2026年监理工程师之合同管理过关检测附参考答案详解（B卷）

2026年监理工程师之合同管理过关检测附参考答案详解（B卷）1.(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】：C2.保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日【答案】：D3.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有【答案】：B4.《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。

A.违约

B.侵权

C.“先合同义务”

D.无过错【答案】：C5.（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】：B6.下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）

A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人

B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人

C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】：C7.根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权【答案】：A8.（2017年真题）建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。

A.提交投标书后，开标前

B.提交投标书后，评标前

C.开标后，定标前

D.提交投标书前【答案】：C9.某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后26个月

B.A单位工程竣工日后24个月

C.全部工程竣工日后26个月

D.全部工程竣工日后24个月【答案】：B10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。

A.按交易习惯

B.依据合同的相关条款

C.签订补充协议

D.按履行义务一方承担的原则【答案】：C11.某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】：B12.根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】：A13.下列关于计量资料的说法，正确的是（）。

A.如身高、体重等

B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值

C.观察单位个数所得的资料

D.一般为无序变量

E.一般有单位为有序变量【答案】：A14.在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员【答案】：B15.甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。

A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为

B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认

C.由其法定代理人代理实施民事法律行为

D.可以独立实施民事法律行为【答案】：D16.居于施工合同履行管理的核心地位的是()。

A.设计人

B.发包人

C.监理人

D.项目经理【答案】：C17.（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容【答案】：A18.进行食谱营养评价的目的是（）。

A.分析食谱中的食物来源

B.检查该食谱能否满足营养需要

C.对食谱进行调整和纠正

D.发现是否有某些营养素的缺乏

E.同其他食谱进行比较【答案】：B19.（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A.抵押

B.抵押权

C.质押

D.质权【答案】：D20.如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。

A.保险人

B.被保险人

C.受益人

D.风险责任方【答案】：D21.下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。

A.按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起

B.按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起

C.按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止

D.按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止【答案】：C22.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书【答案】：D23.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工【答案】：B24.工程总承包合同履行中，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）。

A.应进行修改之后，再次提交

B.发出通知，催促其提出审查结论

C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意

D.不得进行下一步的工作【答案】：C25.针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（）。

A.动物内脏

B.黄绿色蔬菜

C.奶类、豆类及其制品

D.红肉

E.贝类【答案】：A26.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任【答案】：B27.在设计施工合同履行过程中，由()负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人【答案】：A28.建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。

A.1-2

B.1-3

C.2-4

D.2-5【答案】：B29.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。

A.各自承担自己的损失

B.分别赔偿对方的损失

C.供应方赔偿购买方1万元损失

D.供应方赔偿购买方2万元损失【答案】：C30.勘察设计招标的标的物是智力成果，即（）

A.专利权

B.施工方案

C.施工组织设计

D.建设项目勘察、设计方案【答案】：D31.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】：B32.关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。

A.评标时过分追求投标价的高低

B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性

C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性

D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素【答案】：A33.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】：A34.设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()

A.要约生效

B.承诺生效

C.合同成立

D.合同生效【答案】：C35.《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。

A.经评审的最高投标价法和综合评估法

B.经评审的最高投标价法和科学评估法

C.经评审的最低投标价法和综合评估法

D.经评审的最低投标价法和科学评估法【答案】：C36.投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16～65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】：D37.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。

A.竣工结算

B.下一次进度款中

C.本次进度付款中

D.以上都不正确【答案】：C38.（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费【答案】：A39.（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者【答案】：D40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】：D41.关于投标保证有效期的说法，正确的是()

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】：B42.FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。

A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%【答案】：D43.（）是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。

A.勘察设计服务合同

B.工程勘察设计招标

C.工程勘察设计

D.工程勘探设计招标【答案】：B44.定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】：C45.发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。

A.发包人

B.设计人

C.监理人

D.担保人【答案】：D46.在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。

A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C.承包人文件中最主要的是设计文件

D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工【答案】：D47.依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底【答案】：C48.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】：B49.关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】：B50.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】：C51.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。

A.施工合同

B.设计合同

C.买卖合同

D.勘察合同【答案】：C52.在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人【答案】：A53.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要【答案】：C54.某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。

