房屋建筑总承包合同签订规范合同二篇

房屋建筑总承包合同签订规范合同二篇篇一甲方（建设单位）：（名称）地址：（地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（电话）乙方（施工单位）：（名称）地址：（地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（电话）鉴于甲方拟在（地址）建设（工程名称）项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：（工程名称）2.工程地点：（工程地点）3.工程规模：（工程规模）4.工程类型：（工程类型）5.工程总投资：（工程总投资）二、合同工期1.工期计算方式：按日历天数计算2.合同工期：（合同工期，如：XX个月）3.工期延误责任及赔偿：（工期延误责任及赔偿条款）三、工程质量标准1.工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准2.质量检验与验收：（质量检验与验收条款）3.质量保修：（质量保修条款）四、工程造价及支付方式1.工程造价：按合同约定执行2.工程款支付方式：-预付款：合同签订后XX日内支付-进度款：按工程进度支付，每月支付XX%-结算款：工程竣工验收合格后支付-保修金：工程竣工验收合格后支付，保修期满后无质量问题退还五、工程进度及验收1.工程进度安排：（工程进度安排条款）2.工程验收：-验收标准：符合国家及行业相关质量标准-验收程序：（验收程序条款）六、合同变更及解除1.合同变更：-经甲乙双方协商一致，可对合同内容进行变更-变更内容应以书面形式确认2.合同解除：-因不可抗力导致合同无法履行-一方违约，经对方催告后仍未履行-其他依法或依约定可解除合同的情形七、违约责任1.甲方违约责任：-未按约定支付工程款-未按约定提供施工条件-其他违约行为2.乙方违约责任：-工程质量不符合约定-工程进度延误-其他违约行为八、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构：XX仲裁委员会或XX人民法院九、合同生效及终止1.合同生效：自双方签字盖章之日起生效2.合同终止：工程竣工验收合格，合同目的实现十、其他1.合同附件：工程图纸、施工组织设计、技术规范等2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方（建设单位）：（盖章）乙方（施工单位）：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）签订日期：（签订日期）篇二甲方（建设单位）：名称：（建设单位名称）地址：（建设单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）乙方（施工单位）：名称：（施工单位名称）地址：（施工单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）鉴于甲方拟在（工程地点）建设（工程名称）项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：（工程名称）2.工程地点：（工程地点）3.工程规模：（工程规模）4.工程类型：（工程类型）5.工程总投资：（工程总投资）二、合同工期1.工期计算方式：按日历天数计算2.合同工期：（合同工期，如：XX个月）3.工期延误责任及赔偿：（具体工期延误责任及赔偿条款）三、工程质量标准1.工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准2.质量检验与验收：（具体质量检验与验收条款）3.质量保修：（具体质量保修条款）四、工程造价及支付方式1.工程造价：按合同约定执行2.工程款支付方式：-预付款：合同签订后XX日内支付-进度款：按工程进度支付，每月支付XX%-结算款：工程竣工验收合格后支付-保修金：工程竣工验收合格后支付，保修期满后无质量问题退还五、工程进度及验收1.工程进度安排：（具体工程进度安排条款）2.工程验收：-验收标准：符合国家及行业相关质量标准-验收程序：（具体验收程序条款）六、合同变更及解除1.合同变更：-经甲乙双方协商一致，可对合同内容进行变更-变更内容应以书面形式确认2.合同解除：-因不可抗力导致合同无法履行-一方违约，经对方催告后仍未履行-其他依法或依约定可解除合同的情形七、违约责任1.甲方违约责任：-未按约定支付工程款-未按约定提供施工条件-其他违约行为2.乙方违约责任：-工程质量不符合约定-工程进度延误-其他违约行为八、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构：XX仲裁委员会或XX人民法院九、合同生效及终止1.合同生效：自双方签字盖章之日起生效2.合同终止：工程竣工验收合格，合同目的实现十、其他1.合同附件