房屋建筑总承包合同书合同三篇

房屋建筑总承包合同书合同三篇篇一甲方（建设单位）：____乙方（施工单位）：____法定代表人（或授权代表）：____联系电话：____日期：____年____月____日一、合同概述1.合同双方：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）2.合同签订日期：____年____月____日3.合同签订地点：____市____区____街道____号4.合同标的：甲方委托乙方承包的房屋建筑工程项目二、工程概况1.工程名称：____项目2.工程地点：____市____区____街道____号3.工程规模：____平方米4.工程结构：____结构5.工程工期：____个月三、工程范围及内容1.乙方负责施工图纸范围内的全部工程，包括但不限于土建、装饰、安装等。2.乙方负责施工图纸范围内所需的材料、设备、构件的采购、运输、安装等工作。3.乙方负责施工图纸范围内所需的临时设施、临时道路、临时用电等。四、工程造价及支付方式1.工程造价：____万元人民币。2.支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间如下：①开工前支付：____万元，用于工程前期准备工作。②主体结构封顶时支付：____万元，用于主体结构施工。③竣工验收合格后支付：____万元，用于装饰装修及安装工程。④竣工结算后支付：____万元，用于工程尾款。五、工程质量及验收标准1.工程质量：乙方应严格按照国家及地方有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到合格以上。2.验收标准：按照国家及地方有关工程质量验收标准进行验收。六、工程进度及工期延误1.工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程。2.工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。七、安全生产及文明施工1.乙方应严格按照国家及地方有关安全生产法律法规进行施工，确保施工现场安全生产。2.乙方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁有序。八、争议解决1.合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同解除1.在合同履行过程中，如发生以下情况，任何一方均可解除合同：①甲方未按约定支付工程款；②乙方未按约定完成工程；③一方违反合同约定，给对方造成重大损失；④法律法规规定的其他情形。2.合同解除后，双方应按照合同约定进行结算。十、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。十一、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____乙方（施工单位）：____法定代表人（或授权代表）：____联系电话：____日期：____年____月____日篇二甲方（建设单位）：____乙方（施工单位）：____法定代表人（或授权代表）：____联系电话：____日期：____年____月____日一、合同双方信息1.甲方（建设单位）：名称：____；地址：____；法定代表人：____；联系电话：____。2.乙方（施工单位）：名称：____；地址：____；法定代表人：____；资质证书：____；联系电话：____。二、工程概况1.工程名称：____项目2.工程地点：____市____区____街道____号3.工程规模：占地面积____平方米，建筑面积____平方米4.工程结构：____结构5.工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止三、工程范围及内容1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸进行施工，包括但不限于土建、装饰、安装等。2.乙方负责施工图纸范围内所需的材料、设备、构件的采购、运输、安装等工作。3.乙方负责施工图纸范围内所需的临时设施、临时道路、临时用电等。四、工程造价及支付方式1.工程造价：____万元人民币。2.支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间如下：-预付款：合同签订后____日内支付____万元；-进度款：每完成合同约定工程量后____日内支付；-竣工验收合格后支付：____万元；-竣工结算后支付：____万元。五、工程质量及验收标准1.质量标准：按照国家及地方有关工程质量标准执行。2.验收程序：包括隐蔽工程验收、分项工程验收、竣工验收等。六、工程进度及工期延误1.工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程。2.工期延误：因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。七、安全生产及文明施工1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产法律法规，确保施工现场安全。2.乙方应保持施工现场整洁有序，减少对周围环境的影响。八、合同变更与解除1.合同变更：在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致并签订补充协议。2.合同解除：在发生不可抗力、甲方违约等情况时，双方可协商解除合同。九、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决机构：合同签订地的人民法院或仲裁机构。十、违约责任1.甲方违约：未按时支付工程款、提供施工图纸等，应承担相应的违约责任。2.乙方违约：未按时完成工程、工程质量不符合标准等，应承担相应的违约责任。十一、合同生效及终止1.合同生效：自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止：工程竣工验收合格并结算完毕后，合同终止。十二、其他约定1.合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____乙方（施工单位）：____法定代表人（或授权代表）：____联系电话：____日期：____年____月____日篇三甲方（建设单位）：____乙方（施工单位）：____法定代表人（或授权代表）：____联系电话：____日期：____年____月____日一、合同双方信息1.甲方（建设单位）：名称：____；地址：____；法定代表人：____；联系电话：____。2.乙方（施工单位）：名称：____；地址：____；法定代表人：____；资质证书：____；联系电话：____。二、工程概况1.工程名称：____项目2.工程地点：____市____区____街道____号3.工程规模：占地面积____平方米，建筑面积____平方米4.工程结构：____结构5.工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止三、工程范围及内容1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸进行施工，包括但不限于土建、装饰、安装等。2.乙方负责施工图纸范围内所需的材料、设备、构件的采购、运输、安装等工作。3.乙方负责施工图纸范围内所需的临时设施、临时道路、临时用电等。四、工程造价及支付方式1.工程造价：____万元人民币。2.支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间如下：-预付款：合同签订后____日内支付____万元；-进度款：每完成合同约定工程量后____日内支付；-竣工验收合格后支付：____万元；-竣工结算后支付：____万元。五、工程质量及验收标准1.质量标准：按照国家及地方有关工程质量标准执行。2.验收程序：包括隐蔽工程验收、分项工程验收、竣工验收等。六、工程进度及工期延误1.工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程。2.工期延误：因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。七、安全生产及文明施工1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产法律法规，确保施工现场安全。2.乙方应保持施工现场整洁有序，减少对周围环境的影响。八、合同变更与解除1.合同变更：在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致并签订补充协议。2.合同解除：在发生不可抗力、甲方违约等情况时，双方可协商解除合同。九、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决机构：合同签订地的人民法院或仲裁机构。十、违约责任1.甲方违约：未按时支付工程款、提供施工图纸等，应承担相应的违约责任。2.乙方违约：未按时完成工程、工程质量不符合标准等，应承担相应的违约责任。十一、合同生效及终止