2026年一级造价师检测卷（考点精练）附答案详解

2026年一级造价师检测卷（考点精练）附答案详解1.下列自动喷水灭火系统中，工作时好似倾盆大雨，并可以有效控制火势发展迅猛的是（）。

A.自动喷水雨淋系统

B.自动喷水湿式灭火系统

C.自动喷水干式灭火系统

D.水幕系统【答案】：A2.用水泥土搅拌成桩的施工流程是：定位→预埋下沉→提升并喷浆搅拌→重复下沉搅拌→重复提升搅拌→成桩结束。这一工艺过程应称为（）。

A.“一次喷浆、三次搅拌”

B.“一次喷浆、二次搅拌”

C.“一次喷浆、四次搅拌”

D.“二次喷浆、五次搅拌”【答案】：B3.砌体水平灰缝的砂浆饱满度，按净面积不能低于（）。

A.70%

B.75%

C.80%

D.90%【答案】：D4.关于水库渗漏通道的地质条件，下列说法错误的是（）。

A.水库通过地下渗漏通道渗向库外的首要条件是库底和水库周边有透水岩层存在

B.分水岭越单薄、邻谷或洼地下切越深，则库水向外漏失的可能性就越大

C.当库区位于背斜部位，岩层倾角较大且未在邻谷中出露，即使库区没有隔水层，也不会导致库水向邻谷的渗漏

D.水库蓄水前，河间地块分水岭略低于水库正常高水位，蓄水后，库水不致产生渗漏【答案】：C5.设计速度≤60km／h，每条大型车道的宽度宜为（）。

A.3.25m

B.3.30m

C.3.50m

D.3.75m【答案】：C6.强度和硬度较高，耐磨性较好，但塑性、冲击韧性和可焊性差，主要用于制造轴类、农具、耐磨零件和垫板等的普通碳素结构钢型号为（）。

A.Q195

B.Q215

C.Q235

D.Q275【答案】：D7.护栏检查包括日常检查和（）检查。

A.每月

B.每两个月

C.定期

D.每半年【答案】：C8.（2015年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013）规定，关于砖砌体工程量计算说法正确的为（）。

A.砖基础工程量中不含基础砂浆防潮层所占体积

B.使用同一种材料的基础与墙身以设计室内地面为分界

C.实心砖墙的工程量中不应计入凸出墙面的砖垛体积

D.坡屋面有屋架的外墙高由基础顶面算至屋架下弦底面【答案】：B9.下列选项中易发生冻胀与翻浆的是（）。

A.沙土

B.黏质土

C.粉质土

D.粗砂【答案】：C10.下列关于后张法预应力混凝土工程施工，说法正确的是（）。

A.预应力的传递主要靠预应力筋两端的锚具，锚具可以重复使用

B.无黏结预应力混凝土施工不需要预留孔道和灌浆

C.多用于预制构件厂生产定型的中小型构件

D.张拉预应力筋时，设计无规定的，构件混凝土的强度不低于设计强度等级的70%【答案】：B11.下列关于悬索桥的构造的说法，正确的是（）。

A.大跨度悬索桥的桁架式桥塔通常采用箱形截面

B.大跨径悬索桥般优先考虑采用钢丝绳钢缆

C.大跨度悬索桥的桥塔主要采用钢结构和钢筋混凝土结构

D.大跨度悬索桥的加劲梁均为预应力混凝土结构，通常采用箱形梁【答案】：C12.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，给排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时，方形补偿器的长度计量方法正确的是（）。

A.以所占长度列入管道工程量内

B.以总长度列入管道工程量内

C.列入补偿器总长度的1/2

D.列入补偿器总长度的2/3【答案】：A13.某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.78.72

B.81.28

C.157.44

D.162.56【答案】：D14.（2018年真题）装配式混凝土结构施工时，直径大于20mm或直接受动力荷载构件的纵向钢筋不宜采用（）。

A.套筒灌浆链接

B.浆锚搭接连接

C.机械连接

D.焊接链接【答案】：B15.在竖井、水中、有高度落差、并承受外力的地方敷设的电缆，其型号应选用()。

A.YJV

B.YJV

C.YJLV

D.YJLV【答案】：D16.石墨的导热系数是碳钢的（）倍多，所以，石墨材料常用来制造传热设备。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2【答案】：D17.根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费中文明施工费的是（）。

A.工程防扬尘洒水的费用

B.建筑工地起重机械的检验检测费用

C.临时排水设施安砌、维修、拆除费用

D.现场围挡的墙面美化、压顶装饰费用【答案】：D18.盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）。

