中央政府协议书采购网

政府协议书采购网1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：政府协议书采购网运营管理有限公司（以下简称“甲方”），统一社会信用代码：91440100MA01XXXX9，注册地址位于北京市东城区东长安街1号东方广场东座10层。

法定代表人/负责人：张伟，性别：男，职务：总经理，联系方式

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：政府协议书采购网入驻供应商XX科技有限公司（以下简称“乙方”），统一社会信用代码：91440100MA02XXXX9，注册地址位于北京市西城区西长安街1号长安大厦B座8层。

法定代表人/负责人：李娜，性别：女，职务：总经理，联系方式

协议简介：

为规范政府协议书采购网（以下简称“采购网”）的采购流程，提升采购效率与透明度，保障采购双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，甲方作为采购网运营管理方，负责采购网的日常运营、供应商管理及采购活动的协调；乙方作为采购网入驻供应商，具备相应的资质和能力，愿意按照采购网的管理规则参与采购活动。双方基于平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议。

本协议的签订与履行，旨在通过采购网平台，实现政府协议书采购的标准化、规范化管理，促进采购资源的优化配置。甲方通过采购网向乙方发布采购需求，乙方根据采购需求提供符合标准的货物、服务或租赁方案，双方通过采购网平台完成交易流程。采购网的运营管理方甲方负责监督整个采购过程的合规性，确保采购活动的公开、公平、公正；乙方则需严格按照采购网规则及采购合同要求履行义务，确保所提供的产品或服务符合国家及行业相关标准。双方通过本协议及后续签订的采购合同，共同维护采购市场的秩序，提升采购效率，降低采购成本，实现政府与企业之间的良性合作。

本协议作为采购网采购活动的框架性约定，为后续具体采购合同的签订奠定基础。双方同意，所有通过采购网进行的采购活动均须遵循本协议及相关管理规则，任何一方均不得违反本协议的约定，损害另一方的合法权益。本协议的签订，标志着双方正式建立合作关系，后续所有采购活动均以本协议为依据，通过采购网平台有序开展。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确政府协议书采购网（以下简称“采购网”）运营管理方甲方与入驻供应商乙方之间的权利与义务，规范通过采购网平台开展的采购活动，确保采购流程的公开、公平、公正、高效。本协议涉及的具体内容包括但不限于：采购网的注册与使用管理、采购需求的发布与响应、采购合同的签订与履行、供应商资质的审核与管理、采购活动的监督与评价、违约行为的处理以及争议的解决机制等。通过本协议的签订与履行，双方旨在共同维护采购市场的秩序，提升采购效率，降低采购成本，实现政府与企业之间的良性合作，促进资源的优化配置。本协议作为采购网采购活动的框架性约定，为后续具体采购合同的签订提供依据，所有通过采购网进行的采购活动均须遵循本协议及相关管理规则。

第二条定义

在本协议中，除非上下文另有明确说明，下列术语具有以下含义：

“采购网”指由甲方运营管理的政府协议书采购平台，用于发布采购需求、展示供应商信息、采购活动及管理采购流程。

“采购需求”指甲方通过采购网发布的，需要采购货物、服务或租赁资源的具体要求，包括品名、规格、数量、质量标准、交付时间等。

“供应商”指通过采购网平台参与采购活动的企业或，即在本协议中指甲方授权的乙方。

“采购合同”指甲方与乙方就具体采购需求签订的书面协议，详细约定双方在采购活动中的权利与义务。

“资质审核”指甲方对乙方提交的营业执照、行业许可、财务状况等文件进行的审查，以确认乙方具备相应的履约能力。

“履约保证金”指乙方在参与采购活动前，按照甲方要求缴纳的一定金额的保证金，用于保证其履行采购合同。

“验收”指甲方对乙方提供的货物、服务或租赁资源进行的检查与确认，以判断其是否符合采购需求及国家相关标准。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方的权力与义务包括但不限于：负责采购网的日常运营管理，维护平台的正常运行与数据安全；制定并发布采购网的管理规则，监督乙方的行为是否符合相关规定；根据采购需求发布采购信息，乙方参与采购活动；对乙方提交的资质文件进行审核，确保其符合国家及行业要求；与乙方协商并签订采购合同，明确双方的权利与义务；监督采购合同的履行情况，对乙方提供的产品或服务进行验收；按照协议约定收取相关费用，并保障采购活动的透明与公正；对采购活动进行评价，并将评价结果作为乙方后续参与采购活动的参考依据；根据法律法规及政策变化，及时调整采购网的管理规则，并通知乙方；在发生争议时，有权依法采取相应的解决措施。

