2026年监理工程师之土木建筑目标控制题库高频重点提升含完整答案详解（名师系列）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制题库高频重点提升含完整答案详解（名师系列）1.项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.23%

B.9.62%

C.10.26%

D.10.34%【答案】：B2.项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。

A.TOT

B.BT

C.BOT

D.PFI【答案】：A3.采用修正的总费用法计算索赔费用时，计算公式为（）。

A.索赔金额＝实际发生的直接费＋间接费＋利润

B.索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用

C.索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作调整后的报价费用

D.索赔金额＝直接费＋间接费＋利润＋税金【答案】：C4.下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用【答案】：B5.下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。

A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积

B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积

C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积

D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积【答案】：A6.某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是()。

A.已完成工作实际费用为75000元

B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资

C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后

D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】：D7.某项借款，年名义利率为10%，按季度计息，则年实际利率为（）。

A.10.00%

B.10.38%

C.10.25%

D.10.54%【答案】：B8.某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8％，则该项目8年内累计财务净现值为()万元。

A.114.75

B.134.39

C.145.15

D.160.00【答案】：A9.关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是（）

A.编制切实可靠的设计总进度计划

B.落实设计工作技术经济责任制

C.按照设计技术经济定额进行考核

D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】：D10.工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发《工程暂停令》，并要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改，早日复工

B.防止事故扩大并保护好现场

C.防止事故信息不正常披露

D.对事故责任人加强监督【答案】：B11.对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.机械随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：A12.在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。

A.自由时差与进度偏差

B.自由时差与总时差

C.总时差与进度偏差

D.时间间隔与进度偏差【答案】：A13.持续改进的核心是提高质量管理体系的（）。

A.有效性和效率

B.管理水平

C.科学性

D.创造价值能力【答案】：A14.为验证结构的安全性，业主委托某科研单位对模拟结构进行破坏性试验，由此产生的费用属于（）。

A.建设单位管理费

B.建筑安装工程费用

C.工程建设其他费用中的研究试验费

D.工程建设其他费用中的咨询费【答案】：C15.在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：D16.从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（）。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程【答案】：C17.在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.13

C.15

D.17【答案】：B18.在流水施工参数中，划分施工段的原则不包括（）。

A.劳动量可以有一定的差距

B.每个施工段有足够的工作面

C.施工段的界限尽可能与结构界限相吻合

D.施工段的数目要满足合理组织流水施工要求【答案】：A19.（2022年真题）轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。

A.所有单位工程验收后，试运营之前

B.所有单位工程验收后，试运行之前

C.所有专项验收后，试运营之前

D.所有专项验收后，试运行之前【答案】：B20.为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】：B21.（2017年真题）双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。

A.3

B.4

C.6

D.10【答案】：D22.在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。

A.建设单位

B.质检机构

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D23.（），适合设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。

A.生产能力指数

B.比例估算法

C.系数估算法

D.指标估算法【答案】：C24.下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。

A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务

B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

D.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】：A25.流水施工方式所具有的特点不包括()。

A.尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短

B.施工现场的组织、管理比较复杂

C.专业工作队能够连续施工

D.为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件【答案】：B26.采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（）。

A.工程费用

B.设备购置费

C.工艺设备投资

D.建筑安装工程费【答案】：C27.实木地板面层铺设时必须符合设计要求的项目是：()

A.木材的强度

B.木材的含水率

C.木材的防火性能

D.木材的防蛀性能【答案】：B28.在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.设计单位【答案】：B29.在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。

A.费用，但不包括工期

B.工期.费用，但不包括利润

C.工期，但不包括费用

D.工期.费用和利润【答案】：D30.（）是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐述监理单位的质量方针。

A.管理手册

B.程序文件

C.质量记录

D.质量手册【答案】：D31.（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（）分布。

A.三角形

B.梯形

C.正态

D.随机【答案】：C32.某分部工程有2个施工过程，分为5个施工段组织非节奏流水施工。各施工过程的流水节拍分别为5天、4天、3天、8天、6天和4天、6天、7天、2天、5天。第二个施工过程第三施工段的完成时间是第（）天。