A.只生产单一产品，且生产量等于销售量

B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低

C.生产量与销售量之间成线性比例关系

D.销售收入是销售量的线性函数【答案】：A19.设备耐压试验应采用液压试验，若用气压试验代替液压试验，非压力容器的对接焊缝检测要求（）。

A.25%射线或超声波检测合格

B.50%射线或超声波检测合格

C.75%射线或超声波检测合格

D.100%射线或超声波检测合格【答案】：A20.下列费用项目中，不包含在国外建筑安装工程施工机械费中的是（）。

A.折旧费

B.驾驶工人工资

C.周转材料摊销费

D.能源和动力费【答案】：C21.表明热水锅炉容量大小的指标是（）。

A.额定蒸发量

B.额定流量

C.额定热功率

D.额定压力【答案】：C22.（2017年考题）下列投资方案经济效果评价指标中,能够直接衡量项目未回收投资的收益率的指标是（）。

A.投资收益率

B.净现值率

C.投资回收期

D.内部收益率【答案】：D23.（2021年真题）在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（）中。

A.直接工程费

B.管理费

C.开办费

D.其他摊销费【答案】：C24.（2018年考题）企业从银行借入资金500万元，年利率6%期限1年，按季复利计息，到期还本付息，该项借款的年有效利率是（）。

A.6.00%

B.6.09%

C.6.121%

D.6.136%【答案】：D25.下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（）。

A.建立初步的建筑信息模型

B.对多专业模型进行一致性检查

C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单

D.提供施工计划与造价控制的所有数据【答案】：A26.（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）。

A.EPC总承包

B.交钥匙总承包

C.设计－采购总承包

D.工程项目管理总承包【答案】：D27.某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为300t，原价为200元/t，运杂费为28元/t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为()元/t。

A.223.37

B.223.40

C.224.24

D.224.28【答案】：D28.根据《民法典》的相关规定，债务转让合同应当（）。

A.通知债权人

B.与债权人协商

C.经过债权人的同意

D.重新签订合同【答案】：C29.每户的供热管道入口设小型分水器和集水器，各组散热器并联。适用于多层住宅多个用户的分户热计量系统是（）。

A.分户水平单管系统

B.分户水平双管系统

C.分户水平单双管系统

D.分户水平放射式系统【答案】：D30.在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主要方法是（）。

A.实验室试验法

B.现场技术测定法

C.现场统计法

D.系数估算法【答案】：B31.下列可燃性液体发生火灾时，可采用普遍蛋白泡沫灭火剂的是（）。

A.乙醇

B.丙酮

C.醋酸乙酯

D.柴油【答案】：D32.工件经处理后可获得较高的力学性能，不仅强度较高，而且塑性、韧性更显著超过其他热处理工艺，主要用于重要结构零件的调质处理，此种热处理方法为（）。

A.高温回火

B.中温回火

C.正火

D.去应力退火【答案】：A33.在进行招标工程量清单编制的准备工作时，初步研究阶段应完成的工作包括（）。

A.现场踏勘

B.确定需要设定的暂估价

C.拟定常规施工组织设计

D.拟定施工总方案【答案】：B34.某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，静态投资为（）万元。

A.2050

B.2170

C.2230

D.2290【答案】：B35.在矩阵制组织机构形式中，适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目的是()。

A.强矩阵制

B.中矩阵制

C.弱矩阵制

D.中矩阵制、弱矩阵制【答案】：B36.具有简单的灭弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路电流的高压变配电设备是（）。

A.高压负荷开关

B.高压隔离开关

C.真空断路器

D.SF6断路器【答案】：A37.某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。

A.2250

B.2925

C.5800

D.7540【答案】：D38.在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。

A.总部管理费

B.开办费

C.利润

D.税金【答案】：B39.预紧缆完成处必须用不锈钢带捆紧，保持主缆的形状，预紧缆的目标空隙率宜为（）。

A.22%～24%

B.24%～26%

C.26%～28%

D.28%～30%【答案】：C40.某煤气发生炉，煤种适用性广，煤气热值高且稳定，操作弹性大，不污染环境，节水显著，占地面积小，输送距离长，长期运行成本低。该煤气发生炉是（）。

A.单段式煤气发生炉

B.干馏式煤气发生炉

C.双段式煤气发生炉

D.三段式煤气发生炉【答案】：C41.成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。

A.成本核算→成本分析→成本考核

B.成本分析→成本考核→成本核算

C.成本考核→成本核算→成本分析

D.成本分析→成本核算→成本考核【答案】：A42.某固定资产原价为20000元，预计净残值为3000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为（）元。