2.乙方的权力和义务：

（2）乙方的权力与义务包括但不限于：有权通过采购网平台获取采购需求信息，并按照采购网的管理规则参与采购活动；有权要求甲方提供采购网的运营规则及相关的政策文件；有权在采购活动中享受公平竞争的机会，反对任何形式的歧视或排斥；应当保证其具备合法的营业执照及相应的行业资质，并按照甲方要求提交相关证明文件；应当严格按照采购网的管理规则及采购合同的要求，提供符合标准的货物、服务或租赁资源；应当按时交付货物或完成服务，并确保其质量符合国家及行业相关标准；应当配合甲方的验收工作，对验收中发现的问题及时进行整改；应当按照采购合同约定缴纳履约保证金，并在合同履行完毕后申请退还；有权要求甲方对其提供的个人信息及商业秘密进行保密；应当及时反馈采购活动中的问题或建议，协助甲方改进采购网的管理与服务；在发生违约行为时，应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的损失；应当遵守国家法律法规及行业规范，不得从事任何违法违规的采购活动；应当配合甲方的监督与评价工作，提供真实、准确的信息；在采购活动中遇到争议时，有权依法寻求解决方案，并配合甲方的争议处理程序。

第四条价格与支付条件

采购网平台上的采购需求价格条款，依据甲方发布的采购公告及具体采购合同约定执行。采购价格可包括固定总价、单价合同、成本补偿等多种形式，具体由甲乙双方在签订的采购合同中明确。乙方提供的货物或服务价格，应遵循市场公允原则，并符合国家及行业相关定价标准。支付方式根据采购合同约定确定，可采用银行转账、支票、网上支付等多种方式。甲方应在采购合同约定的支付节点，按照合同金额分期或一次性支付至乙方指定的银行账户。支付时间自甲方收到乙方提交的符合约定的发票及验收合格证明等文件之日起计算，具体支付周期由采购合同约定，但最长不超过30日。乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付货款，甲方应确保支付过程符合国家财务制度及税收法规要求。任何一方变更银行账户信息，应提前10日书面通知对方并办理变更手续，否则由此产生的延误支付不视为违约。

第五条履行期限

本协议有效期为三年，自双方签字盖章之日起生效，期满后如需续约，双方应提前60日协商续签事宜。采购网平台的日常运营管理由甲方负责，确保系统稳定运行，年度维护升级时间不超过15日，并提前30日通知乙方。乙方的采购响应及履约期限，以具体采购合同约定为准，一般应在合同签订后30日内完成首期交付或服务启动，具体时间节点根据采购需求特性调整。甲方发布采购需求公告的响应时间应在5个工作日内完成，乙方应在收到采购需求后10个工作日内提交响应方案。所有涉及的时间节点均以采购网平台记录或双方书面确认的日期为准，如遇法定节假日或休息日，应顺延至下一个工作日。关键时间节点的延误，除不可抗力因素外，应承担相应违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按采购合同约定支付货款或服务费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的直接经济损失，包括但不限于履约保证金、预期利润损失等。

（2）甲方因管理失误导致采购网平台系统故障，影响乙方正常参与采购活动，应承担修复责任，并赔偿乙方因此造成的交易延误损失，赔偿上限为该季度乙方参与采购合同总金额的5%。

（3）甲方擅自变更采购需求或拒绝验收合格货物/服务的，属违约行为，应退还乙方已支付款项，并按合同约定价格10%支付违约金。若甲方因变更导致乙方产生额外成本，应另行赔偿。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按采购合同约定交付货物或完成服务的，每逾期一日，应按逾期交付/服务金额的千分之一向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总价款的20%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还履约保证金，并赔偿甲方因此造成的采购替代成本。

