绿化工程监理合同书合同

绿化工程监理合同书合同合同双方委托人（甲方）：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]联系地址：[甲方联系地址]联系电话：[甲方联系电话]监理人（乙方）：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟建设[项目名称]绿化工程（以下简称“本工程”），位于[工程地点]，需聘请乙方依据中华人民共和国相关法律、法规、规章及标准，对本工程实施全过程或阶段性的监理服务。乙方同意接受甲方的委托。基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商，达成以下协议：第一条项目概况1.1工程名称：[项目名称]绿化工程1.2工程地点：[工程地点]1.3工程范围与内容：乙方提供对本工程实施全过程监理服务，包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理工作。具体监理范围详见本合同附件一《监理范围清单》（若双方无附件一，则在此处详细列明监理范围，例如：审查施工单位资质、施工组织设计；监督工程材料质量；旁站关键工序；检查工程进度和安全生产；参与工程变更和索赔处理；协助竣工验收等）。1.4合同文件构成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书（如有）、投标文件（如有）、监理大纲或监理规划、专用条件、通用条件、图纸、技术规范等，均为本合同的组成部分。当合同各组成部分内容不一致时，以约定顺序为准；若顺序不明，则解释顺序为：协议书、中标通知书或投标文件、专用条件、监理大纲或监理规划、通用条件、图纸、技术规范等；合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二条监理期限与时间安排2.1本合同监理期限为自本合同生效之日起至本工程竣工验收合格之日止。2.2若本工程采用招标方式选择施工单位，则本合同监理期限起始时间为甲方发出中标通知书之日；若非招标方式选择施工单位，则监理期限起始时间为本合同生效之日。监理期限终止时间为工程竣工验收合格并经甲方书面确认之日。2.3监理工作日定义为中华人民共和国法定工作日，不含法定节假日和休息日。监理期限的计算不因监理工作日的变化而调整。2.4乙方应确保满足合同约定的监理期限要求，并按监理规划和计划，持续、充足地投入监理人员到现场履行职责。第三条监理报酬与支付方式3.1监理报酬：（选择一种计费方式并详细约定）（1）固定总价方式：乙方完成本合同约定的监理范围内的全部监理工作，甲方应向乙方支付固定监理报酬总额人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。（2）按阶段计费方式：本工程监理报酬按以下阶段计算：a.施工准备阶段：完成相关审查、参与设计交底等工作后，甲方支付监理报酬人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。b.施工阶段：根据工程形象进度节点（如：完成土方工程、完成种植工程等）的完成情况，分[数量]次支付，每次支付金额按固定总额的[百分比]%或根据实际监理工作量经双方确认后支付人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。c.竣工验收及结算阶段：工程竣工验收合格并经甲方确认，且监理报酬相关结算工作完成后，甲方支付最终监理报酬人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。（3）按人员计费方式：监理报酬根据乙方投入的监理人员数量、级别及在场时间计算。具体标准为：总监理工程师按[金额]元/人·天计算，专业监理工程师按[金额]元/人·天计算，监理员按[金额]元/人·天计算。每月[具体日期]前，乙方提交监理人员当月出勤表及相关凭证，经甲方审核确认后，甲方于次月[具体日期]前支付当月监理报酬。3.2支付方式：甲方应按本合同约定的时间节点和金额，将监理报酬支付至乙方指定的以下银行账户：开户名称：[乙方全称]开户银行：[乙方开户银行全称]银行账号：[乙方银行账号]3.3支付货币：本合同项下的所有支付均以人民币支付。3.4税费：本合同约定的监理报酬[包含/不包含]按照国家税法规定应缴纳的税费。如包含，税金计算标准为[具体税率或比例]；如不包含，由乙方承担其应缴纳的全部税费。3.5乙方提交支付申请：乙方应在每个支付节点前[具体天数]日，向甲方提交监理报酬支付申请，并附相关证明材料（如监理工作月报、人员出勤表、发票等）。