A.2250

B.1800

C.1500

D.1700【答案】：D43.砖根据抗压强度可分为（）个强度等级。

A.四

B.五

C.六

D.七【答案】：C44.道路选线难以避开地质缺陷，但尽可能使路线（）。

A.处于顺向坡上方

B.处于顺向坡下方

C.与岩层走向接近正交

D.与岩层走向接近平行【答案】：C45.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）的规定，热力设备安装工程的编码为（）。

A.0302

B.0303

C.0304

D.0305【答案】：A46.民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。

A.矩形→正方形→T形→L形

B.L.形→T形→矩形→正方形

C.正方形→矩形→T形→L形

D.T形→L形→正方形→矩形【答案】：C47.与方形补偿器相比，填料式补偿器与波形补偿器具有的共同特点是（）。

A.补偿能力大

B.占地面积大

C.轴向推力大

D.能补偿横向位移【答案】：C48.（2016年真题）依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，“给排水、采暖、燃气工程”的编码为（）。

A.0310

B.0311

C.0312

D.0313【答案】：A49.坝壳料的主要压实机械包括振动平碾和气胎碾，下列关于压实机械以及碾压要求的说法错误的是（）。

A.气胎碾可用于压实砂、砂砾料、砾质土

B.除坝面特殊部位外，碾压方向应沿轴线方向进行

C.分段碾压时，相邻两段交接带的碾迹应垂直碾压方向，搭接宽度应不小于1.0～1.5m

D.振动碾压实功能大，碾压遍数少【答案】：C50.下列滑坡类型中，属于崩塌性滑坡的是()

A.岩层滑坡

B.黄土滑坡

C.黏土滑坡

D.堆积层滑坡【答案】：B51.编制房屋建筑工程施工招标的工程量清单，对第一项现浇混凝土无梁板的清单项目应编码为（）。

A.010503002001

B.010405001001

C.010505002001

D.010506002001【答案】：C52.（2018年真题）室外管道碰头正确的为（）。

A.不包括工作坑，土方回填

B.带介质管道不包括开关闸，临时放水管线

C.适用于新建扩建热源水源气源与原旧有管道碰头

D.热源管道碰头供回水接头分别计算【答案】：C53.关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。

A.应直接委托造价工程师编制

B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资

C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内

D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】：D54.（2021年真题）投资项目的内部收益率是项目对（）的最大承担能力。

A.贷款利率

B.资本金净利润率

C.利息备付率

D.偿债备付率【答案】：A55.根据《标准勘察招标文件（2017年版）》规定，勘察合同条款由（）组成。

A.通用合同条款和专用合同条款

B.协议书、通用合同条款和专用合同条款

C.合同协议书、履约保证金

D.协议书、通用合同条款、专用合同条款和履约保证金【答案】：A56.下列对于工程项目策划描述错误的是（）。

A.工程项目策划可分为总体策划和局部策划两种

B.工程项目总体策划是在项目立项决策过程中所进行的全面策划

C.工程项目局部策划可以是专业性问题的策划

D.局部策划必须在工程项目前期策划决策阶段进行【答案】：D57.关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。

A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B.已竣工未投入使用的工程质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】：B58.一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备，通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场缺陷的是（）。

A.干线放大器

B.均衡器

C.分支器

D.分配器【答案】：B59.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】：B60.某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。

A.10000万元、300万元、0万元

B.9600万元、700万元、0万元

C.9500万元、300万元、500万元

D.9100万元、700万元，500万元【答案】：C61.下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。

A.合同的成立，需要经过要约邀请、要约、承诺三个阶段

B.要约到达受要约人时生效，承诺通知发出生效

C.要约人确定了承诺期限的，要约不得撤销

D.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达要约人，要约才能撤回【答案】：C62.在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。

A.超运距用工

B.材料加工用工

C.机械土方工程的配合用工

D.工种交叉作业相互影响的停歇用工【答案】：D63.（2021年真题）下列不属于隧道衬砌按功能分类的是（）。

A.承载衬砌

B.构造衬砌

C.支挡衬砌

D.装饰衬砌【答案】：C64.下列不属于施工损失量的是（）。

A.运输损耗

B.操作损耗

C.体积变化损耗

D.物理损耗【答案】：D65.根据《起重机设计规范》（GB3811—2008），按起重机的利用等级和荷载状态，起重机的工作级别分为（）个等级。

A.6

B.7

C.8

D.10【答案】：C66.管道进行液压试验压力计算时，若管道的设计温度高于试验温度，试验温度下与设计温度下管材的许用应力之比最大取值应不超过（）。

A.5.0

B.5.5

C.6.O

D.6.5【答案】：D67.已知某建设项目采用招标方式选择承包人，已知该项目最高投标限价为6000万元，承包人中标价为5700万元，在最高投标限价和中标价中同时包括安全文明施工费100万元，暂列金额300万元，暂估价500万元。则该项目承包人报价浮动率为（）。

