《GF-2020-0216版建筑工程施工总承包合同法律》合同三篇

《GF-2020-0216版建筑工程施工总承包合同法律》合同三篇篇一甲方（业主）：名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（施工单位）：名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________一、合同标的1.工程名称：__________________2.工程地点：__________________3.工程规模：__________________4.工程类型：__________________5.合同工期：__________________6.合同总价：__________________二、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务：（1）按时足额支付乙方工程款；（2）按合同约定提供施工场地、图纸等；（3）负责组织工程验收；（4）负责工程项目的审批、备案等工作。2.乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成工程；（2）保证工程质量、安全和进度；（3）依法承担施工过程中的民事责任；（4）配合甲方完成工程验收工作。三、合同履行1.工期：合同工期为________________，如有延误，按以下方式处理：（1）每延误一天，乙方应向甲方支付________________元违约金；（2）如延误超过________________天，甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款，并承担违约责任。2.工程款支付：（1）预付款：合同签订后________________个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的________________%作为预付款；（2）进度款：甲方根据工程进度，每月支付合同总价款的________________%；（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方在________________个工作日内支付剩余工程款。3.工程质量：（1）乙方应按照国家相关标准和合同约定进行施工；（2）工程竣工验收合格后，甲方对工程质量满意，乙方不再承担质量责任。四、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时足额支付工程款的，应向乙方支付________________%的违约金；（2）未按合同约定提供施工场地、图纸等的，应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，应向甲方支付________________%的违约金；（2）工程存在质量问题，乙方应承担相应的维修、整改责任。五、争议解决1.合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、合同生效及其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2.合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；3.本合同一式________________份，甲方执________________份，乙方执________________份。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________法定代表人（签字）：________________签订日期：________________年________________月________________日篇二甲方（业主）：名称：[业主全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[业主地址]联系方式：[业主联系电话]乙方（施工单位）：名称：[施工单位全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[施工单位地址]联系方式：[施工单位联系电话]一、合同标的1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地址]3.工程规模：[工程量描述，如建筑面积、层数等]4.工程类型：[工程类型，如住宅、商业、工业等]5.合同工期：[合同约定的工期，如12个月]6.合同总价：[合同约定的总价，单位：元]二、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务：-按时足额支付工程款；-提供施工场地、图纸、技术资料等；-组织工程验收；-负责工程项目的审批、备案等工作。2.乙方权利和义务：-按合同约定完成工程；-保证工程质量、安全和进度；-依法承担施工过程中的民事责任；-配合甲方完成工程验收工作。三、合同履行1.工期：合同工期为[具体工期]，如有延误，按以下方式处理：-每延误一天，乙方应向甲方支付[具体违约金金额]元违约金；-如延误超过[具体天数]，甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款，并承担违约责任。2.工程款支付：-预付款：合同签订后[具体工作日]内，甲方支付乙方合同总价款的[具体百分比]%作为预付款；-进度款：甲方根据工程进度，每月支付合同总价款的[具体百分比]%；-结算款：工程竣工验收合格后，甲方在[具体工作日]内支付剩余工程款。3.工程质量：-乙方应按照国家相关标准和合同约定进行施工；-工程竣工验收合格后，甲方对工程质量满意，乙方不再承担质量责任。四、违约责任1.甲方违约责任：-未按时足额支付工程款的，应向乙方支付[具体违约金比例]%的违约金；-未按合同约定提供施工场地、图纸等的，应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：-未按时完成工程的，应向甲方支付[具体违约金比例]%的违约金；-工程存在质量问题，乙方应承担相应的维修、整改责任。五、争议解决1.合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、合同生效及其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2.合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；3.本合同一式[具体份数]份，甲方执[具体份数]份，乙方执[具体份数]份。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________法定代表人（签字）：________________签订日期：________________年________________月________________日篇三甲方（业主）：名称：[业主全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[业主地址]联系方式：[业主联系电话]乙方（施工单位）：名称：[施工单位全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[施工单位地址]联系方式：[施工单位联系电话]一、合同标的1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地址]3.工程规模：[工程量描述，如建筑面积、层数等]4.工程类型：[工程类型，如住宅、商业、工业等]5.合同工期：[合同约定的工期，如12个月]6.合同总价：[合同约定的总价，单位：元]二、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务：-按时足额支付工程款；-提供施工场地、图纸、技术资料等；-组织工程验收；-负责工程项目的审批、备案等工作。2.乙方权利和义务：-按合同约定完成工程；-保证工程质量、安全和进度；-依法承担施工过程中的民事责任；-配合甲方完成工程验收工作。三、合同履行1.工期：合同工期为[具体工期]，如有延误，按以下方式处理：-每延误一天，乙方应向甲方支付[具体违约金金额]元违约金；-如延误超过[具体天数]，甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款，并承担违约责任。2.工程款支付：-预付款：合同签订后[具体工作日]内，甲方支付乙方合同总价款的[具体百分比]%作为预付款；-进度款：甲方根据工程进度，每月支付合同总价款的[具体百分比]%；-结算款：工程竣工验收合格后，甲方在[具体工作日]内支付剩余工程款。3.工程质量：-乙方应按照国家相关标准和合同约定进行施工；-工程竣工验收合格后，甲方对工程质量满意，乙方不再承担质量责任。四、违约责任1.甲方违约责任：-未按时足额支付工程款的，应向乙方支付[具体违约金比例]%的违约金；-未按合同约定提供施工场地、图纸等的，应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：-未按时完成工程的，应向甲方支付[具体违约金比例]%的违约金；-工程存在质量问题，乙方应承担相应的维修、整改责任。五、争议解决1.合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、合同生效及其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2.合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力