第四条双方权利与义务4.1委托人（甲方）的权利与义务：4.1.1提供必要的工作条件：甲方应负责提供开展监理工作所需的必要场地、办公设施（如办公室、通讯设备、交通车辆等，若约定提供，应明确使用要求和费用承担）、以及获取工程相关信息和资料的途径。4.1.2按时支付监理报酬：甲方应按照本合同第三条的约定，按时、足额支付乙方的监理报酬。甲方支付监理报酬的前提是乙方已按照合同约定履行了相应的监理义务，并提交了符合要求的支付申请及证明材料。4.1.3提供信息资料：甲方应在监理工作需要时，及时向乙方提供与工程有关的真实、准确、完整的资料，包括但不限于工程图纸、技术规范、设计变更文件、工程量清单、相关法律法规文件等。4.1.4审批确认：甲方对乙方提交的监理报告、监理指令、工程变更建议、工程款支付证书等文件，应在收到后[具体天数]日内进行审核并给予书面确认或提出修改意见。甲方逾期未确认的，视为同意乙方提交的内容。4.1.5遵守法律法规：甲方应确保本工程的建设活动符合国家及地方的有关法律、法规、规章及强制性标准，并承担因自身原因导致的一切法律责任。4.1.6协调工作：甲方应负责协调与本工程相关的外部关系，为监理工作的顺利开展提供必要的协助。4.2监理人（乙方）的权利与义务：4.2.1履行监理职责：乙方应根据本合同约定、国家有关法律法规、工程建设标准、设计文件及合同文件，独立、公正、勤奋地履行监理职责，对工程质量、进度、投资（如涉及）进行控制，并进行合同管理、信息管理和协调工作。4.2.2提交监理报告：乙方应按照监理规划和合同约定，定期（如每月）向甲方提交监理工作报告，并在重大事件、关键节点或甲方要求时提交专项监理报告。4.2.3选派监理人员：乙方应按照合同约定的监理机构和人员配备要求，选派具备相应资质和经验的专业监理人员。总监理工程师和主要专业监理工程师在任期内不得擅自更换。如需更换，必须事先征得甲方书面同意，并确保新更换人员具备不低于原人员的能力和资质。4.2.4使用甲方设施：乙方在履行监理合同期间，有权在甲方提供的办公设施和通讯设备上工作，但应爱护使用，并承担因自身使用不当造成的损坏。使用费用[由甲方承担/由乙方承担]。4.2.5保守秘密：乙方及其监理人员应对在监理工作中知悉的甲方商业秘密、技术秘密以及本工程的所有信息严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密义务在本合同终止后[具体年限]年内仍然有效。4.2.6报告违规行为：乙方发现施工单位的施工行为违反国家法律法规或强制性标准，或设计文件存在严重缺陷可能危及工程安全时，应立即发出监理指令要求施工单位整改，并应立即或于[具体天数]日内向甲方及有关主管部门报告。4.2.7妥善保管资料：乙方应负责妥善保管监理过程中形成的各类文件、资料，并在合同终止后按照甲方要求或法律法规规定，将监理资料移交给甲方或相关档案管理部门。4.2.8停工通知权：当乙方发现施工单位的施工存在重大安全隐患，或施工质量严重不合格，或未按合同约定工期进行时，有权发出暂停施工的监理指令，并立即通知甲方。因乙方单方面原因导致停工的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。第五条监理机构与人员5.1乙方应组建满足本工程监理工作需要的监理机构，并指定总监理工程师[姓名]，联系电话[电话号码]，负责全面履行监理合同。总监理工程师应具有[级别]注册监理工程师执业资格。5.2乙方应任命[数量]名专业监理工程师，分别为[姓名]（[专业]）、[姓名]（[专业]）等，负责具体专业的监理工作。5.3乙方应按合同约定配备足够的监理员，并确保所有监理人员均具备相应的岗位能力和资格。5.4乙方应在合同签订后[具体天数]日内，向甲方提交详细的监理人员名单、职务、资质证书复印件，以及监理规划和监理实施细则。监理规划和实施细则应报经甲方批准后方可实施。5.5乙方应保证在监理合同履行期间，监理人员持续、充足地投入现场工作，满足监理工作的需要。总监理工程师及关键岗位专业监理工程师原则上不得随意更换，确需更换的，按本合同第四条第4.2.3款约定执行。第六条违约责任6.1甲方违约责任：6.1.1未按本合同约定支付监理报酬的，每逾期一日，应按逾期支付金额的[百分比，如万分之五]向乙方支付违约金。逾期支付超过[具体天数]日，乙方有权暂停监理工作或解除本合同，并要求甲方支付已完成监理工作的相应报酬及违约金。6.1.2未按时提供必要工作条件或信息资料，导致乙方无法正常履行监理义务，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。6.1.3甲方或其授权代表无故阻挠、干涉乙方正常监理工作的，乙方有权拒绝执行，由此造成的后果由甲方承担。