简易版光伏项目场区劳务分包合同模版（知识研究或个人学习）

甲方(发包人)：乙方(分包人)：鉴于甲方承建的中xxx核滦平县100MW光伏农业综合示范项目工程已经签订承包（或分包）合同，（以下简称“主合同”），依照《中华人民共和xx合同法》、《中华人民共和xx建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实xx用的原则以及主合同，甲乙双方就有关施工劳务分包事项协商一致，签订本合同。第1条签订本合同,即视为乙方认可并执行甲方关于项目管理的相关规定，并已向甲方查阅了相关管理规定，并已知悉和理解了全部规定内容。除此之外，乙方同意严格执行业主关于本合同工程的与乙方相关的规定。第2条劳务分包工作对象、范围及提供内容1、工作地点：河北省承德xx滦平县2、劳务分包工作对象和范围：光伏场区内土建及安装工程3、提供及工作内容（包括但不限于）：整个项目光伏区的场地平整和清表、光伏组件基础施工、箱变及支架基础施工、桩基引孔与浇筑、地锚桩制作与安装、线缆敷设（直埋敷设）、支架安装、组件安装、箱变安装、逆变器安装及高低压XX气安装、防雷接地系统的施工及测试（含辅材）；工程范围界面从场地平整开始至箱变高压侧的场区全部系统的建筑安装工程完成，以实现本项目全容量并网；甲供设备、材料等所有设备、材料、人工、土建、安装、施工等工作。大型机械设备进出场、相关设备、材料的卸料、管理和光伏场区内二次倒运。所有材料及施工规范以发包人提供的设计图纸为准，工程验收以发包方与EPC总包方签订的技术协议为验收标准。其它工作包含但不限于：光伏区内技术测量及放点工作、光伏场区的安全及文明施工工作，对自有设备、车辆在施工中的安全预防工作；有对现场施工中道路出现的问题及时上报项目部义务，完成项目临时工作，协调安排自身的停窝工工作及外界原因造成的停窝工工作，发包人负责供货的设备/材料的卸车、场区内的二次搬运、保管等；配合甲方、业主对工程各项的检测、检验、试验工作及成品保护工作、除甲供材料、机械外的材料、物资、机械的采购工作等施工应该完成的主体及附属的一切工作。负责本标段的全部安全文明施工、冬雨季工作及配合甲方、业主、监理、地方各级政府检查工作。负责施工中的降、排水及环保工作。施工临时用水、临时用XX及接引工作。负责施工现场、生活区、材料物资存放场的防盗和安全保卫工作。乙方在施工过程中应严格按照xx家相关法律法规、地方政策要求等开展现场施工管理工作，如因乙方违反相关政策、法规而导致监管部门采取处罚、停工等相应措施的由乙方承担相应处罚、自身损失和因此而引起的乙方的损失。乙方采购的所有设备、材料须经甲方确认并同意后方可使用于本工程。乙方负责完成的安全标志和设施必须符合业主的企业管理要求和管理标准考核。4、如因乙方原因造成其施工作业部位进度、工期滞后或出现质量、安全或环保等问题，甲方有权调整缩减乙方劳务分包工作范围和内容，乙方应予配合。5、甲方如委托乙方承担其它零星工作，在本合同其他条款约定或另行书面指令。第3条劳务分包工作期限乙方应按期开工和完工，保证甲方能顺利实现各施工控制性节点工期及阶段性工期计划。甲方根据进度需要可相应调整乙方完工日期，乙方应予配合。第4条双方项目负责人1、甲方委派的负责履行主合同及本合同的项目负责人（项目xx）为：。2、乙方委派的负责履行本合同的项目负责人为：，身份证号：，xx籍地址：。第5条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同及附件、变更、补充协议；2、双方洽商达成的与本合同有关的其它书面文件3、甲方招标文件、乙方投标或报价文件（如有）；4、甲方项目管理相关制度。合同内容如有不清时，以上文件可互为解释、补充。第6条标准规范、图纸、技术资料及主合同1、使用主合同约定使用的有关标准规范、图纸及技术文件资料。有关标准、规范（包括但不限于）：xx家或行业有关标准、规范。乙方施工作业所需图纸，由甲方根据进度需要免费提供壹套，不够时由乙方自费复印。其他技术资料向甲方查询或自费复制。乙方对图纸和技术资料应当保密，并履行主合同有关保管、退还等规定，且乙方的保密义务不因劳务分包合同的终止而终止。2、本合同签订前乙方可向甲方查询主合同的内容（在乙方提出书面申请后甲方可提供一份主合同供乙方查阅（但有关工程价格细节除外）），通过现场考察、自己收集查询等方式了解对工程产生影响的风险因素和其他情况。乙方签订本合同后即视为乙方已经对施工现场进行了踏勘，对现场条件及周边环境以及当地的水文、地质、气候等情况进行了了解,已确认全面了解了主合同及与工程有关的所有情况并感到满意，并已在合同价款中予以了充分考虑。第7条质量标准执行主合同有关质量的约定，乙方施工质量必须达到的标准和目标：施工质量应满足业主要求的标准、xx家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格率100%，单位工程优良。如乙方未按照业主及本合同约定的相关要求实施质量、安全文明施工、环保水保要求进行施工，甲方有权视情况给予乙方罚款及考核。第8条双方一般权利和义务1、甲方一般权利和义务（1）组建项目管理班子，全面履行主合同，组织实施施工管理工作，对工程的工期、质量、安全向业主负责。（2）负责审核施工方案，统一各项管理目标，审核乙方编制的年、季、月施工计划、物资需用量计划并报业主。组织乙方负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；按约定提供图纸、甲供材料、设备等。（3）负责对工程质量、工期、安全生产、环境保护、文明施工及检测、实验化验的控制、监督、检查、考核和验收。如乙方任何施工部位的进度、质量、安全、环保、文明施工任何一项不能达到甲方或业主、监理要求时，甲方有权要求乙方限期整改。乙方不能按期整改或经整改仍达不到要求的，甲方有权罚款、责令停工整顿直至解除合同清退出场，并可以划出乙方部分或全部工作项目、内容交其他单位完成，由此造成甲方的损失由乙方承担。（4）甲方有权随时检查乙方人员持证上岗情况，设备机具、材料、安全用品用具等的状况和保管、使用情况，要求退换不合格的人员、设备、材料、用品用具；有权将乙方作业人员纳入项目部作业层进行管理，但不影响其与乙方之间的劳动关系，也不免除乙方的任何责任和义务。（5）按本合同约定支付价款。（6）负责与业主、监理、设计及有关部门联系。（7）有权向乙方发出指令和转发业主及监理的指令。甲方对乙方的一切指令均应以书面形式为准，对临时作出的口头指令必要时应补发书面指令，乙方也可以要求书面确认。