砖砌体劳务承包合同

砖砌体劳务承包合同发包方（甲方）：[例如：某某建筑工程有限公司]承包方（乙方）：[例如：某某施工队，或具体负责人姓名]鉴于甲方就[工程名称]项目（以下简称“本工程”）的砖砌体工程需要劳务作业，乙方具备相应的劳务作业能力并愿意承担此项工作。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[填写具体工程名称]2.工程地点：[填写具体工程地点]3.劳务承包范围：*本工程图纸及设计变更范围内的所有砖砌体工程，包括但不限于：[例如：外墙页岩砖砌筑、内墙加气混凝土砌块砌筑、卫生间及厨房墙体砌筑、女儿墙砌筑、构造柱、过梁、压顶等砖砌体相关的零星构件砌筑]。*具体工作内容包括：[例如：砖砌体材料的场内转运、砌体放线、挂线、砌筑、勾缝（如需）、植筋（如需，明确工作内容界限）、预埋件安放与固定、清扫墙面、落地灰清理与回收利用等]。*不包含：[例如：大型机械设备（塔吊、施工电梯除外，如约定由乙方配合）、主要材料（砖、砂、水泥等，如约定主材甲供）、防水施工、墙面抹灰等，根据实际情况明确]。4.承包方式：乙方采用包人工、包辅材（可约定范围，如：砌筑用的线、钉子、铁丝、扫帚等）、包小型机具（可约定范围，如：灰桶、瓦刀、靠尺、皮数杆等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式承包本合同约定的劳务作业。二、合同价款与结算1.合同价款形式：本合同采用[□固定综合单价/□其他约定方式]计价。*固定综合单价（如采用）：*[例如：外墙页岩砖砌筑：]元/平方米（工程量按[例如：图示净面积]计算）；*[例如：内墙加气混凝土砌块砌筑：]元/平方米（工程量按[例如：图示净面积]计算）；*[例如：构造柱浇筑（仅指模板安装拆除及混凝土浇筑人工，如包含在此单价内或另行约定）：]元/米或元/立方米；*[其他项目单价，逐一列明]。*以上单价已包含乙方为完成本合同约定劳务内容所需的一切费用，包括但不限于人工工资、辅材费、小型机具费、管理费、利润、劳动保护费、安全文明施工费、保险费、税金（如约定乙方承担）、成品保护费、以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。*其他约定方式（如采用）：[详细描述计价方式、包含内容、风险范围等]。2.工程量确认：*工程量计算规则：按[例如：《建设工程工程量清单计价规范》最新版及相关定额规定/双方约定的具体计算规则]执行。*每月[]日前，乙方提交已完合格工程量报表，甲方在收到报表后[]个工作日内审核确认。如有异议，应在审核期内提出，逾期未提出视为认可。3.工程款支付：*预付款：[□无/□有，金额为合同总价的%，在满足条件后日内支付，此预付款将在后续进度款中逐次扣回]。*进度款：甲方按月（或按形象进度节点）支付已审核确认工程量对应工程款的%。支付时间为审核完成后[]个工作日内。*竣工结算：本工程全部完工，经甲方、监理（如有）及相关方验收合格，并办理完最终工程量确认后[]个工作日内，乙方向甲方提交完整的结算资料，甲方在收到结算资料后[]个工作日内审核完毕并出具结算审核意见。双方确认结算总价后[]个工作日内，甲方支付至结算总价的%（一般为95%-97%）。*质保金（或保修金）：结算总价的%作为质保金，待本工程整体竣工验收合格满[例如：6个月或1年]后，如乙方所施工内容无质量问题（或乙方已履行保修义务），甲方在[]个工作日内无息退还剩余质保金。三、工期要求1.总工期：自[]年[]月[]日（暂定开工日期，具体以甲方书面通知为准）至[]年[]月[]日，共计[]日历天。2.关键节点工期：[如有阶段性节点要求，需列明，例如：主体结构某层砌筑完成时间]。3.乙方应根据甲方总体施工进度计划及书面指令，合理组织人力，确保按期完成。因乙方原因造成工期延误的，按本合同第七条约定承担违约责任。4.如遇甲方原因（如材料供应不及时、设计变更、不可抗力等）导致工期延误，乙方应在事件发生后[]日内书面通知甲方，经甲方确认后，工期可相应顺延，但不承担窝工等费用（或双方协商处理）。四、工程质量与验收1.质量标准：乙方施工质量必须符合：*国家及地方现行的施工规范、验收标准（如《砌体结构工程施工质量验收规范》等）；*设计图纸及设计变更、技术交底要求；*甲方及监理（如有）的合理指令；*确保达到[例如：合格等级/符合工程整体验收标准]。2.质量责任：*乙方应建立质量管理体系，配备兼职质量员，严格执行“三检制”（自检、互检、交接检），确保工序质量。*甲方及监理（如有）有权对乙方施工质量进行检查，乙方应配合。对检查发现的不合格项，乙方应在甲方要求的期限内无偿整改至合格，并承担由此造成的一切损失和工期延误。*因乙方施工质量不合格导致的返工、返修费用由乙方承担，若因此给甲方造成其他损失的（如材料浪费、工期延误赔偿等），乙方应予以全额赔偿。3.验收：*分部分项工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关方进行验收。*验收不合格的，乙方按要求整改后重新申请验收，直至合格。五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1.负责向乙方提供施工图纸[]套（或电子版），并进行图纸会审和技术交底。2.负责提供乙方施工所需的主要材料（如约定主材甲供），并确保材料质量合格、供应及时。材料到场后，乙方应配合甲方进行数量和外观质量的验收，并负责卸车、场内转运及保管（损耗率约定：[]）。3.负责提供乙方施工所需的[例如：垂直运输机械（塔吊、施工电梯）、脚手架或操作平台、施工用水电接口至[例如：楼层或指定位置]，乙方自行负责接口后的管线及用具]。4.根据合同约定及时审核乙方提交的工程量报表和结算资料，并按时支付工程款。5.负责协调乙方与其他施工单位的交叉作业，提供必要的作业面。6.负责组织工程质量、安全检查和竣工验收。7.向乙方进行安全生产书面交底，提供必要的安全防护设施（如约定甲方提供，例如：安全网、防护栏杆等）。（二）乙方责任与义务1.严格按照施工图纸、国家现行施工规范、技术交底及甲方要求精心组织施工，确保工程质量和工期。2.