6.2乙方违约责任：6.2.1乙方未按本合同约定的监理范围、内容和标准履行监理义务，或因监理失误、失职导致工程质量、安全等发生重大事故，造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并可能被甲方解除合同。6.2.2乙方擅自更换总监理工程师或主要专业监理工程师，且未经甲方书面同意的，乙方可被处以人民币[具体金额]的违约金；给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。6.2.3乙方监理人员玩忽职守、滥用职权、泄露工程秘密，或因乙方原因导致监理工作延误，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。6.2.4乙方未按合同约定提交监理报告或重要文件，经甲方催告后[具体天数]内仍未提交的，乙方可被处以人民币[具体金额]的违约金；情节严重的，甲方有权解除合同。6.3赔偿范围：双方违约造成的损失，应以实际损失为限。损失的计算应考虑直接损失和间接损失，但不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的损失。第七条不可抗力7.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。7.2任何一方因不可抗力导致不能履行或不能完全履行本合同义务时，应在不可抗力事件发生后[具体天数]日内，将不可抗力事件的情况和对其履行合同影响的程度通知对方，并提供相关证明文件。7.3因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。因不可抗力影响，合同期限需要延长的，经双方协商同意后，合同期限相应顺延。7.4发生不可抗力的一方应采取积极措施减少损失，因未采取有效措施导致损失扩大的，仍需承担相应责任。7.5若不可抗力事件持续超过[具体天数]日，双方可协商解除本合同。解除合同的，双方应相互结算报酬，并按实际情况返还已收、已付的款项。第八条争议解决8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：有管辖权的人民法院提起诉讼或提交[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁]。8.3选择诉讼的，约定由[工程所在地/合同签订地]有管辖权的人民法院管辖。8.4选择仲裁的，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为[仲裁机构所在地]。仲裁适用[仲裁规则名称]。第九条合同生效、变更与终止9.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。9.2合同的变更、补充，须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3本合同正常终止的条件为：a.本合同约定的监理期限届满；b.本工程竣工验收合格，且甲方已支付全部监理报酬；c.双方履行完各自义务，无任何争议。9.4本合同可因以下原因提前终止：a.双方协商一致，签订书面终止协议；b.一方严重违反本合同约定，经另一方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的，守约方有权书面通知违约方解除合同；c.因不可抗力导致合同无法继续履行的；d.被仲裁机构裁决或被人民法院判决终止的。9.5合同终止后，双方应在[具体天数]日内完成以下工作：a.乙方向甲方提交监理工作总结报告及所有监理资料；b.双方进行监理报酬结算，并结清所有款项；c.乙方应将其持有的属于甲方的文件、资料、物品等全部返还给甲方；d.双方应继续履行保密等合同终止后仍需承担的义务。第十条通知与送达10.1双方在本合同中载明的地址、联系人及电话为有效联系方式。任何书面通知或文件按此地址邮寄（以挂号信或快递方式）或通过双方确认的电子邮箱、传真发送，即视为有效送达。10.2任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方，否则按原联系方式送达视为有效送达。第十一条保密条款11.1除非事先获得对方的书面同意，任何一方不得将本合同内容、在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、工程信息等任何保密信息泄露给任何第三方，或用于本合同约定目的之外的其他任何目的。11.2本保密义务不因本合同的终止而失效，双方在本合同终止后[具体年限，如两年或三年]内仍应遵守本条款的保密要求。第十二条知识产权12.1乙方在履行本合同过程中产生的监理规划、监理实施细则、监理报告、检查记录等监理工作成果