乙方拒不执行甲方指令的，甲方可以委托其他单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的款项中扣除。（8）有权在工程完工后从乙方承担的本项目或甲方其他项目对乙方的未付款项或保证金中扣除本合同项下乙方应支付给甲方的任何款项。（9）乙方因履行本合同拖欠民技工工资、材料、设备、运输等费用的，乙方同意甲方可以视情况代（垫）付该费用并从应支付给乙方的任何款项中扣回；因乙方的拖欠行为使甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方损失。甲方代（垫）付费用时，如乙方项目xx或现场负责人不予配合或不立即提供有效证据或回避、不在现场，乙方同意甲方可以依据相关当事人提供的证明材料或者有关单位、政府部门的调处意见或指令（决定）代（垫）付，且之后无任何异议。2、乙方一般权利和义务（1）乙方在履行本合同期间必须服从甲方现场项目部的管理，认可并配合执行甲方关于项目管理的相关规定。（2）未经甲方许可，乙方不得将本合同工作任务转包或再劳务分包给任何单位或个人，否则视为严重违约，甲方有权罚收乙方转包或再劳务分包金额10%-30%的违约金、停止付款或解除本合同，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。因乙方转包或再劳务分包行为造成甲方实际支付价款超出本合同约定的价款的部分，乙方应返还甲方，甲方有权扣回或向乙方追偿。（3）应委派有组织能力和项目管理经验的人员担任项目负责人，且其委派和更换应征得甲方同意。乙方现场主要负责人应当认真履行职责，每月在现场的时间不应少于28天，并与甲方保持良好沟通和协作，如离开工地必须提前3天书面向甲方项目xx请假并获得批准。（4）及时组织满足施工作业需要的作业人员和施工设备机具等进场，并在进场7日内将履行本合同的所有人员（含临时用工）花名册、设备机具清单报甲方备案，并保持主要管理人员的相对稳定（情况发生变化的，应在3日内将变化情况报甲方备案）；未备案的人员、设备机具乙方不得使用。违反本规定发生事故或造成损失的由乙方负全责。（5）乙方应在开工前将其负责现场管理负责人（如有）和技术、经营、财务、物资设备、质量安全环保等主要管理人员报甲方备案。在施工中如更换、补充上述人员，应提前3日书面报甲方批准后备案。因乙方未能遵守此规定而引起的损失由乙方承担。（6）根据施工总进度计划，按甲方要求，在每月23日上报本月施工完成情况、下月施工计划及资金计划，有阶段工期要求的还应上报阶段施工计划，必要时应上报旬、周施工计划，包括与完成施工计划相应的劳动力、机具等安排计划，经甲方批准后实施；必须投入足够的人力、物力，保证工期，否则甲方有权处罚和调配第三方劳动力、机具进场，费用从乙方的合同价款中全额扣除。人员需求量表序号主要施工内容乙方需投入施工力量高峰人数投入时间设备需求量表序号设备名称型号规格数量额定功率(KW)生产能力用于施工部位（7）按甲方现场交验的水准点与坐标控制点位置，负责测量控制点的复测、使用及保护。在施工中如发现设计等有错误，应及时以书面形式通知甲方，由甲方同监理、业主和设计方确定修改或变更设计文件后，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。（8）按合同和甲方要求按时提交或备案报表、完整的原始技术、经济资料，配合甲方办理交工验收等与其有关的工作；若乙方拒绝提交或备案资料，或不予配合有关工作的，甲方有权暂停支付乙方的合同款项。因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。甲方对乙方提交资料所作的任何审核、批准或同意并不减轻乙方应负的任何责任、义务和风险。（9）负责其所有人员食宿、交通、防疫、医疗、保险等的安排及费用。自觉遵守建设、环保、消防、卫生等法规、部门规定及业主和甲方的标准和要求，按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，做好生产和生活区安保及文明施工工作；接受甲方和业主、监理的管理及监督、检查、处罚。（10）乙方施工进度、质量、安全、环保及文明施工等方面不能完全履行合同或不能满足要求时，应按甲方要求采取措施和增加投入，并承担由此增加的成本。若乙方不执行，甲方有权自行安排，所需费用从乙方结算款中扣除。因乙方原因造成的返工、修复费用由乙方承担。（11）乙方应对自身原因造成的安全、环境等事故（事件）负责并承担全部责任，必须对由其人员的行为或过失造成工地内外他人的人身或财产损害及因之引起的索赔、诉讼负责并承担全部责任，并保证甲方免受牵连。因此给甲方造成的损失及甲方支付的所有费用均由乙方承担。（12）处理好现场关系和现场周边的地方关系，尊重当地民风民俗；负责所承担工作范围内已完工成品及材料、设备的照管和施工现场周围地下管线、邻近建（构）筑物、古树名木和其他设施、财产的保护工作，承担因照管、保护不善引起的一切损害或损失的责任，并承担由此给甲方造成的损失。（13）服从甲方指令和甲方转发的业主及监理的指令。未经甲方授权或允许，乙方不得擅自与业主或监理发生直接工作联系，更不得以甲方名义从事采购、租赁等活动，否则视为违约，除承担由此引起的全部责任外，还应赔偿给甲方造成的损失。（14）乙方应配合甲方及业主、监理和有关主管部门进行的相关检查和验收；甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，并不因此而向甲方提出工期和费用要求；乙方进行合同约定工作需甲方或施工场地内第三方进行配合时，甲方可予配合或协助乙方获得第三方的配合，因此发生的费用由乙方承担。（15）工程未移交业主前，根据需要，乙方有负责照管和维护的义务；移交后乙方应负责保修期内的缺陷修复工作；对业主移交时尚有部分未完工程需在保修期内继续完成，乙方还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工合格后移交业主为止；工程验收未合格的，甲方不予支付任何价款，并有权要求乙方赔偿相应损失，工程移交证书颁发前，乙方应对工地进行彻底清理，并须经监理和甲方检验合格。（16）除非本合同另有约定，乙方应履行并承担主合同约定的或业主、监理对甲方规定的与其作业有关的承包人的所有义务、责任及工作程序，同时应避免因自身行为或疏漏造成甲方违反主合同中约定的承包人义务的情况发生，否则将承担由此引起的责任。