A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】：B55.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.设计

B.施工

C.设备采购

D.材料采购【答案】：A56.根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。

A.发包人签证制度

B.勘察人签证制度

C.监理人签证制度

D.共同签订制度【答案】：A57.保险决策主要表现在（）。

A.是否投保和选择保险人

B.是否投保和选择被保险人

C.是否投保和选择受益人

D.选择保险人和选择受益人【答案】：A58.(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】：C59.初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1【答案】：A60.关于经评审的最低投标价法的说法，不正确的有（）。

A.该方法适用于具有通用技术、性能标准的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在详细评审阶段

C.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

D.投标人不得低于成本的价格报价【答案】：B61.关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】：B62.根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。

A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.发包人分包工作需要征得监理人同意

C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议

D.监理人应审查分包人的资格能力【答案】：B63.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】：B64.(2017年真题)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】：C65.项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】：D66.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致

B.不利于施工的外界非自然条件

C.不利于施工的气候条件

D.其他承包商对施工的干扰【答案】：C67.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）

A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的

C.主要工艺复杂的

D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】：D68.下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】：C69.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】：C70.直接订购方式适用于采购（）的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源【答案】：D71.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。

A.7

B.14

C.24

D.48【答案】：B72.（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】：A73.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书【答案】：D74.下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（）。

A.投标人在开标时递交投标保证金

B.联合体投标的，应当由联合体共同递交

C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还

D.一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80万【答案】：C75.紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的（）小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.10

B.12

C.20

D.24【答案】：D76.公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。

A.发标

B.开标

C.评标

D.决标【答案】：A77.在工程建设的过程中，履约保证有效期（）。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】：D78.验收合格后，移交后的单位工程由()负责照管。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】：A79.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约【答案】：A80.建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。

A.评审要素、量化比较的方法

B.招标程序、量化比较的方法

C.评审要素、招标程序

D.招标程序、评标价计算方法【答案】：A81.某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。

A.20

B.17

C.16

D.13【答案】：D82.招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日【答案】：B83.下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是()

A.债权人必须以债务人的名义行使代位权

B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意

C.代位权行使的费用由债权人自行承担

D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限【答案】：D84.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。

A.按照承包人完成的实际工程进行计量

B.只对承包人完成的合格工程进行计量

C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量

D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】：B85.具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（）。

A.资格预审

B.现场考察

C.招标公告

D.解答投标人的质疑【答案】：C86.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权【答案】：A87.下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】：B88.供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。

A.15

B.20

C.21

D.28【答案】：A89.招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：C90.下列属于限制民事行为能力人的是（）。

A.十八周岁以上的自然人

B.十六周岁以上的未成年人

C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人

D.不满八周岁的未成年人【答案】：C91.不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审【答案】：D92.关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】：A93.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】：D94.施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。

A.直接指示的变更需征求承包人意见

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】：D95.（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同【答案】：A96.以下有关担保的论述中，正确的是（）。

A.抵押人必须是债务人本人

B.质押自质押合同签订之日起生效

C.定金自定金合同签订之日起生效

D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】：D97.履约保证的形式不包括（）。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约协议书

D.履约担保书【答案】：C98.(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】：B99.在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（）起已被业主接收。

A.开工之日

B.开始使用之日

C.缺陷责任期结束之日

D.办理接收证书之日【答案】：B100.根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.24小时

B.2天

C.3天

D.7天【答案】：B101.普通人的运动指南不包括（）。

A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次【答案】：C102.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔【答案】：C103.根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】：C104.材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.14，10%

B.28，10%～30%

C.14，10%～30%

D.28，10%【答案】：D105.施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】：D106.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.工程监理单位独立承担责任

C.承包单位独立承担责任

D.与承包单位承担共同责任【答案】：A107.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日【答案】：B108.某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上

B.投保人数不低于3人

C.被保险人年龄可以低于18周岁

D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起【答案】：C109.关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。

A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响

B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费

C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判

D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求【答案】：B110.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】：D111.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】：C112.关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。

