某设计院建设工程设计合同范本

某设计院建设工程设计合同范本前言本合同范本旨在为建设单位（甲方）与设计单位（乙方，即本设计院）之间就建设工程设计服务事宜提供一个相对规范、全面的权利义务约定框架。双方在签订正式合同前，应仔细阅读本范本各项条款，并根据具体工程项目的特点、规模、复杂程度以及地方相关规定进行针对性调整和完善，以确保合同的合法性、公平性和可操作性。本范本未尽事宜，可由双方另行协商并订立补充条款。合同编号：【】工程名称：【填写项目全称】签订日期：【年】年【月】日签订地点：【具体城市】甲方（建设单位）：法定代表人/授权代表人：【姓名】住所：【详细地址】联系电话：【电话号码】邮政编码：【】乙方（设计单位）：某设计院（以下简称“乙方”）法定代表人/授权代表人：【姓名】住所：【详细地址】资质等级：【设计资质等级】联系电话：【电话号码】邮政编码：【】鉴于：1.甲方就【项目名称】项目（以下简称“本项目”）需要委托具备相应资质的设计单位进行工程设计。2.乙方是一家具有国家认可的【相应设计资质等级】设计资质的设计院，拥有完成本项目设计工作所需的专业技术力量、经验和能力。3.甲方经过【招标/比选/直接委托等方式】，确定乙方为本项目的设计单位。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目工程设计事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：【填写项目全称】1.2建设地点：【项目具体地址】1.3建设规模：【例如：总建筑面积约【】平方米，地上【】层，地下【】层，结构类型为【】等，具体以可行性研究报告或立项批复为准】1.4项目投资估算：【人民币大写】【】元（￥【】元），最终以批复的初步设计概算为准。1.5主要功能或用途：【例如：住宅、商业、办公、工业厂房等】第二条设计范围和内容2.1设计阶段：乙方应完成本项目的以下设计阶段（可根据项目实际情况选择或增删）：*方案设计阶段*初步设计阶段（含初步设计概算编制）*施工图设计阶段*【其他阶段，如：场地设计、景观设计、室内装修设计、专项设计配合等】2.2设计内容：具体包括但不限于（应根据项目特点详细列明，可另附设计任务书作为附件）：*建筑专业设计*结构专业设计*给排水专业设计（含消防给水）*暖通空调专业设计*电气专业设计（含强电、弱电、消防电气）*【其他专业，如：动力、智能化、人防、室内精装修、景观园林、幕墙、泛光照明等】*各专业之间的协调配合及总体技术负责。2.3设计深度要求：乙方交付的设计成果必须符合国家及地方现行的有关工程建设的法律、法规、规章、政策、标准、规范及强制性条文的要求，并满足各设计阶段对应的《建筑工程设计文件编制深度规定》及甲方提出的合理设计任务书要求。2.4专项设计配合：对于甲方另行委托的专项设计（如基坑支护、钢结构、声学、医疗工艺、厨房工艺等），乙方应负责提供必要的设计条件、技术参数，并进行总体协调、审核及配合。第三条设计周期3.1双方约定本项目各阶段设计成果的提交时间如下（均指日历天数，自甲方支付相应阶段设计定金/预付款且乙方收到甲方提供的符合要求的基础资料之日起计算，因甲方原因或不可抗力导致延误的，工期相应顺延）：*方案设计成果：【天数】天*初步设计成果（含概算）：【天数】天（方案设计审查通过后起算）*施工图设计成果：【天数】天（初步设计审查通过或甲方书面确认初步设计文件后起算）*【其他阶段成果提交时间约定】3.2上述设计周期包含甲方及相关主管部门的审查时间，但不包含因甲方提出重大设计修改或未能及时确认而导致的时间延误。若甲方对设计成果提出非重大修改意见，乙方应在【天数】个工作日内完成修改并重新提交。3.3如遇特殊情况需调整设计周期，双方应另行协商并签订书面补充协议。第四条合同价款及支付方式4.1合同总价款：本合同设计总价款（含税）为人民币大写【具体金额】元（￥【】元）。此价款为固定总价/暂定总价（请明确选择），包含乙方为完成本合同约定的全部设计工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、管理费、利润、税金、设计成果评审费、配合施工服务费等。*（如为暂定总价，应明确调整办法，例如：“最终设计费按经批复的初步设计概算中的建筑安装工程费为计费基数，根据国家/行业现行工程设计收费标准【具体标准名称及文号】计算，并下浮【】%后确定。”）