市政燃气管道施工合同

市政燃气管道施工合同甲方（建设单位）：[建设单位全称]法定代表人/授权委托人：[姓名]地址：[建设单位地址]乙方（施工单位）：[施工单位全称]法定代表人/授权委托人：[姓名]资质等级：[市政公用工程施工总承包壹级/燃气工程专业承包壹级等]资质证书编号：[资质证书编号]地址：[施工单位地址]第一条工程概况1.1工程名称：[具体项目名称，如XX路（XX大道-XX街）市政燃气管道工程]1.2工程地点：[XX市XX区XX路路段]1.3工程范围：（1）燃气管道：De110-De315PE管约XX米、DN100-DN200钢管约XX米；（2）附属设施：阀门井XX座、调压箱XX台、凝水缸XX座、警示桩XX根；（3）配套工作：管道吹扫、试压、钢管防腐、标识喷涂、竣工资料整理。1.4工程内容：燃气管道及附属设施的施工、安装、调试、检测、验收、移交。1.5承包方式：包工包料（含主材、辅材、机械、人工、管理、利润、规费、税金、检测费等全部费用）。1.6工期：（1）计划开工日期：XXXX年XX月XX日；（2）计划竣工日期：XXXX年XX月XX日；（3）总日历天数：XX天（含法定节假日，不含不可抗力及甲方原因延误）。第二条合同价款2.1合同总价：人民币XX元（大写：XX元整），为固定总价（材料价格波动超±5%按双方确认的市场价调整）。2.2价款组成：包含人工费、材料费（主材需符合甲方确认的品牌标准）、机械使用费、安全文明施工费、管理费、利润、规费、税金、第三方检测费、竣工资料费等，无其他隐含费用。第三条价款支付3.1预付款：合同生效后7日内，甲方支付合同总价的XX%（≤30%），乙方需提供等额正规发票及预付款保函（如需）。3.2进度款：（1）管道敷设完成50%，乙方提交进度报告及发票后7日内，甲方支付至已完工程量的60%；（2）工程竣工初验合格后7日内，甲方支付至合同总价的80%。3.3竣工结算款：（1）乙方提交完整结算资料后15日内，甲方审核完毕；逾期未审核且无异议的，视为认可结算；（2）结算确认后7日内，甲方支付至结算总价的97%。3.4质保金：结算总价的3%，质保期届满无质量问题后15日内无息返还。第四条双方权利义务4.1甲方权利义务：（1）提供经审核的施工图纸、地质勘察资料及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）等技术规范；（2）办理施工许可证、占道许可、交通导改手续，协调周边单位及居民关系，提供“三通一平”场地；（3）委派[姓名]为现场代表，负责协调、验收；（4）按时支付工程款，组织竣工验收。4.2乙方权利义务：（1）提供资质证书原件备查，项目经理具备注册建造师资格且常驻现场；（2）严格按图纸及规范施工，PE管连接、钢管焊接等关键工序需持证人员操作；（3）隐蔽工程（管道敷设、防腐层）需提前24小时通知甲方验收，合格后方可覆盖；（4）办理施工人员意外伤害保险（费用自担），建立安全台账，配备专职安全员；（5）遵守文明施工规定：围挡≥1.8米、夜间警示、洒水降尘、渣土及时清运，施工后恢复场地原貌。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及地方燃气管道工程验收规范，达到合格标准。5.2验收程序：（1）分项验收：焊接、PE管连接等工序自检合格后报甲方验收，合格后方可下道工序；（2）竣工验收：乙方提交竣工报告及资料（含试压报告、防腐检测报告）后10日内，甲方组织验收，合格签署《竣工验收记录》。5.3不合格处理：验收不合格，乙方需在3日内整改，费用及工期延误自担；整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方承担损失。第六条工期延误6.1顺延情形：（1）甲方未按时提供图纸、场地或付款导致停工；（2）不可抗力（地震、暴雨、政府指令停工）；（3）甲方提出工程变更导致工期调整。6.2违约责任：（1）乙方逾期竣工，每逾期1天支付合同总价0.5‰违约金，累计≤5%；（2）甲方原因延误，工期顺延，乙方窝工损失按人工、机械实际费用计算。第七条工程变更7.1甲方需出具书面《变更单》，明确变更内容、价款及工期；乙方不得擅自变更，否则承担损失。7.2变更价款：合同有相同单价按合同价，类似单价参照执行，无单价由双方协商（按市场价或定额）。第八条质保与保修8.1质保期：2年，自竣工验收合格之日起算。8.2保修责任：乙方接到维修通知后24小时到场，免费维修（人为损坏、不可抗力除外）；质保期外提供终身有偿服务。第九条违约责任9.1甲方逾期付款：每逾期1天按应付未付款0.5‰支付违约金，逾期超30天乙方有权停工，损失自担。9.2乙方质量不合格：除整改外，支付合同总价3%违约金，造成甲方运营损失、第三方损失的全额赔偿。9.3乙方转包/分包：甲方有权解除合同，乙方支付合同总价10%违约金，承担全部损失。第十条争议解决10.1协商不成的，提交[工程所在地仲裁委员会]仲裁（或向工程所在地人民法院起诉）。第十一条其他11.1不可抗力发生后，双方立即通知对方并提供证明，损失按责任承担。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式[XX]份，甲乙双方各执[XX]份，具有同等效力。11.3附件：施工图纸、工程量清单、资质证书复印件（为本合同组成部分）。甲方（盖章）：_______