第9条安全、环保与文明施工1、乙方必须服从甲方和业主、监理的现场安全、环保及文明施工管理，严格遵守xx家有关法律法规、规程规范以及甲方、业主、监理的规定，健全安全环保机构、制度和保证体系，配备具备相应资格的管理人员，落实各项措施，确保安全、环保及文明施工达到主合同规定的标准和目标。具体目标：杜绝人身死亡、重伤事故以及重大机械设备事故、火灾、交通、垮（坍）塌事故及工程损坏、环境污染、停XX等各类事。2、乙方必须加强班组安全管理，对全部人员组织开工前安全教育培训，开展“三化”（标准化、程序化、规范化）、纠“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）、危险源辩识等活动，并保证活动记录齐全。在施工作业前应落实安全技术交底和安全防护措施，及时消除安全和事故隐患。3、乙方在开工前应向甲方提出安全防护用品配备计划（如安全帽、安全带及其他保护用品），经甲方审批后实施。乙方必须落实施工作业人员劳动保护、安全防护措施，保证其均配备合格有效的安全防护用品，并将发放记录报甲方备案。防护用品费用已包含在本合同价格中。4、乙方在动力设备、输XX线路、变XX站所、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近等危险区域或特殊区段施工，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工，或者实施爆破、重要跨越、临近带XX体等特殊、危险性作业，应在施工作业开始前至少7日以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。防护措施费用已包含在本合同价格中。5、乙方必须按甲方或业主、监理规定的标准和要求，认真落实有关安全文明施工措施，加强现场标准化管理，保证安全文明施工达到甲方或业主、监理规定的目标，自觉维护甲方的良好形象。相关费用已包含在本合同价格中。6、乙方应对所属作业人员进行体检，有职业禁忌症者不得从事现场施工作业；特种作业人员必须持有有效操作证。7、乙方发生安全等事故，应及时采取措施防止损失扩大，并立即报告甲方，由甲方按规定上报，并按照xx家有关规定进行处理。双方为事故处理发生的费用，由责任方承担。8、乙方应与甲方另签有关安全、环保及文明施工协议书（见合同附件），明确与此相关的进一步的合同条件；乙方应履行并承担甲方与业主签订的主合同、有关安全环保及文明施工方面协议书（责任书）对承包方规定的与其作业相关的义务和责任。第10条保险及疫情防控1、乙方须依法与其雇佣的所有雇员、人员签订劳动合同，明确劳动报酬及支付时间、工作期限、工作内容、责任义务等条款，并按法律规定为所有其雇佣的所有雇员、人员办理工伤险等社会保险。乙方所签订的劳动合同与缴纳社保的凭证原件等资料须经过承包人的确认并同时提供一份复印件、扫描件交承包人登记、备案。乙方未提供雇员、人员有效劳动合同复印件、扫描件，视为该雇员、人员不合格，承包人有权拒绝该雇员、人员进场。乙方同意为其所属管理及作业等所有人员办理集体意外伤害保险，为其施工场地内所属人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方自行承担其所属人员的工伤保险责任，保证使甲方免于受到赔偿请求、赔偿和诉讼。乙方应购买安全生产责任险（保额不少于80万元），对从事危险作业的人员购买意外伤害保险（保额不少于100万元）。2、乙方应自费处理其任何雇员和/或人员的伤、病、死，并按照工程所在地政府规定负责对施工期间受伤和死亡的人员作出妥善安排，同时承担一切费用。保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，避免损失扩大。为减少损失采取措施而发生的费用或遭受的损失，由投保人向保险xx索赔，另一方给予积极配合。3、乙方在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。乙方至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，建立人员流动登记制度、xx息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。一旦暴发任何具有传染性的疾病时，乙方应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。乙方应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入合同价格，甲方将不另行支付。因乙方采取措施不力所造成的一切后果，均由乙方自行负责。第11条履约担保、安全环保风险、资料验收等保证金1、乙方须为适当的履行本合同向甲方提供履约担保，担保方式为：甲方从对乙方的每次进度款支付扣留5%。乙方执行本条款发生的费用由乙方承担。履约担保的有效期限截止至乙方履行合同、完成全部工作且甲方将工程通过竣工验收并移交业主之日。当乙方违约时，甲方可以将违约责任费用直接从履约保证金中扣除，乙方严重违约或毁约的，甲方将没收全部履约保证金。履约担保有效期限届满后30日内，甲方无息退还全部或剩余保证金。2、乙方必须于进场前按本合同总价款5%向甲方交纳安全环保风险保证金，不缴纳的，乙方有权在进度款中扣除。担保的有效期限截止至乙方履行合同、完成全部工作且甲方将工程通过竣工验收并移交业主之日。当乙方在安全、环保及文明施工方面违约或发生事故时，甲方有权将违约责任费用、处罚和损失等款额从风险保证金中扣除。乙方发生重大事故，甲方将没收全部风险保证金。担保有效期限届满后30日内，甲方无息退还全部或剩余保证金。3、乙方须按本合同总价款2%向甲方交纳资料验收保证金，不缴纳的，乙方有权在进度款中扣除。有效期限截止至乙方履行合同、提交全部工程资料工作且甲方将工程通过竣工验收并移交业主之日。乙方负责采购材料的须按照设计和xx家标准要求采购，并提供产品合格证明（质保书、出厂合格证、材料报告等证书及资料）；乙方采购的材料不符合设计或标准要求时，承包人应按甲方要求运出现场，重新采购直至符合标准和要求，并承担由此发生的费用，工期不予顺延；乙方在采购材料前需提供厂家资质等资料并报甲方及业主审核，由甲方及业主确认厂家、材料种类及质量后方可采购，未经审核的材料不得用与该工程；乙方采购的材料必须满足业主品牌及质量要求。第12条乙方民技工及工资支付保障1、乙方必须遵守xx家劳动法律法规、地方政府、业主及甲方的相关规定，合法用工，履行对其雇佣的民技工的法定义务，按月发放工资。