2026年监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷【历年真题】附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷【历年真题】附答案详解1.规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.材料供应单位【答案】：C2.下列不属于多级网络计划系统编制原则的是（）。

A.整体优化原则

B.分段均衡原则

C.连续均衡原则

D.简明实用原则【答案】：B3.下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。

A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础

B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础

C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础

D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】：D4.水泥混凝土楼梯踏步面层宽度和高度，应符合设计要求，楼梯段相邻踏步高度差不大于()mm，每踏步两端宽度差不应大于()mm。

A.5，5

B.6，6

C.8，8

D.10，10【答案】：D5.抹灰层由底层、中层、面层组成，中层的作用是()。

A.粘结

B.找平

C.装饰

D.粘结和找平【答案】：B6.工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。

A.工程设计

B.工程施工

C.工程决策

D.工程竣工验收【答案】：B7.在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2d

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2d

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】：A8.某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本为800万元，产品销售价格为1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品的变动成本为1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点是()

A.5.71%

B.32.00%

C.45.71%

D.80.00%【答案】：D9.某项目设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为2500万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费为400万元，涨价预备费为200万元，建设期贷款利息为140万元，则该项目的动态投资为（）万元。

A.6300

B.1400

C.740

D.340【答案】：D10.施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可()处理。

A.返工

B.补强

C.不作

D.延后【答案】：C11.在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施，由此增加的费用应该由()承担。

A.业主

B.监理单位

C.业主和承包商

D.承包商【答案】：D12.在建设工程质量特性中，质量是一组固有特性满足要求的（）。

A.过程

B.数量

C.程度

D.标准【答案】：C13.招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14

B.15

C.28

D.30【答案】：C14.项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。

A.特种作业人员是否持证上岗

B.施工现场管理人员是否到位

C.使用的材料、构配件和设备是否合格

D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】：D15.在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。

A.采购设备表

B.拟采购设备表

C.采购计划

D.设备供求调查【答案】：B16.现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为（）。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码【答案】：C17.某建设项目，建安工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为()万元。

A.6000

B.6600

C.11500

D.59900【答案】：A18.清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体，下列关于清末修律的表述，错误的是？

A.清末修律始终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式，固守中国法制传统”的方针

B.《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂

C.《大清新刑律》是我国第一部近代意义的专门刑法典，仍保持着旧律维护专制制度和封建伦理的传统

D.清末修律，将刑部改为法部，掌管全国司法行政事务，改大理寺为大理院，为全国最高审判机关【答案】：B19.根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金【答案】：C20.工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发《工程暂停令》，并要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改，早日复工

B.防止事故扩大并保护好现场

C.防止事故信息不正常披露

D.对事故责任人加强监督【答案】：B21.工程实施过程中，会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，这就要求进度控制人员必须掌握（）。

A.静态控制原理

B.动态控制原理

C.事前控制原理

D.事后控制原理【答案】：B22.静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用和()。

A.基本预备费

B.未明确项目准备金

C.涨价预备费

D.建设期贷款利息【答案】：A23.（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。

A.合同

B.组织

C.经济

D.技术【答案】：C24.质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。

A.认证机构

B.认证人员

C.培训机构

D.培训人员【答案】：D25.（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。

A.5.000

B.5.600

C.5.650

D.6.328【答案】：B26.建设工程施工阶段进度控制的主要任务是（）。

A.调查和分析工程环境及施工现场条件

B.编制施工总进度计划，并控制其执行

C.进行工程项目工期目标和进度控制决策

D.编制年度竣工投产交付使用计划【答案】：B27.关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。

A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知

D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】：D28.在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。

A.试验室资质等级及试验范围

B.试验室管理制度

C.试验设备的合格证书

D.试验人员资格证书【答案】：C29.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。

A.三至四位

B.五至六位

C.七至九位

D.十至十二位【答案】：C30.下列关于我国审计制度的说法下列说法正确的有

A.我国在市级以上地方人民政府设立审计机关

B.国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支

C.审计工作报告应当重点报告对预算执行的审计情况

D.审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他机关的干涉【答案】：B31.当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.采用更先进的施工机械