A.17

B.19

C.22

D.24【答案】：D33.关于罪数的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲为杀人而盗窃枪支，实施完杀人行为后被抓获，甲的行为构成故意杀人罪与盗窃枪支罪，属于牵连犯

B.甲将盗窃的仿真品（价值数额较大）冒充文物出卖给他人，骗取财物的，成立盗窃罪与诈骗罪，想象竞合

C.甲教唆乙盗窃，随后甲又与乙共同实施盗窃行为，甲成立盗窃罪与盗窃罪的教唆犯数罪并罚

D.甲窃取属于国家秘密的国有档案，成立窃取国有档案罪与非法获取国家秘密罪的想象竞合犯，从一重罪处罚【答案】：D34.采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】：D35.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A36.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为3400万，增值税可抵扣的进项税率均按13%计算。当采用一般计税方法时，增值税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税销项税额为（）万元。

A.87.2

B.102.0

C.270.8

D.280.7【答案】：D37.下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（）。

A.工程保险费

B.勘察设计费

C.建设单位经费

D.联合试运转费【答案】：D38.模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。

A.2

B.3

C.5

D.10【答案】：B39.某进口设备，按人民币计算的离岸价为4000万元，国外运费320万元，国外运输保险费18万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。

A.4000

B.4320

C.4338

D.4356【答案】：C40.某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。

A.从开始到结束

B.从结束到结束

C.从结束到开始

D.从开始到开始【答案】：C41.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括()。

A.人工费

B.管理费

C.利润

D.税金【答案】：D42.下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。

A.第二阶段审核一般都为现场审核

B.主要包括监理单位遵守法律.法规情况

C.主要包括审核监理单位的管理体系文件

D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】：C43.在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：D44.下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。

A.投资收益率

B.资产负债率

C.利息备付率

D.内部收益率【答案】：D45.（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.单项工程

D.分部工程【答案】：B46.与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。

A.以顾客为关注焦点

B.关系管理

C.领导作用

D.全员参与【答案】：B47.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。

A.主要工种.材料.施工工艺

B.设计分区.使用功能的显著差异

C.专业性质.建筑部位

D.结构缝设置位置【答案】：A48.施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。

A.自由时差

B.总时差

C.紧后工作的最早开始时间

D.紧后工作的最早完成时间【答案】：B49.在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样【答案】：A50.李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？

A.本案可以适用简易程序

B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理

C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证

D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长【答案】：A51.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A52.产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】：A53.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C54.（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。

A.工程质量管理体系

B.ISO质量管理体系

C.工程项目质量控制系统

D.质量目标控制体系【答案】：A55.采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，不属于卖方的责任是（）。

A.负责货物装船前的一切费用和风险

B.负责办理出口手续

C.负责提供有关装运单据

D.负责办理保险及支付保险费【答案】：D56.新建项目为保证筹建和建设工作正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（）

A.建设单位开办费

B.建设单位经费

C.建设单位办公费

D.建设单位公关费【答案】：A57.由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（）组织考察。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.总包单位

D.设计单位【答案】：A58.监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。

A.编制阶段性设计进度计划

B.定期检查设计工作实际进展情况

C.协调设计各专业之间的配合关系

D.建立健全设计技术经济定额【答案】：B59.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天，则流水施工工期为（）天。

A.20

B.21

C.22

D.24【答案】：D60.对于施工单位提出的工程变更，（）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。

A.建设单位负责人

B.施工单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师【答案】：D61.在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差最小

D.关键工作的持续时间最短【答案】：C62.某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。

A.33.568

B.36.800

C.38.368

D.38.603【答案】：D63.在建设工程活动中，（）是指工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。

A.工程质量事故

B.工程质量责任

C.工程质量缺陷

D.工程质量因素【答案】：C64.下列描述中属于设计阶段进度控制的任务的是（）。

A.编制设计阶段工作计划

B.编制施工总进度计划

C.编制单位工程施工进度计划

D.编制工程年.季.月实施计划【答案】：A65.某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()