A.5.08%

B.5.00%

C.5.36%

D.5.45%【答案】：B68.根据地形和水流条件，涵洞的洞底纵坡应为12％，此涵洞的基础应（）。

A.做成连续纵坡

B.在底部每隔3～5mm设防滑横墙

C.做成阶梯形

D.分段做成阶梯形【答案】：D69.（2018年真题）关于工程计价定额中的概算指标，下列说法正确的是（）。

A.概算指标通常以分部工程为对象

B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料

C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分

D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】：B70.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。

A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任

B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿

C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿

D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【答案】：C71.对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（）。

A.按所有有效投标人中的最低投标价确定

B.按所有有效投标人的平均投标价确定

C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定

D.按项目特点、行业管理规定自行确定【答案】：D72.（2019年真题）用松散多孔的固体物质,如活性炭,硅胶,活性氯化铝等,应用于低浓度有害气体的净化,特别是有机溶剂等的有害气体净化方法为（）。

A.吸收法

B.吸附法

C.洗涤法

D.袋滤法【答案】：B73.龙骨安装时的起拱高度，当设计无要求时，吊点间距应小于（）m，应按房间短向跨度适当起拱。

A.0.9

B.1.0

C.1.1

D.1.2【答案】：D74.关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。

A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料

B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作

C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】：C75.根据《民法典》合同编，下列关于格式合同条款的说法，正确的是（）。

A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利

B.《民法典》合同编规定的合同无效的情形适用于格式合同条款

C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释

D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款【答案】：B76.耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。

A.4～6

B.6～10

C.7～13

D.8～16【答案】：B77.某补偿器的优点是制造方便、补偿能力强、轴向推力小、维修方便、运行可靠，缺点是占地面积较大。此种补偿器为（）。

A.填料式补偿器

B.波形补偿器

C.球形补偿器

D.方形补偿器【答案】：D78.省电、耐震、寿命长、发光强、启动慢、显色性差和功率因数低的电光源应是()o

A.白炽灯

B.荧光灯

C.高压汞灯

D.金属卤化物灯【答案】：C79.（2021年真题）论证PPP项目财务承受能力，支持测算完成后，紧接进行的工作是（）。

A.责任识别

B.财政承受能力评估

C.信息纰漏

D.投资风险预测【答案】：B80.某建筑采用现浇整体楼梯，共4层自然层，楼梯间净长6m，净宽4m，楼梯井宽450mm，长3m，则该现浇楼梯的混凝土工程量为（）m2。

A.22.65

B.24.00

C.67.95

D.72.00【答案】：D81.对屈服现象不明显的钢，规定以（）残余变形时的应力作为屈服强度。

A.0.15%

B.0.2%

C.0.25%

D.0.3%【答案】：B82.一种集贮存、调节和压送水量功能于一体的给水设备为（）。

A.水泵

B.水箱

C.贮水池

D.气压给水设备【答案】：D83.下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。

A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额

C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算

D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】：D84.用于承受主要负荷和较强连续振动的设备的垫铁是（）。

A.斜垫铁

B.平垫铁

C.单块斜垫铁

D.斜插式垫铁【答案】：B85.以铁为主要元素，含碳量一般在（）以下，并含有其他元素的材料称为钢。

A.2％

B.3％

C.4％

D.5％【答案】：A86.根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），下列关于分部分项工程项目清单的说法，正确的是（）。

A.各专业工程量计算规范附录表中的“项目名称”为单位工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础

B.项目特征是构成分部分项工程项目.措施项目自身价值的本质特征

C.当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称.项目特征.计量单位.工程量计算规则

D.补充项目的编码由B与工程量计算规范的代码和三位阿拉伯数字组成【答案】：B87.在安装工程施工项目管理实施规划中，施工项目实施规划的核心为()。

A.施工方案

B.施工进度计划

C.施工质量计划

D.施工现场平面布置【答案】：A88.帷幕灌浆应优先采用循环式，射浆管距孔底不得大于（）cm。

A.30

B.50

C.20

D.15【答案】：B89.符合电动调节阀安装要求的是（）。

A.电动调节阀在管道防腐和试压后进行

B.应水平安装于管道上

C.一般装在供水管上

D.阀旁应装有旁通阀和旁通管路【答案】：D90.某分部分项工程计划单价6万元/m3，当月计划完成工程量10m3，当月实际完成工程量16m3，实际单价5万元／m3。下列关于该月进度偏差分析的结果，正确的是（）。

