《规范版2017施工总承包合同》合同二篇

《规范版2017施工总承包合同》合同二篇篇一甲方（以下简称“发包方”）：[甲方全称]乙方（以下简称“承包方”）：[乙方全称]一、合同依据1.国家及地方有关法律法规；2.国家及地方建设行政管理部门的规范性文件；3.国家及地方行业标准；4.双方签订的合同协议。二、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]5.工程建设标准：[工程建设标准]6.工程投资估算：[工程投资估算]三、合同工期1.合同工期：[合同工期]，自开工之日起计算。2.工期延误责任：因甲方原因导致工期延误的，由甲方承担；因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担。四、工程款支付1.工程款支付方式：分阶段支付。2.工程款支付比例：按照工程进度及质量验收情况支付。3.工程款支付时间：每月[支付时间]前支付上个月完成工程量的工程款。五、工程质量管理1.乙方应按照国家及地方有关法律法规、工程建设标准和合同约定，对工程质量进行严格把控。2.甲方对工程质量进行监督，对不符合质量要求的工程有权要求乙方整改。3.工程质量争议：双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、安全生产管理1.乙方应按照国家及地方有关安全生产法律法规和标准，加强安全生产管理。2.甲方对施工现场进行安全生产监督，发现安全隐患有权要求乙方整改。3.安全生产事故处理：按照国家及地方有关安全生产法律法规和标准处理。七、竣工验收1.工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。2.甲方组织竣工验收，验收合格后，乙方应按照合同约定进行保修。八、保修期1.保修期：[保修期]，自竣工验收合格之日起计算。2.保修范围：按照合同约定和乙方施工质量保证书的规定执行。九、违约责任1.甲方违约责任：因甲方原因导致合同解除或终止的，甲方应向乙方支付违约金；因甲方原因导致工期延误的，甲方应支付工期延误违约金。2.乙方违约责任：因乙方原因导致合同解除或终止的，乙方应向甲方支付违约金；因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付工期延误违约金。十、争议解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。十二、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，双方各执一份。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________代表人（签字）：________代表人（签字）：________签订日期：________年________月________日篇二甲方（以下简称“发包方”）：[甲方全称]乙方（以下简称“承包方”）：[乙方全称]一、合同依据1.国家及地方有关法律法规；2.国家及地方建设行政管理部门的规范性文件；3.国家及地方行业标准；4.双方签订的合同协议。二、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]5.工程建设标准：[工程建设标准]6.工程投资估算：[工程投资估算]三、合同工期1.合同工期：[合同工期]，自开工之日起计算。2.工期延误责任：因甲方原因导致工期延误的，由甲方承担；因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担。四、工程款支付1.工程款支付方式：分阶段支付。2.工程款支付比例：按照工程进度及质量验收情况支付。3.工程款支付时间：每月[支付时间]前支付上个月完成工程量的工程款。五、工程质量管理1.乙方应按照国家及地方有关法律法规、工程建设标准和合同约定，对工程质量进行严格把控。2.甲方对工程质量进行监督，对不符合质量要求的工程有权要求乙方整改。3.工程质量争议：双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、安全生产管理1.乙方应按照国家及地方有关安全生产法律法规和标准，加强安全生产管理。2.甲方对施工现场进行安全生产监督，发现安全隐患有权要求乙方整改。3.安全生产事故处理：按照国家及地方有关安全生产法律法规和标准处理。七、竣工验收1.工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。2.甲方组织竣工验收，验收合格后，乙方应按照合同约定进行保修。八、保修期1.保修期：[保修期]，自竣工验收合格之日起计算。2.保修范围：按照合同约定和乙方施工质量保证书的规定执行。九、违约责任1.甲方违约责任：因甲方原因导致合同解除或终止的，甲方应向乙方支付违约金；因甲方原因导致工期延误的，甲方应支付工期延误违约金。2.乙方违约责任：因乙方原因导致合同解除或终止的，乙方应向甲方支付违约金；因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付工期延误违约金。十、争议解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。十二、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律