A.业主应给予承包商补偿

B.业主不给予承包商补偿

C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿

D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】：A66.施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按设计系统和（）来划分。

A.专业性质

B.安装工艺

C.主要工种

D.设备组别【答案】：D67.工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】：A68.当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】：A69.根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。

A.建筑师

B.监理工程师

C.建造师

D.建设单位项目负责人【答案】：B70.“卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程。”，这体现的卓越绩效模式的价值观是（）。

A.战略导向

B.社会责任

C.学习、改进与创新

D.系统管理【答案】：D71.司法过程离不开多方当事人的诉讼参与。司法裁判，必须是受到判决影响的有关各方参与下，通过提出证据并进行理性说服和辩论，以此为基础促进裁判的制作。这体现了司法的哪一特点？

A.独立性

B.被动性

C.交涉性

D.程序性【答案】：C72.采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】：D73.应用ABC分析法选择价值工程对象，是将（）的零部件或工序作为研究对象。

A.生产工艺复杂

B.价值系数髙

C.成本比重大

D.功能评分值高【答案】：C74.在进度计划实施中进行调整，若（）则只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。

A.项目总工期允许拖延

B.项目计算工期小于计划工期

C.偏差发生在非关键线路

D.总时差不等于零【答案】：A75.某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方单价20元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，需调整单价，单价为18元／m＜sup>3＜/sup>，该工程结算时实际完成土方工程量为1.2万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程款为()万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0【答案】：C76.下列流水施工参数中，能够表明流水施工的速度和节奏性的是（）。

A.施工段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：C77.（2022年真题）施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际（2022年真题）施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（）结算价款。

A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价

B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价

C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价

D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价【答案】：D78.（）表明流水施工的速度和节奏性。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水强度

D.施工过程【答案】：A79.影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。

A.材料设备因素

B.资金因素

C.施工技术因素

D.社会环境因素【答案】：B80.当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位负责人

D.建设单位技术负责人【答案】：B81.构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（）。

A.每个马牙槎的高度不应超过300mm

B.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm

C.马牙槎先进后退

D.马牙槎应对称砌筑【答案】：C82.（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.工程项目年度计划

B.设计总进度计划

C.施工准备工作计划

D.物资采购、加工计划【答案】：A83.城市维护建设税的计税基础是()。

A.直接费

B.间接费

C.所得税

D.营业税【答案】：D84.（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】：C85.确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是()

A.工程项目的技术和经济可行性

B.各类物资储备时间和储备量计划

C.设计总进度计划对施工工期的要求

D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】：D86.在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国节约能源法》

C.《建筑工程施工许可管理办法》

D.《民用建筑节能条例》【答案】：D87.建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是：()

A.原结构设计单位

B.原施工单位

C.原装饰装修单位

D.建设单位【答案】：A88.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。

A.施工单位项目负责人，总监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.项目经理，专业监理工程师

D.施工单位质量负责人，专业监理工程师【答案】：A89.设计方项目管理的目标包括设计的()。

A.成本目标

B.进度目标

C.质量目标

D.维护目标E项目建设的投资目标【答案】：A90.进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。

A.实际进度数据的加工处理

B.定期收集反映工程实际进度的有关数据

C.现场实地检查工程进展情况

D.定期召开现场会议【答案】：B91.当初步设计有详细设备清单时，计算比较具体，精确性较高的概算编制方法是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.类似工程预算法

D.概算指标法【答案】：A92.已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。

A.1

B.4

C.5

D.6【答案】：D93.个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？

A.本案被告为县工商局

B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性

C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定

D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求【答案】：A94.当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.采用更先进的施工机械

C.改善外部协作配合条件

D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】：D95.发生工程质量缺陷后，（）进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经（）认可的处理方案。

A.监理机构，建设单位

B.施工单位，建设单位

C.施工单位，设计单位

D.监理机构，设计单位【答案】：C96.施工企业支付离退休职工的易地安家补助费、离退休职工的退休金、六个月以上的病假人员工资应计人()。

A.人工费

B.企业管理费

C.规费

D.其他费用【答案】：B97.当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。

A.3

B.6

C.8

D.9【答案】：B98.（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B99.按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。