A.进度相对偏差为20万元，进度提前

B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前

C.进度绝对偏差为36万元，进度提前

D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前【答案】：C91.EPC总承包模式中承包人应承担的工作（）

A.设计、采购、施工、试运行

B.项目决策、设计、施工

C.项目决策、采购、施工

D.可行性研究、采购、施工【答案】：A92.进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（）。

A.各项流动资金的年库存量

B.各项流动资金的年周转次数

C.各项流动资金的年周转额度

D.各项流动资金年平均占用额度【答案】：D93.下列关于费用偏差和进度偏差的说法，正确的是（）。

A.费用偏差为正值表示投资增加

B.进度偏差为负值表示工期提前

C.费用偏差分析又分为局部偏差和累计偏差

D.绝对偏差的数值不能为负【答案】：C94.有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔

C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔

D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】：A95.在电气照明的配管配线工程中，管子的切割禁止使用（）。

A.砂轮机切割

B.气割

C.切管机切割

D.钢锯切割【答案】：B96.政府采购程序中，招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于（）。

A.3日

B.3个工作日

C.5日

D.5个工作日【答案】：D97.含碳量大于（）的铁合金材料称为生铁。

A.5％

B.3％

C.4％

D.2％【答案】：D98.在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。

A.撤销合同，无须通知对方

B.撤销合同，但应通知对方

C.解除合同，无须通知对方

D.解除合同，但应通知对方【答案】：D99.由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。

A.原约定日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值

D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个【答案】：D100.（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。

A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额

B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称

C.不同专业预留的暂列金额应分别列项

D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】：C101.关于施工成本分析的方法，下列说法中不正确的是（）。

A.成本分析的基本方法包括指标对比分析法、连环置换法、差额计算法和比率法

B.比较法又称为指标对比分析法，包括本期实际指标和上期实际指标的对比，目标指标和本行业平均水平、先进水平的对比

C.因素分析法可以分析各种因素对成本的影响程度，比率法包括相关比率法、比重分析法和动态比率法

D.可看出量、本、利之间比例关系的方法是结构对比分析法【答案】：B102.（2018年真题）关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。

A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用

B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰

C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费

D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】：D103.下列不属于通信系统的是（）。

A.生产管理通信设备

B.载波通信

C.电波通信

D.生产调度通信设备【答案】：C104.自动喷水灭火系统DN70管道上的管件设置应遵循的原则是（）。

A.变径处可采用摔制大小头

B.弯头处可采用补芯

C.与阀门连接处可采用活接头

D.三通上可采用1个补芯【答案】：D105.关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（）。

A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前

B.预付款担保的主要形式是银行保函

C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付

D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任【答案】：D106.被用来限制机械运动的位置和行程，使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返等的电气设备为（）。

A.自动开关

B.行程开关

C.接近开关

D.转换开关【答案】：B107.碾压混凝土坝浇筑方式（）。

A.平仓浇筑

B.通仓厚层浇筑

C.通仓薄层浇筑

D.分块浇筑【答案】：C108.下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（）。

A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许

D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】：B109.下列属于功能材料的有（）。

A.混凝土

B.水泥

C.砂浆

D.吸声材料【答案】：D110.酚醛树脂漆、过氯乙烯漆及呋喃树脂漆在使用中，其共同的特点为（）。

A.耐有机溶剂介质的腐蚀

B.具有良好耐碱性

C.既耐酸又耐碱腐蚀

D.与金属附着力差【答案】：D111.关于幕墙说法正确的是（）。

A.带肋全玻幕墙其工程量按外围面积计算

B.带肋全玻幕墙其工程量按投影面积计算

C.设在玻璃幕墙.隔墙上的同样材质的门窗要扣除

D.带肋全玻幕墙其工程量按展开面积计算【答案】：D112.具有高的韧性、良好的耐蚀性、高温强度和较好的抗氧化性，及良好的加工和焊接性能，但其屈服强度低、不能采用热处理方法进行强化的不锈钢为（）。

