水电站建筑工程施工合同

水电站建筑工程施工合同发包方（以下简称甲方）：名称：_________________________法定代表人：___________________地址：_________________________承包方（以下简称乙方）：名称：_________________________法定代表人：___________________资质等级：水利水电工程施工总承包____级地址：_________________________第一条工程概况1.1工程名称：XX水电站建筑工程1.2工程地点：_________________________1.3工程范围：（1）大坝主体：混凝土重力坝（坝高XX米、坝顶长XX米）的基础开挖、混凝土浇筑、防渗处理及附属设施安装；（2）厂房土建：主厂房、副厂房、升压站的基础施工、主体结构、屋面及室内外装修；（3）输水系统：引水隧洞（长XX米、直径XX米）开挖衬砌、压力钢管土建配套；（4）辅助工程：施工临时道路、临时排水、环保处理设施（含废水沉淀池、废渣防渗堆放场）。1.4结构类型：混凝土重力坝、钢筋混凝土框架厂房。1.5工程规模：总装机容量XXMW，年设计发电量XX亿千瓦时。第二条合同工期2.1总日历天数：______天（大写：______天）。2.2计划开工：______年______月______日（以甲方书面开工令为准）。2.3计划竣工：______年______月______日（开工令起算总天数）。2.4工期顺延情形：（1）甲方未按时提供场地、图纸或办理施工许可；（2）设计变更导致工程量增加或施工条件变化；（3）不可抗力（符合国家水利工程相关规定及本合同第十二条）；（4）甲方书面指令的工期调整。2.5延误责任：（1）乙方原因逾期：每逾期1天，按合同总价______‰付违约金；逾期超______天，甲方有权解除合同，乙方付总价______%违约金并赔偿损失。（2）甲方原因逾期：工期顺延，按乙方实际损失（需证明）补偿。第三条工程质量3.1质量标准：符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015），大坝主体、厂房基础达优良，其余达合格。3.2验收程序：（1）隐蔽工程：乙方提前24小时书面通知甲方及监理验收，未按时验收视为合格（需留存影像）；（2）分部工程：完成后提交验收申请，甲方组织监理、设计、质监部门验收合格后方可后续施工；（3）竣工验收：乙方提交竣工报告及资料，甲方组织水利、环保等部门验收合格后交付。3.3不合格处理：乙方无条件返工整改至合格，费用自担、工期不顺延；造成甲方损失的，承担全部赔偿。第四条合同价款4.1合同总价：人民币______元（大写：______元整）。4.2价款形式：固定单价合同（工程量按实际确认数量，单价见附件《工程量清单》）。4.3包含内容：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金（含增值税及附加）、安全文明施工费、环保费、临时设施费、汛期防护费等（不含甲供材料，见附件《甲供材料清单》）。4.4价款调整：（1）设计变更：按清单单价调整，无单价的参照市场信息价+5%利润协商确定；（2）材料波动：人工、主材价格波动超±5%（投标基准价为准），超出部分按实调整（需有效证明）；（3）甲方指令变更：按书面确认的方案及价款执行。第五条双方权利义务5.1甲方义务：（1）开工前______天提供“三通一平”场地，办理施工场地征用；（2）开工前______天提供施工图纸______套（含电子版），组织图纸会审；（3）办理施工许可、水利开工审批、环保备案等手续；（4）委派现场代表______，负责协调、验收、指令签发；（5）按约定支付工程款，组织竣工验收及移交；（6）协调乙方与当地水利、环保部门对接。5.2乙方义务：（1）开工前______天提交施工组织设计（含进度、质量、安全环保方案），甲方审批后施工；（2）按图施工，保证质量，不得转包/违法分包（分包需甲方书面同意）；（3）遵守水利安全、环保法规，设置安全防护，处理废水（三级沉淀达标排放）、废渣（防渗堆放），保护植被水源；（4）办理施工人员意外伤害险（覆盖施工全程），承担安全事故责任；（5）提交完整竣工资料（含施工记录、质量报告、环保资料）；（6）履行保修期保修责任。第六条工程款支付6.1预付款：甲方收到乙方10%合同总价的预付款保函后______天内，支付总价10%；从进度款中按完成工程量______%扣回。6.2进度款：每完成分部工程，乙方提交申请及工程量确认单，甲方______天内审核支付80%；逾期按日万分之五付违约金。6.3竣工结算：验收合格后______天内乙方提交结算资料，甲方______天内审核确认，支付至结算总价97%（扣除已付款）。6.4质量保证金：预留结算总价3%，验收满1年返50%，满2年返剩余50%（无质量问题）。第七条工程变更7.1变更程序：甲方书面通知或乙方书面申请，______天内提交方案及预算，甲方审批后执行，签订变更签证作为结算依据。7.2变更价款：按清单单价或协商确定，调整工期需书面确认。第八条索赔8.1索赔条件：一方因另一方违约或不可抗力导致损失。8.2程序：损失发生后______天内提交意向书，______天内提交报告（含损失、工期影响、证明），被索赔方______天内审核，协商不成按争议解决。第九条安全与环保9.1乙方设专职安全员，遵守《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL714-2015），事故后立即报告并担责。9.2环保方案经甲方及环保部门审批，完工后清理场地、恢复植被，配合环保验收。第十条质量保修10.1范围：除甲方使用不当或不可抗力外的全部工程。10.2期限：主体结构设计年限、防水5年、其余2年（验收合格起算）。10.3责任：乙方收到保修通知______小时到场，______天内维修；逾期甲方委托第三方，费用从质保金扣除，不足自担。第十一条不可抗力11.1定义：百年一遇洪水、≥5级地震、日降雨量≥200mm暴雨、政府指令停工等实质性影响施工的情形。11.2责任：各自担自身损失，工期顺延，乙方立即通知甲方并提交损失证明。第十二条违约12.1甲方违约：逾期付款按日万分之五付违约金，逾期超______天乙方有权停工；未提供条件赔偿窝工损失；擅自解除合同赔偿实际损失（含预期利润）。12.2乙方违约：质量不合格逾期整改付总价______%违约金；转包/违法分包甲方有权解除合同，付总价______%违约金；违反安全环保担全部责任及损失。第十三条争议解决协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条其他14.1附件：《工程量清单》《甲供材料清单》《施工组织设计审批表》《安全环保方案》。14.2生效：双方签字盖章之日起生效。14.3份数：甲方______份、乙方______份、水利部门______份，同等效力。甲方（盖章）：______