A.业主的研究试验费

B.承包商的其他直接费

C.承包商的企业管理费

D.承包商的措施费【答案】：C100.根据行政许可法的有关规定，以下关于行政许可实施的说法，不正确的是：

A.许可需要行政机关内设的多个机构办理的，可以确定一个机构统一受理许可申请，统一送达许可决定

B.许可依法由地方政府两个以上部门分别实施的，本级政府应当确定一个部门受理许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理，或组织有关部门合办理、集中办理

C.申请人申请行政许可，应当对其申请材料实质内容的真实性负责

D.行政机关不予受理行政许可申请，应当出具加盖行政机关专用印章和注明日期的书面凭证【答案】：A101.下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。

A.现场温湿度的微小变化

B.机械设备过度磨损

C.材料质量规格显著差异

D.工人未遵守操作规程【答案】：A102.下列资金成本中，属于筹资阶段发生的资金筹集成本是（）。

A.债券发行手续费

B.债券利息

C.股息和红利

D.银行贷款利息【答案】：A103.在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。

A.现场材料.设备存放与管理

B.化学成分试验报告

C.设备进场维修记录

D.混凝土合格证【答案】：A104.下列关于法律责任的表述中，符合《产品质量法》的是

A.社会团体对产品质量作出保证，而该产品又不符合其保证的质量要求，给消费者造成损失的，应与产品的生产者、销售者承担连带责任

B.产品质量检验机构出具的检验结果不实，造成损失的，应当承担连带责任

C.产品质量认证机构对不符合认证标准而使用认证标志的产品，未依法责令其改正的，对因产品不符合认证标准给消费者造成的损失，与产品的生产者、销售者承担连带责任

D.社会中介机构对产品质量做出承诺、保证，而该产品又不符合其承诺、保证的质量要求，给消费者造成损失的，由产品的生产者、销售者承担连带责任【答案】：A105.商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1~2年

B.1~3年

C.2~4年

D.3~5年【答案】：B106.在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。

A.责令制造单位整改

B.返修

C.返工

D.发出暂停制造指令【答案】：D107.（2021年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。

A.开挖深度为4.5m的基坑

B.45m高的脚手架

C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮

D.20m高的悬挑脚手架【答案】：D108.抗震钢筋进场检验最大力下总伸长率，下列实验数据中符合要求的是（）。

A.6.9%

B.7.8%

C.8.2%

D.9.5%【答案】：D109.监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。

A.向承包单位提出整改通知书

B.向建设单位提出指令单

C.向承包单位提出工程暂停令

D.向建设单位提出建议书【答案】：A110.工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。

A.可行性研究勘察

B.决策勘察

C.初步勘察

D.详细勘察【答案】：A111.根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。

A.重新申请施工许可证

B.报发证机关核验施工许可证

C.申请换发施工许可证

D.报发证机关延期施工许可证【答案】：B112.现行施工组织设计和施工质量计划的差别在于()不同。

A.编制原理

B.编制对象

C.编制形式

D.编制单位【答案】：A113.与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。

A.形象、直观、易于编制

B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确

C.不能明确工程进度控制中的工作重点

D.可以明确各项工作的机动时间【答案】：D114.如果承包单位未能按合同规定的工期和条件完成整个工程，则工程延误的处理手段为()。

A.监理工程师拒绝签署付款凭证

B.应付误期损失的赔偿费

C.取消承包资格

D.被驱逐出施工现场并赔偿损失【答案】：B115.确定合格供货厂商的初选入围时，对需要承担设计并制造专用设备的供货厂商或承担制造并安装设备的供货厂商，需要审查的资料不包括()。

A.供货厂商的营业执照

B.供货厂商的生产许可证

C.供货厂商的设计资格证书

D.供货厂商的地址和联系方式【答案】：D116.对涉及工，程应设由计（文）件转修交改原的设工计程单变位更修改工程设计文件。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】：B117.因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由（）承担。

A.发包方

B.承包方

C.责任方

D.分包方【答案】：C118.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】：A119.在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控【答案】：B120.网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。