A.铁素体型不锈钢

B.奥氏体型不锈钢

C.马氏体型不锈钢

D.铁素体－奥氏体型不锈钢【答案】：B113.采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。

A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用

B.应付账款+应收账款-存货+现金

C.应付账款+存货+预收账款+现金

D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】：D114.预裂爆破孔的预裂缝宽度一般不宜小于（）。

A.5mm

B.10mm

C.15mm

D.20mm【答案】：A115.某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为()。

A.60.40

B.62.20

C.65.40

D.67.20【答案】：A116.价格居中，灵敏度最高的热电偶材料为（）。

A.铂及其合金

B.铜-康铜

C.镍铬-考铜

D.镍铬-康铜【答案】：C117.全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。

A.限额设计管理

B.投资估算管理

C.方案比选管理

D.概预算编制管理【答案】：B118.关于工程量计算的基本要求，下列说法错误的是（）。

A.工程量计量单位的单位名称、单位符号，应符合《量和单位》的有关规定

B.项目建议书、可行性研究、初步设计阶段工程量的计算应该符合《水利水电工程设计工程量计算规定》的规定

C.招标投标阶段的工程量清单编制应执行《水利工程工程量清单计价规范》的规定

D.除定额另有规定外，工程量计算包括材料在建筑安装施工过程中的损耗量，计算安装工程中的装置性材料时，另按规定的损耗率计入工程单价【答案】：D119.（2015年考题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。

A.CM合同采用成本加酬金的计价方式

B.分包合同由CM单位与分包单位签订

C.总包与分包之间的差价归CM单位

D.订立CM合同时需要一次确定施工合同总价【答案】：A120.工艺管道安装完毕后，设计上要求进行蒸汽吹扫的管道是（）。

A.输油管道

B.热力管道

C.燃气管道

D.压缩空气管道【答案】：B121.山区公路坡积层内发生的（）是常见的边坡病害。

A.崩塌

B.泥石流

C.滑坡

D.岩溶【答案】：C122.下列关于钢筋混凝土防撞护栏说法不正确的是（）。

A.可减少碰撞车辆的损失

B.碰撞能量依靠汽车爬高和转向吸收

C.碰撞时护栏会产生移动变形

D.以一定截面形状混凝土块相连接而成【答案】：C123.已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。

A.240

B.150

C.480

D.555【答案】：A124.抛石挤淤施工时，在抛石高出水面后，应采用（）。

A.轻型机械碾压

B.重型机械碾压

C.反滤层压实

D.冲击夯实【答案】：B125.项目资本金是指（）。

A.项目建设单位的注册资金

B.项目总投资中的固定资产投资部分

C.项目总投资中由投资者认缴的出资额

D.项目开工时已经到位的资金【答案】：C126.以数据库为基础，可以把业务作成应用软件包，包内的不同应用程序之间可以互相调用或共享数据的办公自动化系统为（）。

A.事务型办公系统

B.信息管理型办公系统

C.决策支持型办公系统

D.系统科学型办公系统【答案】：A127.有线通信系统中有关同轴电缆描述错误的是（）。

A.芯线越粗损耗越小

B.长距离传输多采用内导体粗的电缆

C.损耗与工作频率的平方根成反比

D.衰减随着温度增高而增大【答案】：C128.下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）

A.超出原设计范围的重大变更

B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化

C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加

D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】：B129.在桩基础工程中，采用射水沉桩施工，说法正确的是（）。

A.不适用于砂土土质

B.在坚硬土层中，以锤击为主，射水为辅

C.在黏土中，以射水为主，锤击为辅

D.适用于碎石土层【答案】：D130.机械设备的分类按照使用范围可分为（）。

A.通用机械设备和专用机械设备

B.通用机械设备和定型设备

C.动力机械和非动力机械

D.液体介质输送和固体介质输送【答案】：A131.（2014年真题）编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。

A.补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成

B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案

C.补充项目的工作内容等应予以明确

D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定【答案】：C132.路面的日常养护中，对路面坑槽、沉陷、松散和拥包等病害要确保（）内完成修复。