A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保

B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险

C.施工设备保险由发包人办理

D.进场材料和工程设备保险由承包人办理【答案】：A113.“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.保险人【答案】：B114.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】：C115.从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.争端避免裁决委员会【答案】：B116.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件【答案】：A117.在施工准备阶段，（）属于监理人应当完成的工作。

A.提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料

B.审查施工进度计划

C.办理取得现场外的道路通行权

D.约定开工时间【答案】：B118.设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%【答案】：B119.以下有关施工合同主体的说法中，正确的是（）。

A.发包人必须是法人

B.承包人必须具备法人资格

C.发包人必须具备资质

D.发包人和承包人都必须具备资质【答案】：B120.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价【答案】：B121.合同工期的作用是()。

A.承包人进行工程索赔的依据

B.发包人组织竣工验收的依据

C.判别是否予以顺延工期的标准

D.用于判定承包人是否按期竣工的标准【答案】：D122.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()

A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作

B.合同专用条款内约定的监理人工作

C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作【答案】：C123.建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度増加

D.发包人的工程风险加大【答案】：A124.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】：A125.约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（）。

A.迟延发出开工通知

B.合同工期予以顺延

C.提前7天向承包人发出开工通知

D.以开工条件具备的时间为开工日期【答案】：C126.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法不正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担

D.因未及时退货造成的损失由订货方承担【答案】：D127.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前【答案】：D128.下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有客体

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实只包括行为

D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【答案】：D129.凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A.16至60

B.16至65

C.18至60

D.18至65【答案】：B130.监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。

A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.应当单独确定索赔处理结果

D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】：A131.下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。

A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力

B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应

C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标

D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标【答案】：C132.监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.15

C.28

D.14【答案】：C133.采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和（）计算投标报价偏差率。

A.投标限价

B.评标基准价

C.最低评标价

D.投标平均价【答案】：B134.下列不能成为合同法律关系主体的是（）。

A.完全民事行为能力人

B.律师事务所

C.项目经理部

D.合伙企业【答案】：C135.某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】：B136.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】：B137.在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。

A.可比性

B.互斥性

C.包含性

D.重叠性【答案】：B138.（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.民事代理【答案】：B139.促进维生素A吸收的因素包括（）。

A.适当的钙磷比例

B.植酸

C.碱性药物

D.草酸

E.维生素C【答案】：A140.在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】：B141.监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】：B142.(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】：A143.用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法【答案】：D144.风险型CM合同的计价方式是（）。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价【答案】：B145.甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】：B146.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。

A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责

B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年

C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行

D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】：D147.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】：D148.设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前【答案】：B149.《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】：D150.（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】：C151.乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确的是()。

A.由甲承担责任

B.由乙承担责任

C.由丙承担责任

D.由甲和乙共同承担责任【答案】：A152.关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（）。

A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买【答案】：D153.（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：C154.施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于()。

A.职务代理

B.指定代理

C.法定代理

D.委托代理【答案】：D155.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。

A.施工承包人

B.建设单位

C.供货方

D.采购方【答案】：C156.材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（）。

A.凭样品买卖的当事人应当封存样品

B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同

D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大,一般都采用非即时买卖合同，【答案】：B157.（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】：D158.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间【答案】：B159.标准资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法【答案】：D160.FIDIC标准合同文本中的（），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)【答案】：B161.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时()

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定【答案】：B162.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求【答案】：A163.下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定

D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定【答案】：D164.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元【答案】：D165.根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【答案】：D166.根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分乙抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】：B167.在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月

D.保证期限为主债务履行期届满【答案】：C168.通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】：A169.委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案【答案】：B170.根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用

B.施工设备或临时设施应当由承包人提供

C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险

D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】：D171.施工合同履行中，项目所在地突发地震导致施工不得不暂停。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以【答案】：A172.在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用【答案】：C173.建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。

A.根据规定接受对错误的修正

B.投标人采用不正当的手段骗取中标

C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保

D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标【答案】：C174.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.勘察人【答案】：B175.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月【答案】：B176.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】：C177.在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定

C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】：B178.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）

A.做好项目资金安排

B.给予承包商现场占有权

C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等

D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同【答案】：C179.关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效

B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担【答案】：D180.下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新