A.在工期不变的条件下，使资源投入最少

B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少

C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低

D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】：D121.某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。

A.1.07

B.1.6

C.0.93

D.1.05【答案】：B122.设计概算是设计单位编制和确定的建设项目从筹建至()所需全部费用的文件。

A.竣工交付使用

B.办理完竣工决算

C.项目报废

D.施工保修期满【答案】：A123.危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】：B124.某基础工程有挖土、垫层、混凝土浇筑、回填土4个施工过程，分5个施工段组织流水施工，流水节拍均为3天，且混凝土浇筑2天后才能回填土，该工程的施工工期为（）天。

A.39

B.29

C.26

D.14【答案】：C125.2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。

A.20

B.40

C.80

D.100【答案】：C126.为了确保工程质量，施工单位必须建立完善的自检体系，自检体系中可不包括()。

A.自检

B.抽检

C.交接检

D.专检【答案】：B127.在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。

A.编制说明

B.总概算表

C.综合概算表

D.单位工程概算表【答案】：C128.2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程的金额为1000万元，该工程定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】：B129.在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。

A.抽样试验

B.标准试验

C.工艺试验

D.验证试验【答案】：A130.对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用（）的方法来调整施工进度计划。

A.平行作业

B.搭接作业

C.流水作业

D.顺序作业【答案】：A131.下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。

A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测

B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告

C.建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况

D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】：A132.国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则

A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生

B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督

C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制

D.中央军委对全国人大及其常委会负责【答案】：B133.工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。

A.抓紧整改、早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场【答案】：D134.采用工程量清单计价，建设工程造价是完成所列项目的全部费用，包括()。(1)分部分项工程费(2)其他直接费(3)间接费(4)措施项目费(5)其他项目费和规费(6)税金

A.(1)(2)(5)(6)

B.(1)(3)(5)(6)

C.(1)(4)(5)(6)

D.(2)(3)(5)(6)【答案】：C135.既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。

A.企业现金

B.企业增资扩股

C.优先股

D.国家预算内投资【答案】：A136.关于建设工程发包的说法错误的是（）。

A.建设单位在组织发包时可以任意压缩工期

B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.不得暗示设计单位违反工程建设强制性标准

D.采取保证建设工程质量安全的相应措施【答案】：A137.以下行为可以适用我国《刑法》的是：

A.中国公民刘某去英国留学，在英国盗窃他人财物，数额较大，按照我国刑法应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

B.福建省某国家机关工作人员赵某因探亲去美国，在美国诈骗他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

C.我国某军校教官张某因公务出国去菲律宾，囚财物被盗，为生活所迫抢夺他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，井处或者单处罚金

D.日本公民罗布一郎将代为保管的我国公民赵某的财物非法占为已有，数额较大，拒不退还，按照我国《刑法》应当处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金【答案】：A138.（2021年真题）根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。

A.标准化导向

B.市场竞争

C.市场准入

D.符合性评审【答案】：B139.（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。

A.工程延期调查报告

B.工程延期审核报告

C.工程延期意向通知

D.工程延期临时决定【答案】：C140.（2021年真题）工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（）的工作压缩其持续时间。

A.持续时间最长

B.自由时差最小

C.总时差最小

D.时间间隔最大【答案】：C141.按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是()

A.原材料和构配件

B.施工机械和设备

C.施工作业过程

D.分部工程【答案】：C142.（2020年真题）工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。

A.工程勘察

B.工程设计

C.工程施工

D.工程监理【答案】：C143.某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。

A.2500

B.3360

C.3560

D.3860【答案】：C144.双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。

A.自由时差必然为零

B.总时差必然大于自由时差

C.总时差必然为零

D.总时差和自由时差必然相等【答案】：D145.建筑工程方案招标评标结束后，建设主管部门应公示相关内容，其中无须公示的是()。

A.中标方案

B.招标评标过程介绍

C.评标专家名单

D.评标专家意见【答案】：B146.监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()

A.工序作业者的自检验

B.前后工序交接检验

C.专职质检员的检验

D.作业者自检、交接检和专检【答案】：D147.工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。

A.预备费

B.建设期利息

C.设备及工器具购置费

D.联合试运转费【答案】：D148.（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法【答案】：D149.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B150.工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。