A.12h

B.24h

C.36h

D.48h【答案】：B133.（2017年真题）某DN100的输送常温液体的管道，在安装完毕后应做的后续辅助工作为（）。

A.气压试验，蒸汽吹扫

B.气压试验，压缩空气吹扫

C.水压试验，水清洗

D.水压试验，压缩空气吹扫【答案】：C134.在清单计价项目中，投标人投标报价的共同基础是（）。

A.工料单价

B.工程量清单标明的工程量

C.综合单价

D.按拟采用施工方案计算的工程量【答案】：B135.对于抛煤机炉、煤粉炉、沸腾炉等室燃炉锅炉，一般采用（）。

A.单级旋风除尘器

B.二级旋风除尘器

C.麻石水膜除尘器

D.旋风水膜除尘器【答案】：B136.根据《安装工程计量规范》的规定，通风空调工程的编码是（）。

A.0306

B.0307

C.0308

D.0309【答案】：B137.电梯按驱动电动机类型分类时，目前使用较广的是()。

A.单速、双速及三速电梯

B.调压调速电梯

C.调频调压调速电梯

D.直流电动机电梯【答案】：C138.根据我国现行的规定，下列工作属于一级造价工程师执业范围的是（）。

A.竣工决算价款的编制与审批

B.造价指标的编制与管理

C.可行性研究投资估算的编制与审批

D.工程经济纠纷的调解与仲裁【答案】：B139.关于工程计量，下列说法中正确的是（）。

A.成本加酬金合同应按照单价合同的计量规定进行计量

B.因发包人原因造成的返工工程量不予计量

C.工程量要按照清单计价规范规定的计算规则计算

D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】：A140.下列关于工程计价的说法中，不正确的是（）。

A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节

B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价

C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合【答案】：B141.弹簧式安全阀的阀瓣被弹簧压紧在阀座上，平时阀瓣处于关闭状态，它是利用（）来平衡介质的压力的。

A.弹簧

B.弹簧压力

C.压力

D.介质【答案】：B142.某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为90元/件，单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。

A.90

B.96

C.98

D.104【答案】：D143.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】：B144.关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。

A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目

B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目

C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目

D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【答案】：C145.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法【答案】：D146.重要结构零件经调质处理后，不仅能保持较高的强度，而且塑性、韧性更能显著改善，这种热处理工艺为（）。

A.退火处理

B.高温回火

C.淬火处理

D.正火处理【答案】：B147.限额设计是设计阶段控制造价的有效方法，下列关于限额设计表述中正确的是

A.限额设计的目标值是由建设单位提出的

B.如发现某项费用指标超出投资限额，可等到设计概算编出后再调整解决

C.设计控制限额一经分解下达不可修改

D.其总额度一般只下达直接工程费的90%【答案】：D148.项目融资中BOT方式与TOT方式的比较，不正确的说法是（）。

A.TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资，BOT由投资者融资新建项目

B.TOT只涉及转让经营权，BOT则涉及所有权和经营权

C.TOT方式资产收益具有确定性，其信用保证结构复杂

D.TOT方式投资者承担风险小，BOT方式投资者承担风险大【答案】：C149.（2018年考题）以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是（）。

A.盈亏平衡点越低，项目盈利能力越低

B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强

C.盈亏平衡点越高，项目风险越小

D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高【答案】：B150.水利水电工程施工中应用最广泛的围堰形式是（）。

A.不过水土石围堰

B.过水土石围堰

C.混凝土围堰

D.钢板桩格型围堰【答案】：A151.在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。

A.基准年静态投资

B.基准年动态投资

C.编制年静态投资

D.编制年动态投资【答案】：A152.离心式通风机的型号由六部分组成，它们是名称、型号、机号、传动方式、出风口位置和()。

A.气流方向

B.进风口位置

C.旋转方式

D.用途【答案】：C153.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。

A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人

B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告

C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点

D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【答案】：B154.施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±10%，超出部分依据造价信息法调差。已知中标人投标价格、基准期发布价格分别为3300元/t、3500元/t。实际结算时造价信息发布价为4000元/t，则该月钢筋的实际结算价格为（）元/t。

A.3650

B.3450

C.3825

D.3625【答案】：B155.输送能力大、运转费用低、常用来完成大量繁重散状固体及具有磨琢性物料的输送任务的输送设备为（）。

A.斗式输送机

B.鳞板输送机

C.刮板输送机

D.埋刮板输送机【答案】：B156.泵的叶轮一般由2~6片弯曲叶片组成，主要用于大面积灌溉排涝、城市排水、电站循环水、船坞升降水，属于低扬程大流量的这种泵是()。

A.离心泵

B.轴流泵

C.容积式泵

D.罗茨泵【答案】：B157.全面通风方式中，具有低速、低温送风与室内分区流态的特点，对送风的空气分布器要求较高的通风换气方式是（）。

A.稀释通风

B.单向流通风

C.均匀通风

D.置换通风【答案】：D158.按照索赔事件的性质分类，因发包人指令承包人加快施工速度而引起的索赔属于()。

A.意外风险和不可预见因素索赔

B.工程加速索赔

C.工程延误索赔

D.合同被迫终止的索赔【答案】：B159.耐温范围广（-70～110℃），能够任意弯曲安装简便，无味、无毒。适用于建筑冷热水管道、供暖管道、雨水管道、燃气管道的是（）。