C.改善外部协作配合条件

D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】：D32.钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。

A.100%

B.90%

C.70%

D.50%【答案】：A33.建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。

A.适用性和节能性

B.安全性和经济性

C.可靠性和耐久性

D.经济性和可靠性【答案】：C34.一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。

A.47.6MPa

B.48.3MPa

C.51.3MPa

D.无效【答案】：A35.施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：D36.（2017年真题）检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。

A.工程监理规范

B.工程技术规程

C.专业验收规范

D.质量验收统一标准【答案】：C37.下列关于建筑工程施工质量验收要求的说法中，正确的是（）。

A.工程施工质量验收均应在监理单位初步验收合格的基础上进行

B.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收

C.工程的观感质量应由验收人员现场检查，项目监理机构确认

D.隐蔽工程在隐蔽前应由监理单位通知建设单位进行验收【答案】：B38.关于净现值指标的说法，正确的是（）。

A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果

B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选

C.该指标小于零时，项目在经济上可行

D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行【答案】：D39.某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。

A.360.00

B.363.61

C.376.53

D.380.48【答案】：C40.下列关于投标人编制投标报价的原则中，说法正确的是（）。

A.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价中的所有内容

B.投标人的投标报价不得低于所有投标人平均成本

C.投标人的投标报价中某一子项高于招标控制价对应子项的应予废标

D.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格【答案】：D41.通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。

A.质量第一

B.预防为主

C.以人为核心

D.以合同为依据【答案】：C42.以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()

A.空间形式的思考是

B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计

C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现

D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】：C43.建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（）的特点。

A.单位时间内所需用的资源量较少

B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接

C.施工现场的组织、管理工作简单

D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工【答案】：B44.在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。

A.混凝土强度不足

B.斜孔、断桩

C.钢筋笼上浮

D.缩颈、堵管【答案】：D45.（2018年真题）下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。

A.总承包服务费

B.工程排污费

C.安全施工费

D.文明施工费【答案】：A46.某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。

A.6.38%

B.8.33%

C.9.38%

D.8%【答案】：C47.选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。

A.业主

B.政府

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B48.（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿

B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿

C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿

D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】：A49.卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。

A.反馈方法

B.过程方法

C.评价方法

D.监督方法【答案】：B50.2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（）。

A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》

B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》

C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》

D.特殊行业的质量管理体系要求【答案】：B51.某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%，以定额人工费及定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%，以定额人工费为计算基数。模板及脚手架综合单价为150元/m2，工程量为5000m2。定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机械费为400万元。不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措施项目费用为（）万元。

A.3.0

B.7.5

C.10.0

D.17.5【答案】：C52.下列楼地面施工做法的说法中，错误的是（）。

A.有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收

B.有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行隐蔽验收

C.找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3

D.预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填【答案】：D53.裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()

A.基层未刷防潮层

B.旧墙面疏松的旧装修层未清除

C.基层含水率过大

D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮【答案】：A54.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】：D55.（2019年真题）某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。

A.12.000

B.12.616

C.24.000

D.24.973【答案】：B56.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。

A.办理物资运输有关手续

B.履行物资供应合同中的义务

C.确定物资供应中标单位

D.审查物资供应情况分析报告【答案】：D57.发生工程质量缺陷后，施工单位按监理机构审查合格的处理方案实施处理，监理机构对处理过程进行（），对处理结果进行验收。

A.旁站监理

B.巡视检查

C.平行检验

D.跟踪检查【答案】：D58.个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？

A.本案被告为县工商局

B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性

C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定

D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求【答案】：A59.关于样本中位数的说法，正确的是（）。

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】：A60.在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期

C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】：B61.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含材料费进项税额600万，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。

A.222.00

B.240.00

C.666.00

D.720.00【答案】：C62.根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无

A.工期、成本和利润

B.工期、成本，不能索赔利润

C.成本、利润，不能索赔工期

D.工期，不能索赔成本和利润【答案】：B63.某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()

