绿化灌溉工程施工合同

绿化灌溉工程施工合同甲方（以下简称甲方）：[甲方全称，需为合法注册主体]乙方（以下简称乙方）：[乙方全称，需具备相应工程施工资质]第一条工程概况1.1工程名称：XX工业园区绿化灌溉工程1.2工程地点：XX市XX区XX路XX地块1.3工程范围：包含该项目范围内所有绿化区域的灌溉系统设计、材料采购、运输、安装、调试、土方开挖与回填、场地清理及质保期内维护服务；具体涵盖水源接驳、泵房及配套设施建设、主支管道铺设、喷头/滴灌设备安装、智能控制系统调试等全部工作（详见附件一《工程量清单》）。1.4工程内容：1.4.1水源工程：新建1座8m³蓄水池及配套水泵、砂石过滤器安装；1.4.2管道工程：铺设DN125PE主管道450米、DN75PE支管道1100米、DN40PE毛管1800米，含管道连接、试压、防腐处理；1.4.3灌溉设备：安装旋转喷头240个、滴灌带3200米、电磁阀45个、智能控制器1台及配套线路；1.4.4在辅助工程：土方开挖与回填（含绿化土恢复）、场地平整、施工临时水电接驳。1.5工程期限：1.5.1计划开工日期：202X年X月X日（以甲方书面开工令为准）；1.5.2计划竣工日期：202X年X月X日；1.5.3总日历天数：75天（雨天无法施工需提供气象证明并经甲方确认后顺延）。第二条合同价款2.1合同总价：人民币大写贰佰壹拾玖万伍仟捌佰元整（¥2,195,800.00），为固定总价合同（含设计费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金及所有风险费用，仅甲方书面变更可调整）。2.2价款组成（详见附件二《合同价款明细表》）：2.2.1水源工程：¥410,000.00；2.2.2管道工程：¥820,000.00；2.2.3灌溉设备：¥680,000.00；2.2.4辅助工程：¥240,000.00；2.2.5设计费：¥52,000.00；2.2.6管理费及利润：¥43,800.00。2.3价款支付：2.3.1预付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价的10%即¥219,580.00，乙方需同时提供等额银行履约保函（有效期至竣工验收合格后30日）；2.3.2进度款：（1）主管道铺设完成、蓄水池建成后10日内，支付至合同总价的40%；（2）支管道及设备安装完成后10日内，支付至合同总价的70%；2.3.3竣工结算款：竣工验收合格、乙方提交完整竣工资料后15日内，支付至合同总价的95%；2.3.4质保金：合同总价的5%即¥109,790.00，于竣工验收合格满2年后15日内，经甲方确认无质量问题后无息返还；2.3.5乙方每次收款需提供合法有效的增值税发票（税率按国家规定执行）。第三条双方责任3.1甲方责任：3.1.1开工前5日提供施工场地（清除障碍物、水电接驳至现场边界）及地质资料、地下管线分布图；3.1.2开工前3日组织图纸会审及技术交底，确认施工图纸（附件三）；3.1.3协调施工现场周边物业、城管关系，保证施工正常；3.1.4按约定支付价款，收到验收通知后24小时组织隐蔽工程验收，48小时组织竣工验收。3.2乙方责任：3.2.1提供相应施工资质证书复印件（加盖公章），组建项目经理1名、技术人员2名、施工人员20名的团队；3.2.2严格按确认图纸及《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2018等规范施工，不得擅自变更；3.2.3采购材料设备需符合国家行业标准，提供合格证、检验报告，进场前经甲方取样检验合格方可使用；3.2.4办理施工人员意外伤害保险（保额每人不低于50万元），承担施工安全事故全部责任及费用；3.2.5质保期内24小时响应维修，接到通知后24小时到场，紧急情况12小时到场；3.2.6文明施工，及时清运垃圾，完工后清理现场。第四条工程质量与验收4.1质量标准：达到国家合格标准，灌溉均匀度≥85%，系统运行可靠。4.2验收程序：4.2.1隐蔽工程验收：覆盖前24小时提交申请及记录，甲方验收合格后方可覆盖；未按时验收视为认可；4.2.2中间验收：50%、80%工程量完成时提交申请，甲方确认进度款；4.2.3竣工验收：完工后提交竣工报告、图纸、检验记录等，甲方组织验收（必要时第三方检测），合格后签署《竣工验收报告》；不合格需10日内整改，重新验收，延误工期自担。4.3竣工资料：含施工组织设计、材料合格证、隐蔽工程记录、试压报告、调试报告、竣工图纸（电子档）、结算书。第五条合同变更与调整5.1甲方变更：书面发出《工程变更单》，乙方3日内提交变更方案，甲方确认后实施；变更价款按约定单价（无约定按市场公允价）调整，工期相应调整。5.2乙方变更：书面说明理由及影响，甲方书面同意后方可实施，价款按上述约定调整。5.3所有变更需双方签字盖章确认，未确认的变更甲方不予认可。第六条风险因素约定6.1材料价格波动：主要材料（PE管道、水泵、喷头）价格波动超±5%（以开工前1个月当地信息价为基准），协商调整价款，调整公式：ΔP=P0×Σ[K×(C/C0-1)]（ΔP调整价款，P0原总价，K材料权重，C调整期价格，C0基准价）。6.2工期延误：6.2.1甲方原因（逾期场地、图纸变更、付款）：工期顺延，赔偿窝工损失（人员150元/天·人，机械按台班费）；6.2.2乙方原因：每逾期1天付合同总价万分之五违约金；超10天甲方有权解除合同，乙方返还已收款并付10%违约金。6.3质量问题：6.3.1质保期内非人为损坏：乙方免费维修，逾期未到场甲方委托第三方，费用从质保金扣；6.3.2验收不合格整改后仍不符：甲方有权解除合同，乙方返还已收款并付15%违约金，赔偿损失（重新招标费、工期损失等）。6.4不可抗力：地震、台风、政府指令等，双方立即通知并提供证明，工期顺延，各自担损；无法履行则协商解除，甲方支付已完工程量价款。第七条违约责任7.1甲方逾期付款：每逾期1天付应付款万分之五违约金；超30天乙方有权停工，损失甲方担；超60天乙方有权解除合同，甲方付10%违约金。7.2乙方用不合格材料：甲方要求更换，费用自担，延误工期按6.2.2担责；情节严重解除合同。7.3乙方安全事故：担全部责任及费用，甲方从应付款扣损失，情节严重解除合同。第八条质保期8.1质保期：竣工验收合格之日起2年，水泵、智能控制器质保3年（按厂家承诺）。8.2服务：免费维修更换配件，每年春、秋季各1次系统巡检并提供报告。第九条争议解决协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第十条其他约定10.1保险：乙方办理工程一切险（保额合同总价）及施工人员意外险，保险单复印件交甲方备案。10.2附件：附件一《工程量清单》、附件二《合同价款明细表》、附件三《施工图纸》、附件四《材料价格波动调整权重表》、附件五《乙方资质证书复印件》，为本合同组成部分。10.3生效：双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲乙各执贰份。10.4终