建设工程合同变更范本模板_第1页
建设工程合同变更范本模板_第2页
建设工程合同变更范本模板_第3页
建设工程合同变更范本模板_第4页
建设工程合同变更范本模板_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同变更范本模板在建设工程项目的实施过程中,由于工程的复杂性、外部环境的变化以及业主需求的调整等多种因素,合同变更在所难免。有效的合同变更管理,是保证工程顺利进行、维护合同各方合法权益的关键环节。一份规范、严谨的合同变更协议,是明确变更内容、调整权利义务、避免后续争议的重要法律文件。本范本旨在为建设工程合同变更提供一个相对通用的参考模板。请注意,具体工程项目的情况千差万别,本范本并非万能,合同各方在实际使用时,应根据项目的具体特点、原合同条款以及相关法律法规的要求,进行仔细审查、修改和完善,必要时应咨询专业法律人士的意见。---建设工程合同变更协议编号:(可根据项目管理需要自行编号,如:[项目简称]-变更-[序号])甲方(发包人):[发包人全称]法定代表人/授权代表人:[姓名]地址:[详细地址]联系方式:[电话/邮箱]乙方(承包人):[承包人全称]法定代表人/授权代表人:[姓名]地址:[详细地址]联系方式:[电话/邮箱]监理单位(如涉及):[监理单位全称]法定代表人/授权代表人:[姓名]地址:[详细地址]联系方式:[电话/邮箱]鉴于:1.甲方、乙方于[原合同签订日期]签订了《[原合同名称]》(合同编号:[原合同编号],以下简称“原合同”),约定由乙方向甲方承建[项目名称]工程(以下简称“本工程”)。2.因[简述变更原因,例如:设计优化、现场条件变化、业主需求调整、政策法规变化等],导致原合同约定的部分内容需要进行变更。3.甲乙双方(及监理单位,如涉及)经友好协商,就原合同的变更事宜达成一致意见,特签订本变更协议(以下简称“本协议”),以资共同遵守。第一条变更事项及内容1.1原合同约定:(详细描述原合同中与本次变更相关的条款、内容、范围、技术标准、工程量、工作界面等。例如:原合同第X条关于XX工程的施工范围约定为……;原合同附件X《工程量清单》中第X项XX工作的工程量为……等。)1.2拟变更为:(针对1.1款,详细、清晰地描述变更后的具体内容。应尽可能明确、具体,避免模糊不清。例如:将原合同第X条约定的XX工程施工范围调整为……;将原合同附件X《工程量清单》中第X项XX工作的工程量调整为……;新增XX工作内容,具体为……;取消原合同中XX工作内容等。)1.3变更依据:(说明作出本变更的依据,例如:甲方发出的编号为XX的设计变更通知单;双方签署的编号为XX的会议纪要;现场签证单;相关政策文件名称及文号等。可附相关文件作为本协议附件。)第二条变更价款调整2.1价款调整原则:(根据原合同约定的变更价款确定方法执行,如原合同无明确约定或双方同意变更计价方式的,应在此明确。例如:*合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有价格计算;*合同中只有类似于变更工程的价格,可参照类似价格确定变更价款;*合同中没有适用或类似价格的,由承包人根据[相关计价规范/市场行情]提出合理报价,经发包人[及监理单位]审核确认后执行。)2.2变更价款金额:经双方协商确认/审核确认,本次变更引起的合同价款调整为:人民币[大写金额]元(¥[小写金额]元)。(此金额可为正值(增加)或负值(减少)。如涉及多项变更内容,可附详细的变更价款计算清单作为本协议附件。)2.3支付方式:(明确变更价款的支付方式和时间,一般应遵循原合同约定的工程款支付方式。例如:该变更价款将随最近一期工程进度款一并支付给乙方。)第三条工期调整3.1工期调整说明:(说明本次变更是否对原合同工期产生影响。如无影响,填写“本次变更不影响原合同工期。”如有影响,应明确:)*原合同计划竣工日期:[年月日]*本次变更导致工期[延长/缩短][具体天数]天。*调整后合同计划竣工日期:[年月日]3.2工期调整依据:(简述工期调整的理由和计算依据,如关键线路分析、施工组织方案调整等。)第四条其他相关事项调整(如本次变更涉及到原合同中其他条款的调整,如质量标准、验收标准、双方权利义务、违约责任等,应在此逐条明确。如无,则填写“除本协议上述约定外,原合同其他条款内容不变。”)第五条协议生效与终止5.1本变更协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。5.2本变更协议是原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议约定与原合同约定不一致的,以本协议约定为准。本协议未尽事宜,仍按原合同相关约定执行。原合同中与本变更协议内容相冲突的条款,自动失效。第六条争议解决因本变更协议引起的或与本变更协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,按照原合同约定的争议解决方式处理(例如:提交XX仲裁委员会仲裁/依法向甲方所在地人民法院提起诉讼)。第七条其他7.1本协议一式[份数]份,甲方执[份数]份,乙方执[份数]份,[监理单位执份(如涉及)],[报送相关部门备案份(如需)],每份具有同等法律效力。7.2本协议附件(如有)是本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。(以下无正文)甲方(盖章):法定代表人/授权代表人(签字):日期:年月日乙方(盖章):法定代表人/授权代表人(签字):日期:年月日监理单位(盖章,如涉及):法定代表人/授权代表人(签字):日期:年月日---使用说明及注意事项:1.【】括号内容:范本中【】包含的内容为提示性或待填充内容,请根据实际情况进行修改、删除或填写。2.针对性修改:本范本为通用模板,具体工程项目的变更情况各不相同,务必根据项目实际和合同具体条款进行针对性修改和完善,切忌直接套用。3.明确具体:“变更事项及内容”、“变更价款调整”、“工期调整”等核心条款务必清晰、明确、具体,避免使用模糊、歧义的语言。4.依据充分:变更的依据应充分、合法,相关支持性文件(如设计变更单、签证单、会议纪要等)应齐全,并可作为附件。5.审核确认:变更协议签署前,建议由合同管理、造价、技术等相关专业人员进行审核,确保协议内容的合规性、准确性和完整性。6.书面形式:合同变更必须采用书面形式,并经合同各方签字盖章确认,口头变更无效。7.编号管理:建议对合同变更协议进行统一编号管理,便于查阅和追溯。8.备案:如涉及政府监管或需要备案的项目,应按规定办理相关变

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论