A.氯化聚氯乙烯管

B.无规共聚聚丙烯管

C.交联聚乙烯管

D.聚丁烯管【答案】：C160.水灰比增大而使混凝土强度降低的根本原因是（）。

A.水泥水化反应速度加快

B.多余的水分蒸发

C.水泥水化反应程度提高

D.水泥石与骨料的亲和力增大【答案】：B161.（2015年真题）对某建筑地基设计要求强夯处理，处理范围为40.0×56.0m，需要铺设400mm厚土工合成材料，并进行机械压实，根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013）规定，正确的项目列项或工程量计算是（）。

A.铺设土工合成材料的工程量为896m3

B.铺设土工合成材料的工程量为2240m2

C.强夯地基工程量按一般土方项目列项

D.强夯地基工程量为896m3【答案】：B162.工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）。

A.工程总成本最低时的最优工期安排

B.工期固定条件下的工程费用的均衡安排

C.工程总成本固定条件下的最短工期安排

D.工期最短条件下的最低工程总成本安排【答案】：A163.（2015年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于桩基础的项目列项或工程量计算正确的为（）。

A.预制钢筋混凝土管桩试验桩应在工程量清单中单独列项

B.预制钢筋混凝土方桩试验桩工程量应并入预制钢筋混凝土方桩项目

C.现场截凿桩头工程量不单独列项，并入桩工程量计算

D.挖孔桩土方按设计桩长（包括桩尖）以米计算【答案】：A164.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列不应计入材料单价的是（）。

A.材料原价

B.材料检验试验费

C.材料运杂费

D.运输损耗费【答案】：B165.当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（）。

A.定值和变值权重，应在签订合同时由发包、承包双方商定

B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数

C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供的价格指数

D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后的付款中再按实调整【答案】：B166.采用ABS融资方式，进行项目融资的物质基础是（）。

A.债券发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债券承销机构的担保财产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】：D167.某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新进行检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生的工期拖延的处理方法正确的是（）。

A.费用和工期均有发包人承担

B.费用和工期均由承包人承担

C.费用由承包人承担，工期由发包人承担

D.费用由工程师承担，工期由发包人承担【答案】：B168.编制建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。

A.待冲基建支出

B.应付款

C.预付及应收款

D.未交款【答案】：C169.下列组成内容中，属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是（）。

A.施工进度计划

B.施工方法

C.施工现场平面布置

D.施工部署【答案】：D170.在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是()。

A.朗格系数法

B.设备系数法

C.主体专业系数法

D.生产能力指数法【答案】：A171.岩质岸坡多出现在峡谷和丘陵水库，其破坏形式以下列哪项为主？（）

A.塌岸

B.滑坡和崩塌

C.滑坡

D.崩塌【答案】：B172.公路工程造价是指公路工程建设项目从（）使用所需的全部费用。

A.开工到交工

B.筹建到竣工验收交付

C.筹建到竣工交工

D.开工到竣工验收交付【答案】：B173.某饱和土体，土粒比重Gs＝2.70，含水率ω＝30%，取水的重度γw＝10kN/m3，则该土的饱和重度为（）。

A.19.4kN/m3

B.20.2kN/m3

C.20.8kN/m3

D.21.2kN/m3【答案】：A174.自动控制系统输出量的实际值与希望值之差指的是（）。

A.偏差信号

B.误差信号

C.反馈信号

D.扰动信号【答案】：B175.在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）。

A.承包人建议书评审标准

B.形式评审标准

C.资格评审标准

D.响应性评审标准【答案】：A176.（2019年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，提供施工现场相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A177.关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。

A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整

B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整

C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算

D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案】：D178.下列不属于重力坝按结构型式分类的是（）。

A.实体重力坝

B.空腹重力坝

C.混凝土重力坝

D.预应力锚固重力坝【答案】：C179.在工程寿命周期成本分析中，采用工程系统效率与工程寿命周期成本的比值的是（）。

A.费用效率法

B.固定效率法

C.固定费用法

D.权衡分析法【答案】：A180.（2018年真题）塔内设有开孔率较大的筛板，筛板上放置一定数量的轻质小球，相互碰撞，吸收剂