乙方在签订本合同时须同时签署不拖欠民技工工资承诺书，乙方应承担因拖欠民技工工资引起的一切经济、法律责任。2、甲方有权监督乙方前述法定义务的履行，保障民技工权益。（1）乙方必须在进场7日内提交本单位履行本合同的所有民技工花名册（含临时用工）、身份证扫描件。后续进场人员实时更新上报（花名册中必须填明每个人的岗位、工种及工资标准，格式甲方提供）。（2）乙方在每月20日前向甲方提交本项目民技工工资资金计划、民技工考勤表及工资发放表，由乙方现场负责人签字、加盖公章后报甲方备案。各工序完工后，甲方组织乙方对退场民技工工资进行清算，结果报甲方备案，乙方安排资金发放给民技工本人。3、乙方同意甲方从每次进度款中扣留5%作为其民技工工资发放保证金。若乙方无拖欠民技工工资，工程完工、民技工工资全部结清后乙方出具民技工工资发放承诺书（甲方标准格式），并在三个月内无人员工资纠纷与投诉后，甲方无息返还全部或剩余保证金。4、甲方给乙方办理结算支付时，有权要求乙方优先支付民技工工资。乙方发生隐瞒、拖欠民技工工资，甲方可责令立即改正，24小时内乙方不改正的，甲方可动用所扣留民技工工资发放保证金代为发（已动用的保证金不再返还）。如已扣留保证金不足代发的，乙方同意甲方代付后直接从乙方合同款中扣减，并从此后的任何结算支付中扣留乙方民技工工资发放保证金至不少于其一个月民技工工资总额的金额作为其工资支付的保底资金。5、因乙方错报、漏报、瞒报或不按时报送民技工花名册、考勤表和工资发放表等资料的，相应责任由乙方承担。因此给甲方造成不利影响或直接经济损失的，甲方有权对乙方进行处罚。因乙方上述行为导致拖欠民技工工资及其它施工费用的，乙方须按每次5000元向甲方支付违约金；乙方拖欠民工工资超过1个月,并因此引发阻工、上访等情形，视为乙方严重违约，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10000-100000元，违约金不足弥补甲方损失的，乙方应赔偿相应损失，违约金及赔偿金将从乙方应结合同款中扣除，并予以通报。若屡次发生或性质恶劣（出现工资纠纷达3次或阻工、上访达1次），甲方可将乙方解除合同、清退出场，没收履约保证金，并纳入不诚xx劳务分包队伍黑名单，实行xx场禁入。第13条工程材料、设备采购供应1、以下材料由甲方供应：基础桩埋件、组件、支架、箱变、逆变器、高低压XX缆、高压XX缆头。业主供应的用于本合同范围施工的材料视为甲方供应。乙方应在接到图纸后5日内向甲方提交甲方供应材料和设备供应计划（格式应符合甲方要求），由甲方确认后按计划组织供应，交付时乙方应清点验收，对发现的质量、数量等不符合要求的问题，乙方应在验收时提出（在使用过程中发现质量缺陷，应做好书面记录并及时提供给甲方），甲方负责处理。甲方采购、供应材料的运输、装卸、保管及所需设备工具、劳动力、场所由乙方负责，其费用已包含在合同价格中。2、乙方从甲方领取材料时必须遵守甲方规定，办理领用手续。乙方对甲方采供的材料应妥为运送、保管，合理使用和节约，余料（指超出图纸用量的部分）应予退还。乙方因自身原因丢失、损坏和超出定额规定损耗量而增加的费用自担，并承担因此造成的工期延误、损害赔偿等责任。3、除甲供材料外，其他所有材料由乙方负责采购供应，包括：混凝土、低压XX力XX缆接线铜鼻子、XX缆保护管、防火封堵材料、接地材料、标识牌、安全警示牌、验收所需的制度牌及图表等材料，其费用已包含在合同价格中。预制件等（如有）由乙方加工，且必须满足工期和施工需要，采购或加工费用已包含在合同价格中。乙方应遵守甲方或业主（监理）对材料采购和加工的要求，选择合格的供应商（需经审批时应履行手续），报甲方审查、监督。乙方自行采购的金额在5万元以上的材料采购合同应报甲方备案，由甲方向其总部机XX物资管理部门备案。甲方有权在进度款支付中检查、考核乙方的材料采购和费用支付情况。乙方已实际支付的款项，应按甲方要求报送有关材料采购合同副本和材料费用支付凭据后，由甲方在对乙方办理进度结算支付时支付给乙方；乙方不能提供相应凭据的，甲方将在对乙方支付中暂时扣留相应金额直至甲方认为该采购业务中的欠付款可能给甲方带来的风险已经消失。4、乙方采购材料不得以甲方名义对外签订材料采购合同，不得要求甲方代签采购合同。5、乙方应保证采购的材料和加工用原材料及其制成品的质量符合主合同约定的有关标准和设计技术要求（应报甲方验收，并提供合格证明），并对其质量负完全责任，不合格的材料和制成品不得使用，并必须自费更换。有关材料质量检查、抽样、检验试验等按主合同的规定进行，乙方应予执行和配合，并承担发生的费用。6、甲方有权在进度款支付中检查、考核乙方的材料采购和费用支付情况。乙方每月应按甲方要求报送有关材料采购合同副本和材料费用支付凭据，作为进度款审核支付的依据之一。第14条施工设备机具的提供1、甲方提供的主要施工设备机具（如含有工器具和周转材料，则包括，下同），包括：无。乙方对甲方提供（或租赁）的设备机具（如有）必须办理领用（或租赁）手续，妥为运送、保管、使用，保持完好（正常损耗除外），使用完后应清理归还，丢失或损坏的，应赔偿损失（按甲方需重购或修复的xx场价计费加15%管理费xxx，在应支付给乙方的款项中扣除）。2、乙方作业所需施工设备机具等均由乙方自备，且必须能满足工期和施工要求，并向甲方备案清单，所有设备机具费用已包含在合同价格中。乙方的所有设备机具必须经过安全性能检查、检验，合格有效，状况良好，否则不得进入施工现场。甲方有权将乙方设备机具纳入项目部统一管理，乙方应予配合并执行。3、乙方不得以甲方项目部名义对外签订设备租赁协议。乙方自行租赁的金额在5万元以上的施工设备租赁合同必须报甲方备案。4、甲方有权在进度款支付中检查、考核乙方的施工设备租赁和费用支付情况。乙方已实际支付的款项，应按甲方要求报送有关施工设备租赁合同副本和租赁费用支付凭据后，由甲方在对乙方办理进度结算支付时支付给乙方；乙方不能提供相应凭据的，甲方将在对乙方支付中暂时扣留相应金额直至甲方认为该租赁业务中的欠付款可能给甲方带来的风险已经消失。第15条合同价款1、本合同采用的计价承包方式及合同价款：（1）本合同采用不同工作成果的固定综合单价承包方式，合同价款按甲方确认的乙方完成的合格工程量乘以固定综合单价xxx。固定综合单价为：0.36元/Wp。具体综合单价见合同附件A：合同工程量清单。合同工程量清单中的综合单价在本合同实施期间不作调整。除有明确约定的以外，本合同劳务分包范围内所有项目及作业、工作内容均已包含在合同工程量清单各项工程量及其价格（或价款）之中，合同工程量清单中未列明项目及其费用已包含在清单其他项目中，不另支付。