格、监理期届满）以及终止后的工作交接、费用结算等。九、违约责任1.分析:明确双方违约行为（如监理方失职、业主拖欠监理费、违反合同约定等）及其应承担的责任形式（如赔偿损失、支付违约金、承担赔偿责任等）和承担责任的计算方式。十、争议解决1.分析:约定解决合同争议的方式，通常包括协商、调解、仲裁或诉讼。明确首选协商，协商不成的备选方案和管辖机构或法院。十一、保密条款1.分析:约定双方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等负有保密义务，未经对方书面同意不得泄露。十二、法律适用与管辖1.1.分析:明确合同适用的法律，通常是中国法律，特别是《中华人民共和国民法典》及相关法律法规。12.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，通常选择重庆地区有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、合同生效、份数及附件1.分析:约定合同生效的条件，通常为双方签字盖章后生效。约定合同的正本和副本份数，及其效力。列出附件清单，附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十四、其他1.分析:可能包含通知送达方式、合同文本的解释顺序、合同未尽事宜的补充约定等。合同双方确认1.分析:此部分通常由双方授权代表签字盖章确认。业主权利与义务1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。监理方的权利与义务（详细）1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。监理费及支付1.分析:这是合同的核心部分，详细规定监理费的构成方式、计算方法、支付周期、支付条件、支付比例、支付方式、账户信息等。通常包括预付款、进度款、竣工结算款、质保金等支付阶段和条件。双方的权利与义务（详细）1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。监理机构人员1.分析:明确总监理工程师及各专业监理工程师的姓名、职称、授权范围及更换程序。强调监理人员应具备相应资质和经验，特别是熟悉重庆地区水利工程特点的熟悉程度。合同的变更、解除与终止1.分析:约定合同变更的条件、程序、责任承担。明确合同可以解除的情形（如严重违约、不可抗力、法定解除情形）以及解除的程序和后果。规定合同正常终止的条件（如工程竣工验收合格、监理期届满）以及终止后的工作交接、费用结算等。违约责任1.分析:明确双方违约行为（如监理方失职、业主拖欠监理费、违反合同约定等）及其应承担的责任形式（如赔偿损失、支付违约金、承担赔偿责任等）和承担责任的计算方式。可能针对监理方在质量控制、安全生产等方面的失职设定更具体的违约责任。争议解决1.分析:约定解决合同争议的方式，通常包括协商、调解、仲裁或诉讼。明确首选协商，协商不成的备选方案和管辖机构或法院。保密条款1.分析:约定双方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等负有保密义务，未经对方书面同意不得泄露。法律适用与管辖1.分析:明确合同适用的法律，通常是中国法律，特别是《中华人民共和国民法典》及相关法律法规。2.分析:明确合同争议解决的管辖法院或仲裁机构。合同生效、份数及附件1.分析:约定合同生效的条件，通常为双方签字盖章后生效。约定合同的正本和副本份数，及其效力。列出附件清单，附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。其他1.分析:可能包含通知送达方式、合同文本的解释顺序、合同未尽事宜的补充约定等。合同双方确认1.分析:此部分由双方授权代表签字盖章确认。---标准合同内容分析引言本分析旨在对一份标准化的“重庆地区水利工程监理合同协议合同”的主要内容进行解读。此类合同是规范业主（建设单位）与监理单位（监理机构）在重庆市行政区域内实施水利工程建设项目监理活动法律关系的核心文件。其核心目的是明确双方的权利、义务和责任，确保监理工作按照国家法律法规、行业规范、工程标准以及监理合同约定顺利进行，以实现工程项目的预期目标。分析将围绕合同的基本构成、核心条款以及结合重庆地区的特点可能涉及的特殊内容。一、合同基本信息1.合同名称:重庆地区水利工程监理合同协议合同*分析:明确了合同的性质（监理合同）、地域范围（重庆地区）以及文件形式（协议合同，通常指包含主体协议和附件的完整合同包）。2.合同双方:*分析:合同主体必须明确，双方名称、地址、法定代表人或授权代表等信息需准确无误。3.项目概况:此部分详细描述工程项目的基本信息，包括工程名称、地点、规模、特征、监理范围。4.监理依据:本合同文件的监理依据是：*分析:合同会明确列出开展监理工作所依据的法律、法规、规章、规范和标准。这通常包括：基本法律、行政法规、部门规章。国家及重庆市关于水利工程建设管理的强制性标准、技术规范和规程。工程项目的相关批准文件、设计文件、招标文件、投标文件、中标通知书及合同文件。经批准的施工组织设计（方案）。国家及重庆市有关水利工程建设的其他相关规定。二、监理内容与职责1.分析:这是合同的核心部分，详细列举监理方应履行的具体工作内容和应承担的职责。通常涵盖质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全生产监督、组织竣工验收等。2.结合重庆地区特点:可能根据重庆地区水利工程的特点增加特定的监理职责。三、业主的权利与义务1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。监理方的权利与义务（详细）1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。四、业主的权利与义务1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、提交监理报告、保守秘密、遵守规范等。业主权利通常包括：监督权、审查权、考核权、变更解除合同权等；义务通常包括：提供条件、提供资料、支付报酬、配合工作等。五、监理费及支付1.分析:这是合同的核心部分，详细规定监理费的构成方式、计算方法、支付周期、支付条件、支付比例、支付方式、账户信息等。通常包括预付款、进度款、竣工结算款、质保金等支付阶段和条件。