（2）乙方提供货物或服务存在质量缺陷，经甲方验收不合格的，乙方应在10个工作日内更换或修复，逾期未处理的，甲方有权委托第三方完成并费用由乙方承担，同时按缺陷部分价值的50%支付违约金。若缺陷导致甲方其他损失，乙方应一并赔偿。

（3）乙方未按时提交履约保证金或违反保密约定的，应立即补足保证金或停止泄露信息，并按违约金金额的200%支付赔偿款。若泄露信息造成甲方重大损失，应承担全部赔偿责任并承担诉讼费用。

（4）乙方在采购活动中提供虚假资质或商业贿赂的，甲方有权永久取消其入驻资格，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于监管罚款、声誉损失等，违约金不低于合同总价款的30%。

3.违约金与赔偿的适用：

双方违约责任同时存在的，应合并计算违约金及赔偿金，但累计赔偿总额不超过合同总价款的30%。任何一方违约导致合同解除的，违约方应承担全部缔约过失责任，包括但不限于对方为准备履行合同已产生的合理费用。双方均应承担因违约行为产生的第三方追偿责任及司法或仲裁费用。

第七条不可抗力

不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、恐怖袭击、疫情、政府行为（如法律变更、政策调整）以及网络攻击等导致系统瘫痪的事件。任何一方因不可抗力导致无法履行或延迟履行本协议义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后7个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。若不可抗力持续超过30日，双方仍未恢复履约能力的，本协议自动终止，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际情况结算。因不可抗力造成的直接损失，由双方各自承担，但若不可抗力同时影响双方的，应平均分摊损失。不可抗力消除后，双方应尽快恢复履行协议，并相互提供必要的协助。任何一方因未及时通知或隐瞒不可抗力事实导致对方损失的，仍需承担赔偿责任。

第八条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向采购网运营地有管辖权的人民法院提起诉讼，或提交采购网指定的人民调解委员会进行调解。若选择诉讼，双方应遵守法院的诉讼规则；若选择调解，调解协议达成后经双方签字即具有法律效力。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款，任何一方不得单方面中止协议或采取损害对方权益的行为。仲裁或诉讼期间，仲裁机构或法院的裁决/判决具有终局效力，双方必须履行，除非该裁决/判决被依法撤销或变更。争议解决费用（包括律师费、诉讼费、仲裁费等）由败诉方承担，若双方均有责任，则按责任比例分担。争议解决过程中涉及的商业秘密或技术信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本协议首部载明的地址、联系人及联系方式为有效通知途径。任何书面通知均应采用挂号信、传真或双方确认的电子邮箱发送，并以寄出或发送成功之日视为送达。若一方信息变更，应提前10日书面通知对方，否则原通知方式仍有效。

2.协议变更：本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致并签署书面文件方为有效。口头约定或单方作出的变更不产生法律效力。变更内容应作为本协议不可分割的一部分。

3.分包与转包：乙方不得将采购合同项下的义务整体转包给第三方，但经甲方书面同意的特定工作分包除外，且分包方须具备同等资质并承担相应责任。甲方有权监督乙方的履约行为及分包方的合规性。

4.法律适用与管辖：本协议适用中华人民共和国法律，任何争议均以中华人民共和国法律为裁判依据。若双方在本协议签订地有实际联系，优先选择该地法院管辖；若无实际联系，则选择采购网运营地法院管辖。

5.可分割性：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近的有效条款。

6.保密义务：除法律规定或本协议约定外，双方应对通过合作获取的对方商业秘密、技术信息及采购数据承担无限期保密义务，不得用于本协议目的之外的其他用途。违反保密义务的，应承担赔偿责任。

7.不可单独使用：本协议仅为框架性约定，具体采购活动需依据双方另行签订的采购合同执行，采购合同与本协议存在不一致的，以采购合同为准。

第十条附则

1.附录：本协议附件包括但不限于《采购网入驻供应商管理规则》《采购合同标准模板》《供应商资质审核清单》等，均作为本协议的有效组成部分，与正文具有同等法律效力。