*4.2支付方式：4.2.1定金/预付款：本合同签订生效后【天数】个工作日内，甲方向乙方支付设计总价款的【百分比】%作为定金/预付款，计人民币大写【具体金额】元（￥【】元）。此定金/预付款在最后一次付款时抵作设计费。4.2.2方案设计阶段付款：乙方提交符合合同约定的方案设计成果，并经甲方及相关主管部门审查通过（或甲方书面确认）后【天数】个工作日内，甲方向乙方支付设计总价款的【百分比】%，计人民币大写【具体金额】元（￥【】元）。4.2.3初步设计阶段付款：乙方提交符合合同约定的初步设计成果（含概算），并经甲方及相关主管部门审查通过（或甲方书面确认）后【天数】个工作日内，甲方向乙方支付设计总价款的【百分比】%，计人民币大写【具体金额】元（￥【】元）。4.2.4施工图设计阶段付款：乙方提交符合合同约定的全套施工图设计成果，并经甲方及相关主管部门审查合格（或甲方书面确认）后【天数】个工作日内，甲方向乙方支付设计总价款的【百分比】%，计人民币大写【具体金额】元（￥【】元）。4.2.5竣工结算/尾款：本项目工程竣工验收合格后【天数】个工作日内/或施工图设计完成后【月数】个月内，甲方向乙方支付剩余设计总价款的【百分比】%，计人民币大写【具体金额】元（￥【】元）。4.2.6乙方在每次申请付款时，应向甲方提供合法有效的增值税【专用/普通】发票及付款申请报告。甲方在收到符合要求的发票和申请后，按上述约定时间支付款项。4.3甲方支付款项时，乙方指定收款账户信息如下：开户名：【某设计院全称】开户行：【银行名称及支行】账号：【银行账号】第五条双方责任5.1甲方责任：5.1.1按合同约定及时向乙方提供开展设计工作所需的基础资料，包括但不限于：立项批复文件、规划条件通知书、用地红线图、勘察成果文件、现状地形图、以及甲方对项目的功能需求、技术标准等，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。5.1.2委派【姓名】为甲方项目联系人，负责与乙方的日常沟通、资料传递、设计成果确认等事宜。如联系人变更，应提前【天数】个工作日书面通知乙方。5.1.3及时组织对乙方提交的各阶段设计成果进行审查、确认或报送相关主管部门审批，并在收到乙方提交的设计成果后【天数】个工作日内将审查意见或审批结果书面反馈给乙方。逾期未反馈视为认可。5.1.4按合同约定及时足额支付设计费用。5.1.5负责协调乙方与项目相关的其他参建单位（如勘察单位、施工单位、监理单位等）的工作关系。5.1.6若需对原确定的设计原则、技术标准、功能需求等进行重大变更，应提前书面通知乙方，并承担由此产生的额外设计费用和设计周期延误责任。5.1.7法律法规规定的其他应由甲方承担的责任。5.2乙方责任：5.2.1委派【姓名】（职称：【】）为乙方项目负责人，委派具有相应资格和经验的设计团队完成本合同约定的设计任务。项目负责人及主要设计人员的更换需经甲方书面同意。5.2.2严格按照国家及地方现行的法律、法规、规章、政策、标准、规范及强制性条文进行设计，确保设计成果的安全性、适用性、经济性和技术先进性，并对设计质量负责。5.2.3按照合同约定的设计范围、内容、深度和周期提交设计成果，并对设计成果进行必要的解释和说明。5.2.4积极配合甲方进行设计成果的报批工作，负责解答相关主管部门提出的疑问，并根据审批意见进行必要的修改和完善。5.2.5负责参加设计交底会议，配合施工单位进行施工图会审，提供必要的现场设计技术服务和指导，及时解决施工过程中出现的设计问题。在施工期间，根据甲方要求，乙方应在【天数】小时内响应，并在【天数】个工作日内出具书面处理意见或设计变更。5.2.6对设计成果中出现的遗漏、错误或缺陷，乙方应无偿进行修改、补充和完善，并承担由此给甲方造成的直接经济损失（因甲方提供资料错误或甲方指令失误除外）。5.2.7负责编制各阶段设计文件的概预算（如合同包含此工作），确保概算的准确性和完整性。5.2.8保护甲方的知识产权和商业秘密，不得向任何第三方泄露本项目的设计内容及甲方提供的相关资料，法律法规另有规定的除外。5.2.9法律法规规定的其他应由乙方承担的责任。第六条设计成果交付6.1乙方应向甲方交付各阶段设计成果的纸质文件【份数】套和电子版文件【份数】套（电子版应采用【具体格式，如PDF、CAD格式等】）。6.2设计成果的交付地点为【具体地点】。