乙方签订合同前应认真复核合同工程量清单和材料附表（如有），并自行承担可能的风险，结算中甲方不再追加任何工程量少计、漏项的费用，乙方也不得以任何理由提出此费用，除非业主另行给予变更结算或补偿，否则将视为乙方对甲方的优惠，乙方也不得拒绝实施相关项目。合同工程量清单中的工程量为预计工程量，结算以经过甲方审核确认的合格工程量为准。乙方结算工程量的审定原则：在任何情况下都不得超出设计图纸（含设计变更）量、业主与甲方结算的工程量和经甲方初审确认的乙方合格工程量中的较小量。2、除双方另有约定外，本劳务分包合同价格（或价款）中已包含了乙方为正确实施和完成本合同劳务分包范围工作并修补缺陷所需的全部工作内容的所有费用，包括但不限于人工费、材料费（甲供且材料费不包含在本合同中的除外）、机械使用费、管理费、利润、税金及相应工期顺延赶工措施费用、防疫措施、相应的人工/机械xx场价格波动等全部所有为完成本项目发生的所有费用（包括但不限于：临时设施及场地建设费、现场施工管理费、各种协调费、业主、监理的检查费用、验收费用、进退场费、风险费用、乙方人员设备保险费、原材料及成品的检验测试费、竣工未交付前的产品保护维护费、安全及文明施工措施费、施工技术措施费、施工组织措施费、职业健康及劳动保护费、环保费、夜间施工费、冬季施工费、乙方原因造成的消缺费、返工及修理费等）以及合同明示或暗示的乙方所有责任、义务和风险的费用。乙方不得以任何理由(包括但不仅限于后续xx场价格波动、窝停工造成的延期等任何形式）要求对本项目施工费用做任何形式的价格调整,否则甲方有权为了确保项目按计划全容量并网而选择第三方进行施工等方案,由此产生的一切费用均由乙方承担,甲方有权在工程结算款予以扣除且不免除乙方合同约定的责任与义务。3、本工程施工(包含变更施工)所需一切税金（按照主合同须缴纳的建筑业三税等所有税金）均含在本合同价格中，由乙方全权承担。本合同增值税税率为9%，如遇xx家政策增值税税率发生调整，不含税合同价不做调整，增值税税额按xx家现行税率进行xxx并调整相应的签约合同价。本款中乙方须承担的风险费用是指（但不限于以下各项）：⑴、因主合同或业主招标文件给定的技术参数与现场实际不符导致的地质差异（或土石比差异）、地形差异、材料运输距离差异等造成的增加费用。⑵、因xx场物价上涨、政策性物价调整及其他因素干扰使本工程中的建设场地的准备、征用及清理工作等的增加费用。4、如甲方对乙方劳务分包范围和内容进行调减，则合同价款按本合同计价原则，结合实际工程量和合同单价或总价作相应调减。如业主对甲方的总承包合同承包范围、内容等进行调减，属于乙方施工范围内的，甲方将全额调减乙方相应项目的价款。5、设计变更与合同价款调整的约定：本合同的价款调整条件在任何情况下都不得优于主合同价款调整的条件，只有业主就相关设计变更及新增项目或其它事项给予甲方相应价款调整，则甲方给予乙方相应调整，调整的条件及方法如下：如有业主确认并予结算的设计变更或新增项目，甲方按业主的结算价（综合单价或总价）下浮15%结算给乙方，工程量以甲方在业主核定的范围内审核的乙方合格工程量为准，变更或新增部分采用总价计价时，不计工程量。业主未确认的项目，视为均包含在合同其它项目和价格中，不再调增本合同价款。乙方完成的业主认可的变更部分实际工程量以甲方计量和确认为准。监理及业主方的签证结果只对甲方有效，在任何情况下乙方若以此为据要求甲方支付，甲方有权拒绝。乙方应当在施工变更确定后5日内向甲方提出增加合同价款的报告，经甲方确认后方能调整合同价款。乙方在双方确定变更后5日内未向甲方提出增加合同价款报告的，视为该项变更不涉及合同价款的增加。6、因设计变更、图纸迟到、征地拆迁、青赔、材料设备供应不及时等非乙方原因直接导致全部作业停工时，单次持续在15日以内乙方应采取赶工措施，确保进度满足要求，不得提出工期顺延和费用补偿；单次持续超过15日，超过部分的误工补偿以业主给予甲方工期顺延和费用补偿为前提，并须有甲方有效签证。因天气原因造成的误工，乙方应通过合理调整作业安排尽力消化，不予补偿，除非业主给予了甲方相应补偿。乙方在当地聘请的工在任何情况下均不计误工；乙方不得因甲方的工程款支付不及时提出误工等索赔。7、甲方委托乙方承担的其他零星工作，价款另计，按人工工日计价，单价为：100元/工日。第16条工程量计量（或工时确认）与合同价款结算支付1、合同工程量计量（或工时确认）：（1）采用按确认的工程量xxx合同价款的，工程量的计量确认按如下规定办理：a、乙方应按甲方规定的表样，将每阶段甲方付款金额对应已完成的工程量及相应资料一式三份报甲方，申报资料符合要求的，甲方予以初步核实；在甲方向监理、业主申报并经其审核确认后再对乙方完成的工程量予以审核确认，作为对乙方当期的结算依据。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成修理、返工的工程量不予计量。乙方未按要求向甲方提交已完工程量申报资料，或其所提交的申报资料不符合甲方要求且未做修正的，甲方不予审核乙方当期工程量并且不支付相应的合同进度款。b、工程量计量签证或证明（包括变更、新增工程量和误工数量等所有签证或证明）必须按照甲方的管理规定程序进行，须经甲方项目xx或常务副xx签字确认方为有效，未经前述人员签字的均为无效签证，不能作为计量和结算的依据。且在没有完成最终结算前，甲方有权对与工程量审定原则不符或签证有误的已签证工程量进行核减。c、乙方应为甲方或业主（监理）的计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效。乙方对甲方确认的结果有不同意见的，应当在收到后当日内以书面方式向甲方提出，由甲方复核并确定工程量（但该部分工程量不得超出业主（监理）实际计量或核定的工程量以及设计图纸量）。乙方未按期提出不同意见的，甲方审核确认的结果即为结算支付的依据。2、合同价款中间支付：（1）本合同甲方不支付预付款，乙方需有垫资能力。（2）甲方与业主办理进度款结算后，按甲方审核确认的乙方当期完成工程量与乙方办理合同进度款结算。（3）甲方在业主支付当期进度款后，乙方提交正规的财务增值税专用发票后，甲方按核定的当期应付乙方进度款，扣除下列应扣费用后，将其余款项（包括乙方施工现场经费）支付给乙方，否则甲方有权拒绝支付相应进度款且无需承担违约责任。应扣费用包括：a、甲方已对乙方直接支付款项。b、本合同约定的乙方应向甲方交纳的履约、安全环保、资料验收、民技工工资发放保证金和质保金等保证金（已经交纳的除外）。