黑龙江三方合作合同模版（知识研究或个人学习）

集中式光伏合作合同发包方：承包人：签定日期：2024年月日安装施工合作合同发包方（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就光伏支架、光伏组件安装，低压电器施工，接地安装工程承包协商达成一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：新型塔式垂直轴风光互补智能控制发电项目2.工程地点：肇州肇源二、工程内容及承包方式1.合同范围及工程内容：（1）合同场区支架安装、光伏组件安装，电器安装。（2）合同场区低压电气安装：打桩，光伏组件——箱逆变一体机之间电缆铺设及安装。（3）合同场区接地施工：合同范围内主接地网、支架间接地连接及光伏组件至箱变平台之间的接地网安装，箱变基础等合同范围内接地的挖沟填埋；（4）合同范围内支架、光伏组件现场二次倒运；（5）乙方包含任何主要材料。三、合同价款、付款方式及工程结算甲供光伏板，逆变器，箱变，其余所有材料由乙方负责2.合同单价款定为每兆：82万元（人民币大写：捌拾贰万元整）。3.付款方式本合同按月完成工程量（月进度）的方式付款，付款方式，月结80%，经过监理验收合格后结95%，剩余5%无利息，一年以后退还。开工材料，机械进场7—15天向乙方支付10%预付款（本合同付款时间以总包方付款时间为准，本合同付款方式属于背靠背付款方式）。4、乙方所有材料包含税金。五、工程质量及安全（一）安全要求1.承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全管理不力、安全措施不到位而造成安全事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。2.承包方进场人员必须按照甲方要求进行三级安全教育，提供所有人员身份证复印件、保险、体检证明，按照甲方要求配备合格安全防护措施并统一着装。在施工生产过程中要加强安全管理，遵守安全规程。3.承包方应服从监理工程师、甲方项目部的现场安全管理，随时接受监理工程师、甲方项目部安全生产、文明施工的各种检查，并及时进行整改。（二）质量要求1.工程施工质量应符合以下规范、要求：2.乙方应服从监理工程师、甲方项目部的现场管理，随时接受监理工程师、甲方项目部关于质量控制等方面的检查，并及时进行整改。3.按图施工，加强施工过程质量控制；管理和看护好施工现场设备、材料。组件零损耗，丢失或损坏按照甲方进价赔偿。六、施工管理规定1.乙方不能履行本分包合同，现场管理混乱，造成甲方名誉损失，或蓄意停工、怠工、阻工，严重违反政府法律、法规及有关企业规章制度，甲方有权解除合同，3.乙方必须按时发放工人工资，如因拖欠工人工资影响现场生产（工程停工影响甲方形象的），甲方可代为支付工人工资。4.乙方所有的机具、设备、架料等，未经甲方、建设单位、监理单位、甲方的同意擅自拆除的，每一项处以50000元违约处罚金，并自行承担一切经济损失和责任。5.承包方现场项目经理必须常驻现场，履行现场组织管理职能，未经发包方批准不得更换，有事离开现场必须经发包方批准同意后方可。6.承包方必须设置专职技术员、安全员、质检员、专职电工，其数量必须满足施工生产及发包方要求。7.承包方的任何人员必须尊重发包方、监理单位人员，不得无理顶撞。违者对总包方视情节轻重予以处罚，并将顶撞人员清出现场。8.承包方管理混乱，经常出现违反管理秩序或规定事件，不服从发包方项目管理者，对承包方予以处罚500～2000元。9.承包方管理人员或技术人员必须准时参加发包方组织的有关会议、检查或其它工程项目活动，不得无故迟到或不参加，违者每次处罚200元。10.承包方不得拒收、拒签发包方所发的任何函件、整改、通知、施工措施、方案、设计变更、罚款单等文件。如有异议可用回函解决。11.所有承包方进入现场施工人员必须统一着装、统一安全帽、佩带胸卡。12.承包方现场管理人员必须24小时手机开通，并且发包方能随时联系上。13.施工现场内严禁乱堆乱扔垃圾，施工垃圾及时清理出场。设备包装物、光伏板托盘、电缆盘轴必须按照发包方要求运送到指定地点并整齐堆放。14.承包方自带机械设备及工具安全由承包方负责，必须是政府主管部门部门检验合格产品，验收不合格的机械严禁使用。因使用不当或未经相关部门验收使用或使用验收不合格的机械设备造成事故的，由承包方独自承担责任。15.施工现场严禁吸烟，不得随便动用明火，施工用火必须在使用前报发包方安全工程师检查、批准，办理动火手续后方可操作。16.任何施工之前承包方必须对作业人员作书面的技术及质量标准的交底，并报发包方备案。17.未经发包方认可的工序一律不得进入下道工序施工，否则必须拆掉重新施工，并对有关人员进行罚款处理。隐蔽工程必须经发包方及监理验收后方可隐蔽。18.本工程实行质量三级验收制+监理验收制。19.承包方负责人为其所施工区域专业的成品保护直接责任人，承包方应设成品保护检查员1名，负责检查监督成品保护工作。20.项目的各项例会，参加人员必须带正规笔记本认真记录，会后传达会议内容和精神。21.参加例会人员必须遵守项目会议安排，不得无故迟到、无故缺席。七、发包方责任1.提供工程施工图，负责向承包人提供基准点及水准点。2.协调施工方的工序配合，保障材料供应，安排合理的工程总进度计划和阶段性进度计划。协助施工方办理施工进场出场手续。因不可抗力导致工期延误、因发包方提供材料及设备到场不及时导致工期延误，施工方不承担责任，工期相应顺延。3.发包方按合同约定及时支付工程款，若在合同支付节点未支付工程款，按当期支付金额支付银行利息，承包方有权停止施工。八、承包方责任施工方应遵守当地政府、主管部门的有关法规、法令；服从发包方的现场统一管理，按批准的施工图施工。九、双方承诺1.承包人向发包方承诺：按图纸要求施工、保证施工安全、施工质量合格；保证按合同工期完成施工任务，承包方不得越级和甲方上级公司签订任何承包施工合同，如违反本规定，承包人自动放弃所施工工程款，自动退出工程项目，所有责任及损失由承包人自行承担。2.发包方向承包人承诺，按照本合同约定提供各项协助；及时支付工程款；及时组织各项验收。十、违约责任及争议解决1.由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任，如属不可抗拒因素，双方协商解决。2．履行合同发生争议时，双方协商解决。协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。十一、其他1.施工图纸及技术要求作为本合同附件具有同等法律效力。2.本合同一式两份，双方各执一份。本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效，至完全履行合同责任、义务后自行终止。（以下无正文。）发包方（甲方）：承包人（乙方）：甲方（公章）