6.3设计成果的交付方式为乙方直接送达或通过快递方式送达，甲方签收日为交付日。第七条知识产权7.1甲方支付相应设计阶段的费用后，即获得该阶段设计成果的使用权（包括用于本项目的施工、监理、验收及相关宣传等）。7.2乙方对其完成的设计成果享有署名权和著作权。未经乙方书面同意，甲方不得将设计成果用于本合同约定项目以外的其他任何项目，或将设计成果转让、许可给第三方使用。7.3若设计中采用了乙方拥有知识产权的专有技术或专利，乙方应保证甲方在本项目中无偿、合法使用。如因此产生知识产权纠纷，由乙方承担全部责任。第八条保密条款8.1任何一方对于在签订和履行本合同过程中所获知的对方的商业秘密、技术信息、经营信息等未公开信息（“保密信息”）均负有保密义务。8.2除非法律法规要求或经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。本保密义务在本合同终止后【年限】年内持续有效。第九条违约责任9.1甲方违约：9.1.1甲方未按合同约定提供基础资料，或提供的资料不真实、不准确、不完整，导致乙方设计工作延误或返工的，乙方设计周期相应顺延，甲方应承担乙方因此产生的合理费用。9.1.2甲方未按合同约定及时支付设计费用的，每逾期一日，应向乙方支付逾期应付款项【千分之几】的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的【百分比】%。逾期超过【天数】日，乙方有权暂停设计工作，由此造成的设计周期延误由甲方承担。9.1.3甲方无正当理由单方解除合同的，应支付乙方已完成设计工作对应的设计费用，并承担合同总价款【百分比】%的违约金。9.2乙方违约：9.2.1乙方未按合同约定的设计周期提交设计成果，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款【千分之几】的违约金。逾期超过【天数】日，或设计成果质量不符合合同约定及相关标准要求，经甲方指出后仍未在合理期限内改进，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的设计费用，并承担由此给甲方造成的损失。9.2.2因乙方设计错误、遗漏或缺陷，导致工程质量事故、安全事故或造成甲方经济损失的，乙方应承担由此产生的赔偿责任（赔偿金额不超过合同总价款【倍数】倍/或根据实际损失计算），并负责采取补救措施。9.2.3乙方未经甲方同意擅自更换项目负责人或主要设计人员的，应向甲方支付合同总价款【百分比】%的违约金，并在甲方要求的期限内恢复原项目团队。9.2.4乙方无正当理由单方解除合同的，应双倍返还甲方已支付的定金/预付款，并承担合同总价款【百分比】%的违约金。9.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十条不可抗力10.1任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后【天数】日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十一条争议解决方式11.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向【甲方所在地/乙方所在地/项目所在地】人民法院提起诉讼。/提交【仲裁委员会名称】仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（请选择一种方式）11.2争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。第十二条合同的生效、变更与终止12.1本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2对本合同的任何修改、补充，均须经双方协商一致并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3本合同约定的设计任务全部完成，设计费用结清，且乙方完成施工配合服务后，本合同自动终止。12.4除本合同另有约定外，任何一方单方解除合同，应提前【天数】日书面通知对方，并承担相应的违约责任。第十三条其他13.1本合同所称“重大设计修改”是指对项目的主要使用功能、平面