A.29.41%

B.33.33%

C.50.00%

D.62.50%【答案】：D64.工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。

A.全程控制

B.事后控制

C.事中控制

D.事前控制【答案】：D65.（2017年真题）关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】：C66.衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。

A.工程合格程度

B.安全达标程度

C.工程返修程度

D.顾客满意程度【答案】：D67.监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（）。

A.协助建设单位优选勘察单位

B.审查勘察成果

C.审核勘察单位提交的勘察工作方案

D.控制勘察现场作业【答案】：B68.质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。

A.总监理工程师

B.项目部负责人

C.质量负责人

D.监理工程师【答案】：A69.（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性【答案】：B70.工程满足使用目的的各种性能，这体现了建设工程质量的（）。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】：A71.于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？

A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件

B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开

C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据

D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】：B72.按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，（）的划分是依专业性质、工程部位来确定的。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分部工程【答案】：B73.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格的条件有（）。

A.主控项目的质量均应检验合格

B.一般项目的质量均应检验合格

C.所含检验批的质量应验收合格

D.观感质量应符合相应要求【答案】：C74.混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。

A.构件的挠度

B.构件和结构的倾斜

C.构件强度

D.基础不均匀沉降【答案】：C75.对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行（）。

A.见证检验

B.专项检验

C.抽样检验

D.全数检验【答案】：C76.某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。

A.2

B.3

C.4

D.1【答案】：A77.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，国有资金投资项目，必须由（）编制招标控制价。

A.具有编制能力的招标人

B.具有相应资质的工程造价咨询人

C.具有招标代理资质的中介机构

D.项目管理公司合同管理机构【答案】：A78.在初选确定供货厂商名单后，()应与建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出建议，与建设单位和相关单位一起做出考察结论。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】：A79.对于某项目的投资控制，总监理工程师将项目投资按照单项工程1#、单项工程2#等形式分解，这种分解类型是（）。

A.按投资构成分解

B.按子项目分解

C.按时间分解

D.按工作流程分解【答案】：B80.某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B81.监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（）原则作为工程质量控制的基本原则。

A.质量第一

B.以人为核心

C.以预防为主

D.质量标准【答案】：A82.在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是()。

A.α5％，β5％

B.α5％，β10％

C.α5％

D.α1％，β10％p【答案】：A83.（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位项目负责人【答案】：B84.某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。

A.9.00%

B.9.28%

C.11.25%

D.12%【答案】：B85.严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的工程质量事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.特别重大质量事故【答案】：B86.采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：B87.某省会市政府为了对瓜农在城区销售西瓜行为进行管理，成立西瓜管理办公室，并发布了政府《西瓜销售管理办法》，规定西瓜管理办公室有权对本市辖区内的所有西瓜销售进行包括作出罚款在内的管理。瓜农宋某在市区街道上卖瓜违反了相关规定，该办公室以自己名义，根据上述文件对宋某做出了罚款500元的行政处罚。下列哪一选项说法是正确的？

A.宋某提起行政复议，应当以西瓜办为被申请人

B.宋某不服行政处罚决定，向上级人民政府申请复议时，可以一并提出对该文件的审查申请

C.《办法》可以设定警告和罚款，其中罚款数额由省人大常委会决定

D.宋某应在罚款决定作出后60日内申请行政复议，法律规定少于60日的除外【答案】：C88.下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】：D89.在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。

A.分析产生偏差的原因

B.采取措施调整进度计划

C.实施调整后的进度计划

D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】：B90.关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。

A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算

B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算

C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算

D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】：D91.下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间有置上开展状态的参数是（）。

A.施工过程和流水强度

B.流水强度和工作面

C.流水段和施工过程

D.工作面和流水段【答案】：D92.根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】：A93.当初步设计有详细设备清单时，计算比较具体，精确性较高的概算编制方法是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.类似工程预算法

