中建三局合同额

中建三局合同额工程名称：[此处填写工程名称]发包人：[此处填写发包人名称]承包人：中国建筑第三工程局有限公司1.词语定义与解释1.1本合同所称合同额，是指承包人按照合同约定完成包括在合同范围内的全部工程，承包人应获得的全部价款，包括直接工程费、措施费、间接费、利润及税金。1.2本合同所称工程量清单，是指按照合同约定条件进行报价的工程数量清单。1.3本合同所称暂列金额，是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，以及施工中可能发生的工程变更、索赔、现场签证等费用。1.4本合同所称暂估价，是指发包人在工程量清单中给定的某项材料、工程设备或专业工程的金额，包括在合同价款中。2.工程概况2.1工程地点：[此处填写工程地点]2.2工程规模：[此处填写工程规模]2.3工程内容：[此处填写工程内容]2.4工程承包范围：承包人负责本合同约定范围内的施工、竣工、试验验收及保修等工作。3.发包人义务3.1发包人应按合同约定向承包人支付合同价款。3.2发包人应委托监理人按合同约定对工程实施监理。3.3发包人应在合同签订后按约定向承包人提供施工所需的图纸。3.4发包人应负责协调外部关系，为承包人施工创造必要的条件。4.承包人义务4.1承包人应按照合同约定的质量标准、工期要求、安全规范进行施工。4.2承包人应负责施工现场的安全文明施工，承担施工过程中的一切安全责任。4.3承包人应按时提交施工组织设计、施工进度计划及相关资料。4.4承包人应严格按照设计图纸和施工规范施工，确保工程质量。5.合同价款与支付5.1合同价款采用固定总价方式确定，合同额为人民币[此处填写金额]元（大写：[此处填写大写金额]）。5.2合同额构成包括直接工程费、措施费、间接费、利润及税金，具体计算依据见合同专用条款。5.3预付款：合同签订后，发包人按合同额的[此处填写百分比]%向承包人支付预付款，承包人需提供等额的预付款保函。5.4进度款：工程按月（或按节点）进行计量支付，支付比例不低于已完成合格工程价款的[此处填写百分比]%。5.5结算款：工程竣工并经竣工验收合格后，承包人应提交竣工结算报告，发包人委托第三方审计机构进行审计，审计结果作为最终结算依据。结算款支付至审计确认金额的[此处填写百分比]%。5.6质保金：剩余[此处填写百分比]%作为质量保证金，待工程缺陷责任期满且无质量问题后无息支付。6.工程变更与合同额调整6.1在合同履行过程中，因工程设计变更、现场条件变化、政策调整等原因导致工程量或质量标准发生变化的，经发包人书面确认后，可对合同额进行调整。6.2工程变更价款的调整应依据合同约定的计价原则、单价或总价包干原则执行。6.3索赔：若因发包人原因导致承包人费用增加或工期延误，承包人有权提出索赔，索赔金额经发包人确认后计入合同额调整范围。7.竣工结算与审计7.1工程具备竣工验收条件后，承包人应向发包人提交竣工验收报告及相关资料。7.2竣工验收合格后，承包人应在[此处填写天数]天内向发包人提交竣工结算文件。7.3发包人应在收到竣工结算文件后[此处填写天数]天内进行核对，并委托具有相应资质的审计机构进行审计。7.4最终合同额以第三方审计机构出具的审计报告为准。若审计结果与承包人申报金额存在差异，双方应按审计报告进行调整。8.违约责任8.1发包人未按约定支付合同价款的，每逾期一日，应按应付未付款项的万分之五向承包人支付违约金。8.2承包人未按约定工期、质量标准施工的，应承担相应的违约责任，赔偿发包人损失。8.3因承包人原因导致工程质量不合格的，承包人应负责返工，返工费用自理，并承担由此给发包人造成的损失。9.争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.不可抗力10.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2因不可抗力导致合同不能履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明。10.3因不可抗力造成的损失，双方应根据法律规定及合同约定分担损失。11.生效与终止11.1本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生