c、乙方在履行本合同时发生的违约、赔偿费用及质量、安全、进度等罚款。（4）在本合同履行期间，乙方拖欠的相关款项，甲方认为可能影响甲方利益或可能给甲方造成经济损失的，甲方将从对乙方的任何支付中扣留相应款项作为其外欠款项的备付金。（5）当中间支付总金额达到合同价款80%时即暂停支付，剩余部分待乙方作业完工后办理最终结算后支付。（6）乙方未按本合同第12、13、14条约定支付相关款项，甲方保留后期代付的权利。（7）甲方对乙方本合同项下的付款直接支付至以下乙方账xx或由乙方专职人员凭财务章及授权书领取。乙方账xx名称：，xx银行：，账号：。3、合同价款最终支付（1）乙方应在全部作业完工并经甲方初验合格后14天内向甲方提交完整的完工结算报告和结算资料（甲方可提出具体要求），双方按照本合同约定的计价方式，办理合同价款的最终结算手续。乙方提交完工结算报告及结算资料后不能更改增补，但不符合甲方要求的，甲方有权要求补正。乙方不按时提交完工结算报告和结算资料的，甲方有权根据已有资料单方确定乙方的完工结算金额，乙方不得拒绝接受。（2）乙方完工结算报告和结算资料符合要求的，甲方应在收到后28日内进行审核，给予初步确认或者提出修改意见。需要修改的，乙方应按甲方意见修改后再次提交甲方审核。乙方完工结算报告和结算资料经甲方初步确认（可签署初步审核确认意见），在业主与甲方依主合同办理最终结算及审计（如有）完毕后，甲方对乙方结算资料给予最终审核确认，双方签订《劳务分包方末次结算协议书》（文本格式附后）（结算最终审核确认和签订末次结算协议均须经甲方项目xx或常务副xx签字方为有效，未经前述人员签字均无效），在甲方xx审计部门完成整个工程项目审计且业主向甲方支付工程竣工结算尾款，乙方按甲方要求提供了劳务分包结算发票后，则甲方向乙方支付合同款尾款，同时应扣除乙方应支付和返还给甲方的各种款项（包括违约金、罚款、损失赔偿金、代乙方支付的民技工工资、材料设备货款及租赁费等）及合同约定的质量保证金。若应扣除款额超出尾款金额，超出部分乙方应支付给甲方。4、乙方应按本合同规定按时、据实申报已完工程量和提交合格结算资料。甲方认为乙方提交的完工结算资料不实的，甲方有权将乙方提交的结算资料提交给独立第三方审计或鉴定，经独立第三方审计或鉴定的结算金额低于乙方申报金额5%的（即虚报结算额超过5%），乙方除承担审计或鉴定费用外，甲方将按乙方申报结算金额的3%—5%对乙方进行处罚。因乙方的虚报、不按时申报等行为导致双方结算时间拖延或发生诉讼等，乙方须承担因此造成的相关后果，甲方保留向乙方追究因其不当行为给甲方造成损失的权利。5、支付方式：（1）汇票承兑期限：承兑期预计为6个月到1年；（2）合同当事人约定按如下的方式支付：甲方有权选择商业汇票、银行汇票、银行承兑汇票及XX子承兑（承兑汇票不贴息）、xx用证、银行转账、保理、xx内xx用证等支付方式支付合同款项。如采用商业汇票、银行汇票、银行承兑汇票及XX子承兑支付，甲方开出汇票并交付给乙方即视为甲方已履行支付义务；如采用xx用证支付，甲方开出xx用证并交付给乙方即视为甲方已履行支付义务；如采用银行转账支付，甲方将合同款项向乙方指定的账xx转出即视为甲方已履行支付义务。甲方承担办理支付手续所发生的银行收费，乙方承担办理收款手续所发生的银行收费。甲方选择商业汇票、银行汇票、银行承兑汇票及XX子承兑或xx用证支付时，乙方收到汇票后进行贴现或收到xx用证进行议付所产生的利息及费用，由乙方自行承担。按xx家及地方政府规定应由乙方承担的各种税费由乙方自行缴纳，且该税费已包含在劳务分包合同价款中。甲方每次向乙方支付合同价款（包括代付款）前，乙方应向甲方提供相应金额的符合xx家税法和甲方财务要求的发票。甲方在收到乙方提供的相应发票，并经确认后付款。乙方任何一次不及时提供合法发票的行为,都将导致甲方有权拒绝继续付款而不承担任何责任。6、双方约定：（1）乙方同意甲方可按业主给付甲方资金的到位情况向乙方支付价款。乙方不追究甲方因业主原因不能支付乙方价款的责任，但甲方有义务及时向业主结算，乙方也有协助义务。（2）非因业主原因，甲方支付每期合同款（扣除甲方有权扣除的款项后）延迟28天以上或不足应付金额（扣除应扣费用后）70%连续达56天，乙方在向甲方发出要求付款的通知28天后甲方仍不支付，导致施工无法进行，乙方可暂停施工或放慢施工速度，双方可协商延期支付。（3）即使甲乙双方已经办理了完工（最终）结算，但出现下列情况时，乙方同意甲方对双方已经办理的完工（最终）结算进行修正：a．业主委托的第三方审计或在接受政府审计的过程中调减了甲方的主合同结算工程量，乙方同意甲方就业主调减工程量中乙方对应部分也相应进行调减，并按调减后的工程量对乙方的完工（最终）结算金额进行修正。b．甲方xx可随时对在工程项目开展审计，审计中有权对合同及结算等方面存在的问题和不合理情况进行纠正和扣减相应款项，乙方对此无异议，必要时还要追究相关法律责任。第17条质量检查与验收1、乙方应严格按设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、施工组织设计及甲方指令等精心施工，确保施工质量达到主合同约定的质量标准和目标；随时接受甲方或监理（业主）的检查检验，并为此提供便利条件。2、需要中间验收的隐蔽工程或部位，乙方完成后须报经甲方验收，并经监理（业主）验收合格签字后方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方应按要求修改或返工后重新验收。3、乙方应配合甲方进行工程转序（中间）验收和工程竣工验收等相关验收。乙方必须在全部作业完工后7日内，向甲方提交完工报告及相应资料，通知甲方验收；在甲方初验合格（含按甲方要求移交所有工程资料和施工记录），并在甲方工程竣工（包括乙方工作成果在内）、经业主组织竣工验收合格后，乙方施工质量方为最终验收通过。4、乙方在全部作业完工后未按本合同约定时间向甲方提交完工报告及相应资料的，视为违约，每逾期一日，按本合同第17条第3款关于误期赔偿的标准承担违约金；乙方作业完工提交验收，如竣工验收质量合格的，其提交符合要求的完工报告及相应资料之日即为完工日期；如竣工验收质量不合格，则在其修复或返工后最终验收合格之日为完工日期。5、乙方对其施工质量存在的缺陷、不合格及达不到主合同约定质量标准的部分应负责无偿修复或返工，延误工期或拒不修复返工的，应承担违约金及因此给甲方造成的全部损失。第18条质量保修1、乙方对其施工质量从甲方将工程(包括乙方工作成果在内)竣工验收移交业主运行之后两年内实行保修（此保修期及其起止日期以主合同规定的为准）。