负责组织足够数量、具备相应技能的施工人员（特种作业人员必须持证上岗），并将施工人员名单、身份证复印件、特种作业操作证复印件报甲方备案。负责施工人员的管理、教育，确保施工人员遵守甲方现场管理规定。3.负责编制详细的砖砌体施工专项方案（如需），报甲方审批后实施。4.负责自备合同约定范围内的辅材和小型施工机具，并确保其符合安全标准。5.严格遵守安全生产、文明施工的各项规定，落实安全生产责任制，配备必要的劳动保护用品（如安全帽、安全带、防护眼镜等），对施工人员进行安全教育和安全技术交底，确保施工安全。承担因自身原因造成的安全事故责任及一切经济损失。6.负责施工过程中的成品保护工作，如因乙方原因造成成品损坏，由乙方负责修复或赔偿。7.接受甲方及监理单位的管理、监督和检查，对提出的问题及时整改。8.负责施工场地的清洁卫生，做到工完场清，符合文明施工要求。9.按照甲方要求整理和提交相关的技术资料（如施工日志、隐蔽工程验收记录配合等，根据实际情况约定）。10.为其施工人员办理人身意外伤害保险等相关保险，并承担费用。如发生人身伤亡事故，由乙方负责处理并承担全部经济及法律责任。11.不得将本合同项下的劳务作业转包或违法分包给第三方。六、安全生产与文明施工1.乙方必须严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规及甲方的安全生产管理制度，建立健全安全生产管理体系，配备专职或兼职安全员。2.乙方施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁违章作业。3.乙方负责对其施工人员进行安全生产教育和培训，特种作业人员必须持证上岗。4.施工过程中，乙方应确保施工机具安全运行，临时用电符合规范。5.乙方应积极配合甲方做好文明施工工作，材料堆放有序，施工道路畅通，现场无积水、无杂物。6.因乙方原因造成的安全事故、人身伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任和费用。七、违约责任1.甲方违约责任：*甲方未按合同约定支付工程进度款或结算款，每逾期一日，应向乙方支付应付款项[例如：万分之三]的违约金，但累计违约金不超过合同总价的[例如：千分之五]。逾期超过[]日，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。*因甲方原因（如提供的图纸不及时或有误、主要材料供应不及时或不合格等）导致乙方无法正常施工，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：*质量不合格：因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无偿返修、重做，直至合格，并承担由此造成的一切损失（包括甲方的材料损失、工期延误损失等）。若返修后仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权解除合同或要求减少合同价款。*工期延误：因乙方原因造成工期延误的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价[例如：万分之三]的违约金。逾期超过[]日，或关键节点工期严重滞后影响整体工程进度的，甲方有权单方解除合同，乙方应无条件退场，并赔偿甲方因此造成的损失。*擅自转包或分包：乙方擅自将本合同劳务作业转包或违法分包的，甲方有权立即解除合同，乙方应支付合同总价[例如：百分之五]的违约金，并赔偿甲方损失。*安全事故：因乙方管理不善或违章作业造成安全事故的，乙方承担全部责任和费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。*乙方施工人员不足或管理混乱，影响工程进度或质量的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未改的，甲方有权另行安排其他队伍进场，所发生的费用由乙方承担，甲方有权从应付乙方工程款中直接扣除，因此造成的工期延误由乙方承担。八、合同的变更、解除与终止**1.任何一方如需变更合同条款，应提前[]日书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.发生下列情况之一，守约方有权解除合同：*一方严重违约，经守约方书面催告后[]日内仍未纠正的；*一方进入破产、清算程序或丧失履约能力的；*因不可抗力导致合同无法继续履行的。3.合同解除或终止后，双方应在[]日内办理完毕已完工程量确认、工程款结算及退场等事宜。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可提请工程所在地[□建设行政主管部门调解/□仲裁委员会仲裁/□人民法院诉讼]。（选择一项，如选仲裁需明确仲裁机构）十、其他约定1.保险：乙方应为其所有施工人员购买人身意外伤害保险及其他必要保险，保险费用已包含在合同价款中。2.廉政条款：双方均应遵守廉洁从业规定，不得以任何形式索取或收受回扣、贿赂等不正当利益。3.通知与送达：双方在本合同中载明的地址、联系人、电话等为有效联系方式，任何书面通知按此地址送达即视为有效。如有变更，应提前[]日书面通知对方。4.知识产权：甲方提供给乙方的图纸、技术资料等的知识产权归甲方所有，乙方不得用于本合同以外的其他项目。5.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。6.本合同附件（如有，例如：报价单、主要材料供应范围约定、安全协议等）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十一、合同生效与份数1.本合同自双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本合同一式[]份，甲方执[]份，乙方执[]份，具有同等法律效力。（以下无正文，为签署页）发包方（甲方）：（盖章）法定代表人/授权委托代理人：（签字）日期：[]年[]月[]日联系地址：联系电话：承包方（乙方）：（盖章或签字按手印）法定代表人/授权委托代理人（或负责人）：（签字）身份证号码：日期：[]年[]月[]日联系地址：