D.概算指标法【答案】：A94.将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一组初始单元，按规则确定其他样本单元的抽样方法是（）。

A.系统随机抽样

B.简单随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：A95.在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）告之应用这一原则的结果。

A.简述

B.理论依据

C.获益之处

D.可开展的活动【答案】：C96.可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是()

A.监理规范

B.施工管理规程

C.混凝土验收规范

D.电焊操作规程【答案】：D97.根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.非正态分布【答案】：B98.（）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。

A.提前插入时间

B.工艺间歇时间

C.组织间歇时间

D.间歇时间【答案】：A99.徐某是前进村的村委会主任，省政府在该村征用农民土地建设高速公路，在协助县政府进行征地补偿款发放过程中，徐某私下里利用其直接领取补偿款再发放给农民的便利条件，侵占土地补偿款13万元，后案发。该县检察院以贪污罪对其立案侦查并移送起诉，开庭审理中，徐某的辩护律师辩称，徐某是村民自治组织的人员，不属于国家工作人员，不应当构成贪污罪。法院根据全国人大常委会《关于第九十三条第二款的解释》中“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理，以国家工作人员论”的规定，判处徐某有期徒刑十年零六个月。对该案件分析，不正确的是：

A.从解释方法上看，全国人大常委会的解释属于扩大解释，从解释主体上看，属于立法解释

B.证明徐某是否为国家工作人员的过程属于内部证成，这是确定法律推理的大前提

C.法院适用法律的目标是获得合理的法律决定，判决的正当性优先于判决的可预测性，判决的过程是严格的形式推理，不受人的价值观影响

D.在本案判决中存在两个推理过程，即将徐某与国家工作人员对比得出其为国家工作人员的类比推理，和适用刑法规定判处徐某刑罚的演绎推理【答案】：B100.通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。

A.增加网络计划中的关键线路

B.不改变工作之间的先后顺序关系

C.增加工作之间的时间间隔

D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】：B101.工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。

A.组织

B.搭接

C.工艺

D.平行【答案】：A102.由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。

A.扩大单价法

B.类似工程换算法

C.生产能力指数法

D.概算指标法【答案】：D103.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C104.持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括（）。

A.对组织不断的改进

B.提高有效性和效率

C.确定挑战性的改进目标

D.确定关键、重要过程【答案】：D105.（2021年真题）某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.16.25%

B.17.50%

C.20.00%

D.20.14%【答案】：B106.在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.相邻两项工作之间的时距之和最大

B.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

C.工作的持续时间总和最大

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】：B107.设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A108.政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。

A.建设程序

B.发承包

C.活动主体资格

D.工程质量管理法规【答案】：A109.可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。

A.生产能力指数法

B.指标估算法

C.分项详细估算法

D.扩大指标估算法【答案】：B110.下列关于钢结构工程的焊缝质量无损检测应满足的要求，说法错误的有（）。

A.一级焊缝应100%抽验

B.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验

C.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验

D.一般情况下，三级焊缝可不进行无损检测【答案】：B111.对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行（）。

A.见证检验

B.抽样检验

C.全数检验

D.非破坏性检验【答案】：A112.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。

A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价

B.投标人的投标报价可以低于工程成本

C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标

D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制【答案】：D113.在设备工器具费及设备购置费中，国产标准设备原价一般按（）计算。

A.带有备件出厂价

B.定额估价

C.系列设备插入估价

D.不带备件出厂价【答案】：A114.（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】：A115.（2017年真题）计算索赔费用最常用的方法是（）。

A.总费用法

B.实际费用法

C.修正的总费用法

D.单价法【答案】：B116.关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】：D117.下列关于工程初步设计质量管理的组织的说法中，正确的是（）。

A.组织对“四新”工程应用的专项技术进行论证

B.组织专家对设计成果进行评审

C.设计成果评审包括设计方案评审、初步设计评审等

D.向政府有关部门报审有关工程设计文件【答案】：C118.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用

B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费

C.措施项目费包括规费、税金等在内

D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】：D119.城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。