同时乙方还须按甲方与业主签订的工程质量保修书的规定履行其施工范围质量保修义务。2、质量保证金按每次进度款的3%扣除。质量保证金用于乙方不能在规定时间内修复质量缺陷的修复。质量保证金不足以支付修复费用或没有扣留质量保证金的，可以向乙方追偿。在保修期满，甲方从业主方结回质量保证金后一个月内将剩余质量保证金无息结算支付给乙方。第19条违约责任1、乙方因自身原因不能满足进度计划及节点工期要求或不能按约定完工日期（含顺延时间）完工的，误期赔偿（或罚款）按主合同约定的标准执行。主合同无约定标准的，每延误一天罚款的标准及累计总额上限：每延误一天罚款5000元，累积不超过合同总额的30%。因此导致甲方遭受的处罚及一切损失均由乙方承担。2、乙方发生一次质量缺陷，罚款3万元；发生一起质量事故，罚款5万元；发生一人次违章作业，罚款1000元；发生一起安全、环保事故（事件），视性质和后果，罚款5万元至10万元。3、乙方将承担的任务转包或再劳务分包的，每发生一起应支付违约金10万元或按本合同有关约定承担违约责任（以违约金高者为准）；乙方违反合同或未经甲方允许，擅自停工或退场的，全额扣除履约保证金，并支付本合同价款15%或已完成合同价款30%（以较高者为准）的违约金，在接到甲方复工或进场的通知后两个工作日内未复工或进场的，应赔偿因此给甲方造成的所有损失。4、如乙方在计量签证、结算等方面违反合同约定和甲方管理程序的，甲方可以拒绝相应结算工作；乙方行为影响或妨碍甲方工作的，应按本合同价款5%向甲方支付违约金；损害甲方权益（包括名誉、商誉）或造成甲方损失的，还应承担相应法律责任并赔偿损失（损失赔偿额难以xxx的，按本合同价款20%xxx）。5、乙方主要管理人员未经甲方同意而擅离工地，甲方有权在通知乙方后从乙方结算价款中扣除5000元/人.天的违约金。乙方项目xx或现场主要负责人每月在工地时间不得少于25天，否则按其离开工地天数，每天支付甲方5000-10000元违约金。且前述负责人和技术负责人不得同时离开工地。6、施工阶段保证施工现场不发生由于我方任何原因造成的现场阻工、闹事情况发生。发生第一次处罚1万元，发生第二次后每次处罚5万元，从每月工程进度支付款中扣除且工期不顺延；承担由此给甲方造成的未能按期并网发XXXX费损失等其他合同约定的一切违约损失。7、工程移交后质保期内，保证不因雇佣工工资或施工班组款发生阻工闹事、围堵XX站或拉闸断XX等破坏施工现场及XX站安全发XX事件发生。若发生任一次事件，赔偿甲方XX量XX费损失和其它一切损失并处罚5万元/次，从质保金中扣除。8、除本合同已经明确规定乙方承担具体违约责任或双方以其它方式约定具体违约责任的违约行为外，乙方的其它违约行为，按照每违约一次1000元的标准向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方所有损失。9、如乙方有违反本合同的行为，使得甲方承担了因此违约造成的工期延误、经济损失及根据主合同甲方所负责的任何违约金、赔偿金及补偿金等，甲方的所有损失均由乙方承担。10、除本条约定的违约责任外，本合同中其它条款就相同事项约定了违约金的，按照违约金约定高的条款执行。因乙方原因造成本合同约定的违约条款未提到的部分按甲方签订的主合同条款遵照执行，且甲方的所有损失均由乙方承担。第20条索赔1、当甲方向业主（监理）提出索赔时，乙方应按甲方要求予以配合，保持和提供相应资料，以使甲方能遵守主合同。乙方对其工作范围的变更和索赔资料负有收集和保管义务。因乙方工作疏忽未能取得相关变更或索赔资料给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿（甲方可从应支付给乙方的合同款项中扣除上述本应获得的索赔款额的80%作为补偿）。2、乙方在本合同履行过程中若遇不利外部条件等依主合同可以索赔的情形，应按照主合同约定的索赔程序提前至少5日（或在索赔情形发生后3日内）向甲方提交报告和证据材料，以便甲方向业主提出索赔（超期致不能索赔的责任由乙方自担）。索赔成功后，甲方根据索赔情况对乙方索赔报告审定后支付给乙方。若业主未支持甲方的索赔请求，则乙方无权要求甲方支付。若乙方放弃该项索赔，仍不能免除乙方按期向甲方提供索赔资料的责任。3、任何一方提出索赔，都必须有正当理由和提供索赔报告，并有索赔事件发生时有效的证据。乙方的索赔权利在按约定提交完工报告或应提交完工报告日期届满后消灭。第21条争议解决1、甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，应向本合同约定的签订地河北省石家庄xx井陉县人民法院起诉。2、发生争议后，除合同已终止或解除外，双方应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果，否则应赔偿因此给对方造成的损失。第22条文物和地下障碍物1、在作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品（下称“文物”）时，乙方应立即保护好现场并于1小时内书面通知甲方，甲方于收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者承担相应法律责任。2、作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于2小时内书面通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。第23条不可抗力1、本合同中不可抗力的定义和范围适用主合同的规定。如主合同无规定，本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、地震、超出工程所在地地级xx范围内历史最高纪录的异常天气及水文。2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方应向甲方通报受害和损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。若乙方未遵照此款规定通知甲方，不可免责。