六、双方的权利与义务（详细）1.分析:此部分是对合同主体双方权利义务的详细阐述，力求全面。监理方权利通常包括：独立监理权、审查权、指令权、建议权、获取报酬权、保密权、获得必要条件权等；义务通常包括：履行监理职责、组建监理机构、编制监理规划、篇三合同双方委托方（业主/建设单位）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系人：联系电话：统一社会信用代码：监理方（监理机构）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系人：联系电话：统一社会信用代码：资质等级：_________________________资质证书编号：_________________________项目概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：重庆市__________区/县__________镇/街道__________村/社区3.工程规模与特征：本工程为__________（如：水库大坝、堤防加固、引水隧洞、水电站厂房、灌区渠道等）工程，主要建设内容__________，主要技术指标__________。4.监理范围：依据国家有关法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对工程的质量、进度、投资、安全进行控制，对合同进行管理，对信息进行管理，组织协调工程有关各方工作。监理依据本合同文件的监理依据是：（1）中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、水利工程建设程序、水利工程质量管理规定、水利工程建设安全生产管理规定等国家现行有关法律、法规、规章；（2）国家及重庆市有关水利工程建设管理的强制性标准、技术规范和规程，包括但不限于《水利水电工程施工质量验收统一标准》GB50300、《堤防工程施工规范》SL260、《水工混凝土施工规范》SL677等相关标准规范；（3）工程项目的相关批准文件、设计文件、招标文件、投标文件、中标通知书及合同文件；（4）经批准的施工组织设计（方案）；（5）国家和重庆市有关水利工程建设的其他相关规定。监理内容与职责监理方应根据合同约定和监理依据，在本工程监理范围内履行以下职责：1.质量控制：1.1审查施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案、质量保证体系及措施，重点审查其是否符合设计文件、技术规范及合同要求。1.2对进场的工程材料、构配件、设备进行见证取样、送检或平行检验，审查其质量证明文件，对不合格产品有权要求施工单位清退出场。1.3对施工过程中的关键工序、隐蔽工程进行旁站监理和检查验收，并签署监理意见。1.4审查施工单位报送的分项、分部工程验收申请，参与工程验收，并签署验收意见。1.5参与工程质量事故的调查、处理和鉴定工作。1.6定期整理、审核监理日志、检查记录、试验报告等质量文件，形成完整的监理资料。2.进度控制：2.1审查施工单位提交的工程进度计划，特别是关键线路和关键节点，并提出审核意见。2.2定期检查、核实工程实际进度，与计划进度进行比较分析，发现偏差及时提出调整建议。2.3协助业主和施工单位分析影响进度的原因，督促施工单位采取有效措施加快进度。2.4审查施工单位因非承包人原因提出的工期索赔，并签署意见报业主。2.5定期向业主报告工程进度情况。3.投资控制：3.1审查施工单位提交的工程量申报，进行现场计量，核对工程量清单。3.2参与工程变更的审查和确认工作，计算变更工程费用。3.3参与工程款支付审核，复核支付申请，签署付款意见。3.4协助业主进行投资分析，控制工程成本。3.5协助业主处理工程索赔与反索赔事宜。4.合同管理：4.1熟悉并掌握与本项目相关的合同文件，对合同履行情况进行跟踪管理。4.2处理工程变更、洽商，管理工程变更资料。4.3协助业主处理合同争议。4.4整理、保管合同文件及相关资料。5.信息管理：5.1建立和完善项目监理信息管理制度，负责监理信息的收集、整理、审核、分类、编目、归档和传递。5.2定期向业主报送监理月报、监理专题报告等。5.3负责监理例会的组织、记录和纪要整理工作。6.组织协调：6.1协助业主组织或参与协调解决工程实施过程中出现的有关各方关系问题。6.2协调设计、施工、材料设备供应等单位之间的工作关系。7.安全生产监督：7.1审查施工单位提交的安全生产保证体系、专项安全施工方案及应急预案。7.2对施工现场的安全生产状况进行定期巡查和不定期抽查，对发现的安全隐患及时下达监理通知单，要求施工单位整改，并对整改情况进行跟踪复查。7.3参与或组织安全生产事故的调查处理。8.组织竣工验收：8.1参与工程竣工验收的准备工作，审查竣工验收资料。8.2参加工程竣工验收会议，并签署监理意见。业主的权利与义务业主权利：1.1监督监理方按照合同约定履行监理职责。1.2审查监理方编制的监理规划和监理实施细则。1.3接收监理方提交的各类监理报告、文件和资料。1.4对监理方的工作进行监督、检查和考核。1.5要求监理方更换不称职的监理人员。1.6根据工程需要和合同约定，有权提出变更监理范围或内容的请求。1.7按照合同约定解除或变更合同。1.8按照合同约定获得监理报酬。业主义务：2.1按时向监理方提供开展监理工作所需的条件，包括但不限于提供设计文件、施工图纸、技术要求、工程地质勘察报告、相关批准文件等。2.2按合同约定及时支付监理费。2.3配合监理方的工作，及时解决施工中出现的问题，为监理方履行职责提供必要的协助。2.4保证监理方及其人员进入施工现场和工作场所的权利。2.5履行与监理方签订合同相关的其他义务。监理方的权利与义务（详细）监理方权利：3.1依据合同约定和监理依据，独立、公正地开展监理工作，对工程实施监督管理。3.2审查施工单位的报验申请、付款申请、工程变更申请等，并签署监理意见。3.3对不符合设计文件、技术规范、工程质量标准或合同约定的工程指令、行为或指令，有权发出书面通知要求停止或改正。3.4有权要求施工单位对不合格的工程进行返工、拆除或采取其他补救措施。3.5有权参加与工程实施有关的活动，如设计交底、施工准备会、工程协调会等。3.6有权要求业主提供必要的工作条件和协助。3.7有权获得合同约定的监理报酬。3.8合同约定的其他权利。监理方义务：4.1按照合同约定的监理范围和内容，勤勉尽责地履行监理职责。