市政护栏安装施工合同

市政护栏安装施工合同甲方：XX市政工程有限公司法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX大厦（注册地址）联系人：XXX乙方：XX护栏安装工程有限公司法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX园区（注册地址）联系人：XXX第一条工程概况1.1项目名称：XX市XX路段市政护栏安装工程1.2工程地点：XX市XX区XX路（K0+000至K1+500段）1.3工程范围：包含该路段中央隔离护栏（双波波形护栏，高度1100mm）、人行道防护栏（方管护栏，高度900mm）的材料采购、运输、现场安装、调试、临时交通导改配合、竣工验收及质保期内维修等全部工作（详见附件1《工程量清单》、附件2《施工图纸》）1.4工期要求：总工期30日历天，开工日期以甲方书面《开工通知书》为准，竣工日期为工程通过竣工验收并出具《竣工验收报告》之日第二条合同价款及支付2.1合同价款：固定总价人民币XX元整（大写：人民币XX元整），含材料采购、运输、安装、辅材、机械、管理、利润、9%增值税专用发票、验收检测、质保维修等全部费用，甲方书面变更外不作调整2.2支付方式：2.2.1预付款：合同签订且乙方提交5%履约保函后7个工作日内，支付合同总价20%（XX元）；2.2.2进度款：每完成500米合格安装，提交验收记录及支付申请，甲方7日内审核后支付至已完工程量70%；2.2.3竣工结算款：验收合格且提交完整竣工资料后15日内，支付至合同总价95%；2.2.4质保金：剩余5%自验收合格满1年且完成质保义务后15日内无息支付；2.3发票要求：每次付款前乙方须提供对应金额9%增值税专用发票，否则甲方顺延付款第三条质量标准及验收3.1质量标准：符合《城市道路护栏设置规范》（CJJ152-2010）、《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》（DBJXX-XX-XXXX）及甲方图纸、技术交底要求3.2验收流程：3.2.1材料验收：进场前提交合格证、检验报告，甲方验收合格后方可安装，不合格材料立即退场；3.2.2隐蔽验收：基础浇筑前24小时通知甲方验收，合格签字后方可隐蔽，否则返工工期不顺延；3.2.3竣工验收：完工后提交竣工报告及资料，甲方组织验收，不合格乙方返工，费用自理第四条工期延误及责任4.1甲方原因延误：未及时提供图纸/场地、变更设计、逾期付款超15天，乙方提交顺延申请，甲方确认后工期顺延，承担停工损失；逾期付款超30天，乙方有权停工4.2乙方原因延误：每逾期1天支付合同总价0.5‰违约金；逾期超10天，甲方有权解除合同，乙方退还已收款并支付10%违约金，承担甲方损失第五条双方责任5.1甲方责任：提供图纸/交底、协调交通导改/水电接驳（乙方承担费用）、按约付款、组织验收5.2乙方责任：按图施工、材料合格、编制施工/安全方案、负责施工安全（含人员保险、事故责任）、文明施工、质保期24小时到场维修、不得转包分包第六条违约责任6.1甲方逾期付款：每逾期1天支付应付未付0.5‰违约金；超30天乙方有权解除合同并索赔6.2乙方质量不合格：返工费用自理，延误工期按第四条处理；返工仍不合格甲方解除合同并索赔6.3乙方转包分包：甲方解除合同，乙方支付10%违约金并索赔第七条争议解决协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼第八条其他条款8.1变更：须书面签证，否则无效8.2竣工资料：验收合格后10日内提交3份纸质+电子版，否则顺延结算款8.3质保期：1年，免费维修质量问题8.4生效：双方签字盖章后生效，质保期满失效甲方（盖章）：XX市政工程有限公司法定代表人（签字）：XXX日期：XXXX年XX月X