3、因不可抗力事件导致的费用由双方按以下办法分别承担：（1）因工程本身的损害非工程质量导致第三人人员伤亡和财产损失以及甲方供应材料、设备的损失由甲方承担；（2）人员伤亡由所属方各自负责并承担相应费用；（3）乙方自有设备、材料损坏及停工损失，由乙方自行承担；（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，因设备损坏导致的停工损失由乙方自行承担；（5）停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理及保卫人员的费用由甲方承担；（6）所需清理、修复工作由乙方承担；（7）延误的工作时间按照主合同规定执行。4、甲方向业主办理申报、索赔时乙方应积极配合，提供相关资料和证据。5、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除该方的相应责任。第24条合同解除1、因不可抗力导致合同无法履行，或者因业主原因使工程停建、缓建，致使合同无法履行，以及其他依法可以解除合同的情形，甲方和乙方可以解除合同。2、甲方不按约定支付进度款达到本合同规定的可解除合同条件的，乙方可以解除合同。3、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，乙方须在甲方解除合同的通知或公告后20日内完成退场，再由双方依约清算，乙方不得以任何理由阻工，否则按每天5-10万元标准支付违约金：（1）不能按甲方要求及时组织人员、设备机具等进场作业；（2）因进度滞后或工期延误，在甲方规定的期限内仍不能消除或工期延误达到合同总工期的20%；（3）质量不符合合同或甲方、业主、监理要求，不能按期整改或经返工、修改后仍达不到要求，或者发生质量或安全事故，拒绝整改或整改后仍不符合合同或甲方、业主、监理要求的；或者发生重大质量或安全事故，影响恶劣的；（4）挪用甲方支付款项导致施工作业无法正常进行；（5）拖欠人员工资，引起上访等行为；或者发生债务或纠纷不能偿还和及时解决，导致施工无法正常进行，或导致阻工、使甲方涉诉等情形的。（6）业主或者监理要求将乙方清退出场的；（7）严重违反甲方管理制度的。4、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，主合同解除，甲方应通知乙方解除本合同。如乙方违约导致甲方对发包人违约是主合同解除的原因之一，乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失，包括甲方的直接损失（如设备进退场费、已采购的设备材料等），以及未完成合同的预期收益（按未履行部分的主合同金额×计划利润率7%xxx）和已订立的采购、运输合同无法履行等造成的间接损失；如乙方无违约行为，则因主合同解除给乙方造成的损失由甲方负责赔偿，但甲方赔偿最高不超过本合同未履行部分金额的10%。5、一方通知另一方解除合同的，另一方如有异议，应按本合同约定的争议解决办法解决，不得影响对方正常工作，否则应承担相应责任。6、合同解除或完工后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求对其施工现场进行清理，否则甲方有权自行清理，费用从乙方合同款中扣减。乙方应按甲方要求及时将人员、设备等退出施工现场，不得以任何理由拖延，否则每延迟一日承担2万元的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的损失。合同的解除，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。如主合同提前终止，乙方应配合甲方与业主的清算工作；对乙方应得之费用，待甲方从业主结回相关费用后再向乙方支付。第25条其它约定条款1、乙方承诺提供给甲方的证照等资xx资料真实，通讯地址真实有效，告知甲方的任何与工程项目相关的xx息真实，诚xx履约，否则愿意承担其责任及后果。2、根据需要，本合同中的水、XX、XX讯、临时道路和生产生活设施等临时设施均由乙方负责完成，其费用已包含在本合同价格中。第26条附则1、本合同的任何修改补充，都必须由双方另行协商达成协议，并报经甲方总部审批通过后方能签订生效。2、本合同正副本各两份，双方各执一份。3、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖各自公章后生效。在合同规定的双方权利义务全部履行完毕后即失效。4、本合同附件包括：A、合同工程量清单B、C、不拖欠民技工工资承诺书D、授权委托书E、安全协议书其它附件：1、乙方营业执照、资质证书、法定代表人及被授权人身份证等相关证照复印件(盖鲜章)。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：签订时间：年月日签订时间：年月日附件A：甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代表（签字）：授权代表（签字）：签订时间：年月日签订时间：年月日附件B：甲方：河北鹏硕建筑工程有限xx乙方：为确保中xxx核滦平县100MW光伏农业综合示范项目工程建设顺利实施、避免经济纠纷产生，甲乙双方在签订中xxx核滦平县100MW光伏农业综合示范项目工程光伏场区施工分包合同（合同编号：JNDL-LPGF-LWFB[2023]008）前就工程建设中的具体事宜，进一步明确并达成以下协议：1、乙方已确认全面了解了主合同（即甲方与总承包的施工承包合同）的相关内容及与工程有关的所有情况，并已作了充分考虑；2、乙方承诺：已对工程所在地材料、设备等xx场进行过充分的考察、了解；对合同执行期间材料价格、设备租价等可能变化的情况均已充分预见。劳务分包合同签订后，不以不完全了解xx场情况、价格上涨等为由提出调整要求；3、乙方已确认全面了解工程地质地貌，对工程所在地的人文环境、社会环境、气候状况等已充分认知，劳务分包合同签订后，不以不完全了解为由而提出增加费用要求；4、该工程因比计划开工要晚，乙方前期人员、车辆进场窝工费用，甲方已在劳务分包合同中做充分考虑。劳务分包合同签订后，乙方保证不主张补偿此费用；5、该工程因比计划开工要晚，可能面临冬季施工及跨年施工，乙方对此了解并已作了充分考虑。劳务分包合同签订后，不以未考虑充分为由而提出任何增加费用的要求；6、乙方保证资源投入，安全、优质、文明施工，树立和维护甲方诚xx履约的良好形象。7、本协议是劳务分包合同的补充协议，与劳务分包合同具有相同的法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代表（签字）：授权代表（签字）：签订时间：年月日签订时间：年月日附件C：不拖欠民技工工资承诺书致：河北鹏硕建筑工程有限xx为保护民工的合法权益，不拖欠民工