A.2日

B.7日

C.7个工作日

D.15个工作日【答案】：D120.单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。

A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值

B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值

C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值

D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】：D121.初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照（）编制。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】：B122.当承包单位未能按合同规定的工期完成合同范围内的工作时对其的处罚是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.误期损失赔偿【答案】：D123.在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。

A.平行

B.巡视

C.抽样

D.见证取样【答案】：D124.甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：

A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法

B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律

C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律

D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系【答案】：A125.质量管理应以人为本，体现的是（）的管理原则。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.持续改进【答案】：C126.如果在编制施工总进度计划时没有合同工期，则应保证计划工期不超过（）。

A.工期定额

B.计算工期

C.合同工期

D.总工期【答案】：A127.在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。

A.建设单位管理人员

B.施工单位取样人员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师【答案】：B128.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50300-2001），安装工程的检验批一般按()划分。

A.专业性质

B.设备类别

C.专业系统

D.设计系统或组别【答案】：D129.考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。

A.独立工程

B.单元工程

C.分项工程

D.分部工程【答案】：D130.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】：D131.在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（）。

A.收集有关资料

B.现场调查研究

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素【答案】：B132.工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和（）。

A.可修复的质量缺陷

B.永久质量缺陷

C.可整改质量缺陷

D.不可整改质量缺陷【答案】：B133.某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。

A.1438.50

B.1460.08

C.1483.03

D.1505.27【答案】：C134.根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。

A.建筑师

B.监理工程师

C.建造师

D.建设单位项目负责人【答案】：B135.建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B136.下列建设工程进度控制措施中，属于组织措施的是()

A.采用CM承发包模式

B.审查承包商递交的进度计划

C.办理工程进度款支付手续

D.建设工程变更管理制度【答案】：D137.某分项工程施工采用方案A的成本为15万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为13.5万元。对方案实施价值工程，可以认为方案A的价值系数为（）。

A.0.90

B.0.10

C.0.53

D.1.11【答案】：A138.当延期事件具有持续性时，承包单位在合同规定的有效期内（）。

A.向监理工程师提交最终的详情报告

B.向监理工程师提交阶段性的详情报告

C.不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告

D.向监理工程师提交工程延期意向通知【答案】：C139.施工方案程序性审查应重点审查()。

A.施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性

B.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

C.施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求

D.施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准【答案】：C140.2016年某工程施工中发生事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：B141.财务分析的主要报表中，能够从项目权益者整体角度出发，用来比选项目融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据的报表是（）。

A.投资现金流量表

B.资本金现金流量表

C.财务计划现金流量表

D.利润和利润分配表【答案】：B142.施工质量验收中，检验批质量验收记录应由()填写验收结论并签字认可。

A.施工单位专职质检员

B.施工单位项目经理

C.专业监理工程师

D.总监理工程师【答案】：C143.关于侵犯公民人身权利罪的认定，下列哪些选项是正确的？

A.乙让自己的妹妹甲给自己买一瓶农药，准备少喝一点，佯装自杀吓唬丙，但乙不小心喝多了抢救无效死亡，甲成立过失致人死亡罪

B.甲、乙系好友，某日乙告诉甲打算杀丙，甲让乙不要太极端，将丙打残即可，乙觉得甲说的有道理，将丙打成重伤，甲的行为属于紧急避险

C.老人乙让其儿子甲将其送往外地乞讨，甲的行为不构成遗弃罪

D.甲欺骗乙，谎称其子女需要移植眼角膜，乙献出眼角膜，但乙将眼角膜改作他用，甲成立故意伤害罪【答案】：C144.在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差最小

D.关键工作的持续时间最短【答案】：C145.当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()

A.判断其严重程度

B.签发监理通知

C.签发工程暂停令

D.要求保护现场【答案】：A146.下列关于防水工程的说法，错误的是（）。

A.严禁在防水混凝土拌合物中加水

B.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌

C.防水层施工缝留槎位置正确，接槎按层次顺序搭接紧密

D.浴室墙面的防水层不得低于1500mm【答案】：D147.关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。