A.以预防为主

B.以人为核心

C.质量第一

D.质量标准【答案】：A151.某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：8．3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。

A.412.42

B.408.00

C.342.31

D.338.64【答案】：D152.（2018年真题）双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。

A.自由时差必然为零

B.总时差必然大于自由时差

C.总时差必然为零

D.总时差和自由时差必然相等【答案】：D153.监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。

A.监理人员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.总监代表【答案】：C154.收到建设工程竣工报告后，应当由（）组织有关单位进行竣工验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A155.在S曲线比较法中，当实际进展点落在计划S曲线左侧表示（）。

A.计划进度估计错误

B.实际进度比计划进度落后

C.实际进度与计划进度相同

D.实际进度比计划进度超前【答案】：D156.在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持性文件的是()。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量记录

D.程序文件【答案】：D157.将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（）。

A.过程方法

B.持续改进

C.管理的系统方法

D.加强信息化管理【答案】：A158.在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.工作的持续时间总和最大

B.相邻两项工作之间的时距之和最大

C.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】：C159.某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C160.如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）组织专题技术论证。

A.拟采用单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：C161.根据现行规定，人工费是指用于支付（）的各项费用。

A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员

B.施工现场的所有工作人员

C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员

D.从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人【答案】：D162.2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（）。

A.0.4-0.5

B.0.6-0.7

C.0.8-0.9

D.近似为1【答案】：D163.检验批的质量验收分为主控项目和一般项目，下列属于一般项目包括的主要内容的是（）。

A.水泥、钢材的质量

B.混凝土、砂浆的强度

C.管道的压力试验

D.钢筋的接头宜设置在受力较小处【答案】：D164.某土方工程，招标工程量为5000m3,承包人标书中土方工程单价为60元／m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15％时，超过部分工程量单价调整为55元／m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3,则该土方工程款为（）元。

A.275000

B.360000

C.330000

D.358750【答案】：D165.在网络计划的费用优化过程中，缩短持续时间的工作应是（）。

A.直接费用率最小的关键工作

B.直接费用率最大的关键工作

C.直接费用率最小的非关键工作

D.直接费用率最大的非关键工作【答案】：A166.根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.非正态分布【答案】：B167.抹灰层由底层、中层、面层组成，中层的作用是()。

A.粘结

B.找平

C.装饰

D.粘结和找平【答案】：B168.检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？

A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭

B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述

C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序

D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】：A169.下列特征值中，描述质量特性数据离散程度的是()

A.总体算术平均数

B.样本算术平均数

C.样本中位数

D.总体标准偏差【答案】：D170.在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润

B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润

C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润

D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】：D171.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.投标控制价【答案】：B172.（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。

A.215.46

B.215.00

C.203.02

D.203.00【答案】：A173.下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。

A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测

B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律.法规和工程建设强制性标准的情况

D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】：A174.钢结构防火涂料检查数量按构件数抽查（），且同类构件不应少于（）件。

A.10%，3

B.10%，2

C.9%，3

D.9%，2【答案】：A175.按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。

A.建筑安装工程材料费

B.建筑安装工程企业管理费

C.建筑安装工程规费

D.工程建设其他费用【答案】：B176.在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明()。

A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加

B.压缩关键工作的持续时间不会使工程总费用增加

C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少

D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间【答案】：A177.对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范【答案】：B178.经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（）。

A.监理通知单

B.工程暂停令

C.整改通知书

D.责令停工、立即整改【答案】：A179.地下防水工程，不应选择下列哪种材料？()

A.高聚物改性沥青防水卷材

B.合成高分子防水卷材

C.沥青防水卷材

D.反应型涂料【答案】：C180.下列选项中，属于其他直接费定额的是()

A.企业管理费定额

B.夜间施工增加费定额

C.机械消耗定额

D.建设单位管理费定额【答案】：B181.（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.-30

B.-20

C.-10

D.10【答案】：B182.下列有关见证取样程序的表述，正确