A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能

B.与其周围生态环境协调

C.与所在地区经济环境协调

D.满足节能减排.降低能耗的标准【答案】：D148.（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。

A.明确各管理部门投资控制职责

B.安排专人负责投资控制

C.组织设计方案评审和优化

D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】：C149.（2018年真题）卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。

A.评价方式

B.关注点

C.使用方法（工具）

D.目标要求【答案】：C150.某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D151.在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？

A.检察院

B.诉讼代理人

C.被害人

D.辩护人【答案】：B152.价值工程中方案创造的理论依据是（）。

A.产品功能具有系统性

B.功能载体具有替代性

C.功能载体具有排他性

D.功能实现程度具有差异性【答案】：B153.关于鉴定意见的审查判断和运用，下列哪些说法是不正确的？

A.鉴定人违反回避规定作出的鉴定意见，经审查，可以作为定案根据

B.鉴定人忘记在鉴定文书签名，事后作出说明的，该鉴定意见可以作为定案根据

C.经法院通知，鉴定人拒不出庭作证，该鉴定意见不得作为定案的根据

D.鉴定人由于不能抗拒的原因无法出庭的，法院应当决定重新鉴定【答案】：A154.下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。

A.商品混凝土未经检验造成的质量事故

B.总包和分包职责不明造成的质量事故

C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故

D.地下管线资料不准造成的质量事故【答案】：D155.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A156.某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收

A.256.79

B.347.92

C.351.90

D.452.14【答案】：D157.与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。

A.以顾客为关注焦点

B.关系管理

C.领导作用

D.全员参与【答案】：B158.（2020年真题）根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。

A.重新申请施工许可证

B.报发证机关核验施工许可证

C.申请换发施工许可证

D.报发证机关延期施工许可证【答案】：B159.进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：A160.（2019年真题）监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.目标监控【答案】：B161.第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：

A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理

B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑

C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护

D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】：A162.根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损的强度检验方法是（）。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻心法

D.后装拔出法【答案】：B163.下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答【答案】：C164.对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.质量监督机构

D.质量检测机构【答案】：B165.建设工程质量保修书应由（）出具。

A.建设单位向建设行政主管部门

B.建设单位向用户

C.承包单位向建设单位

D.承包单位向监理单位【答案】：C166.（2022年真题）监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。

A.确定规划设计条件

B.编制设计总进度计划

C.审查设计单位提交的进度计划

D.填写设计进度表【答案】：C167.质量管理体系是文件化的管理体系，（）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。

A.质量手册

B.程序文件

C.作业文件

D.质量记录【答案】：B168.（2021年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。

A.5

B.7

C.10

D.14【答案】：B169.下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。

A.负责协同各BIM操作人员工作内容

B.负责BIM项目规划、管理和执行

C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员

D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】：A170.施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令

B.工作联系单

C.会议纪要

D.监理通知【答案】：D171.王先生与某超市发生权益争议，可通过下列哪些途径解决

A.与经营者协商和解

B.请求消费者协会调解

C.向有关行政部门投诉

D.向人民法院起诉【答案】：A172.由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()

A.工期，成本和利润

B.工期和成本，不能索赔利润

C.工期，不能索赔成本和利润

D.成本，不能索赔工期和利润【答案】：B173.（2021年真题）为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。

A.采用更先进的施工机械

B.增加工作面

C.实施强有力的调度

D.增加施工队伍【答案】：A174.编制设备检验质量控制的要求，设备检查验收前，设备安装单位应事先提交检查检验方案，经()审查同意后实施。

A.监理工程师

B.设备总工程师

C.承包方项目经理

D.建设单位项目负责人【答案】：A175.根据《建设工程工程量清单计价规范》，进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（）。

A.50%

B.60%

C.80%

D.90%【答案】：B176.（）是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.定期召开现场会议

C.实际进度数据的加工处理

D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】：A177.（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理