2026年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷【培优】附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷【培优】附答案详解1.“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（）。

A.方差值最小法

B.极差值最小法

C.削高峰法

D.平均值法【答案】：D2.为确保建设工程进度控制目标的实现项目监理机构可采取的技术措施是（）。

A.建立工程进度信息沟通网络

B.审查承包商提交的进度计划

C.及时办理工程进度款支付手续

D.建立实际进度检查分级制度【答案】：B3.（2017年真题）关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】：C4.工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.分部工程

D.单项工程【答案】：B5.工程建设其他费用划分的第二类是（）。

A.土地使用费

B.与项目建设有关的费用

C.与未来企业生产经营有关的费用

D.设备及工器具购置费【答案】：B6.对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。

A.200m3

B.400m3

C.300t

D.500t【答案】：B7.根据《建设工程监理规范》，监理机构在编制（）时，应明确旁站的部位和要求。

A.监理规划

B.监理细则

C.施工单位报送的施工组织设计

D.监理合同【答案】：A8.配制强度等级小于M5的水泥石灰砌筑砂浆，其使用的材料以下哪条不符规范规定？()

A.砂的含泥量小于10%

B.没有使用脱水硬化的石灰膏

C.直接使用了消石灰粉

D.水泥经复验强度、安定性符合要求【答案】：C9.工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察任务书

C.勘察合同

D.勘察成果【答案】：D10.项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见【答案】：C11.1988年，甲敲诈勒索乙5000元钱，为抗拒抓捕将追赶的路人丙打死。1999年底甲醉酒驾车将丁撞成重伤，次日，丁被人发现后送往医院抢救无效死亡。2013年初全部案发。关于甲的行为的处理，下列哪一说法正确？

A.对甲应以故意杀人罪、交通肇事罪追究刑事责任

B.对甲应以抢劫罪、交通肇事罪追究刑事责任

C.对甲仅以故意杀人罪追究刑事责任

D.对甲的敲诈勒索行为，即使过了追诉期限，如果有特殊情况，报请最高人民检察院核准，也可以追诉【答案】：A12.建设工程物资供应计划的编制应（）。

A.在确定计划需求量的基础上，经综合平衡后完成

B.在确定工程项目建设总进度计划的基础上完成

C.根据申请与订货计划的落实情况，经综合平衡后完成

D.根据审批后的施工总进度计划，经综合平衡后完成【答案】：A13.（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。

A.汇率浮动和通货膨胀

B.不明的水文气象条件

C.提供的场地不能满足工程正常需要

D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】：C14.对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。

A.限期撤出施工现场

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.就地销毁

D.降低标准使用【答案】：A15.某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差，经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响，则该偏差值应（）。

A.大于总时差，小于自由时差

B.大于总时差，大于自由时差

C.小于总时差，小于自由时差

D.小于总时差，大于自由时差【答案】：D16.工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.项目建议书

B.项目可行性研究

C.项目策划

D.项目决策【答案】：D17.某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】：C18.工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。

A.编制工程勘察任务书

B.签订勘察合同

C.审查勘察单位提交的勘察成果报告

D.选择工程勘察单位【答案】：C19.某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（）天。

A.40

B.30

C.24

D.20【答案】：C20.在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。

A.编制说明

B.总概算表

C.综合概算表

D.单位工程概算表【答案】：C21.某写字楼的施工合同履行过程中，发包人为提前获得收益，要求承包人赶工，以使工期提前1个月。故承包人可因此向发包人提出补偿要求，可以索赔的内容是（）。

A.工期

B.费用

C.工期＋费用

D.费用＋利润【答案】：B22.静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。

A.预备费

B.基本预备费

C.涨价预备费

D.建设期利息【答案】：B23.某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是()。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同【答案】：A24.我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。

A.经营范围

B.企业规模

C.承包能力

D.专业类别【答案】：D25.工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和（）。

A.修补处理

B.试验验证后处理

C.定期观察处理

D.专家论证后处理【答案】：A26.关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。

A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B.工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知

D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】：D27.质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。

A.人员培训

B.文件规定

C.时间管理

D.行为到位【答案】：C28.项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理机构负责人

D.监理机构技术负责人【答案】：B29.项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。

A.施工进度计划报审表

B.工作联系单

C.监理通知单

D.监理月报【答案】：C30.因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由（）提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构【答案】：C31.根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。

A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍

B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点

C.加荷分级不应少于8级

D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载【答案】：C32.质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”是指()的需要和期望。

A.供方和需方

B.组织和个人

C.明示和隐含

D.一般和特殊【答案】：C33.建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。

A.动态控制设计进度

B.调节计划进度与实际进度的改变

C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益

D.加强与业主、监理单位、科研单位与承包商的协作与配合【答案】：C34.在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：A35.在成本管控方面，运用BIM技术工程量精算功能，能够优化资源配置，达到项目成本管控目的。下列最准确的说法是()。

A.利用BIM技术可以准确算出实际的消耗量

B.利用BIM技术不可能算出实际的消耗量

C.利用BIM技术算出的实际用量就是消耗量

D.利用BIM技术可以算出消耗的可控范围【答案】：D36.某工程的招标控制价为10000万元，中标人的投标报价为9500万元。在施工过程中，经发包人同意，某总价措施项目（非安全文明施工费）的实际调整金额为100万元，则该措施项目费的调整金额应为（）万元。

A.0

B.95

C.100

D.110【答案】：B37.工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C38.单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。

A.监理和建设单位

B.施工和设计单位

C.设计和建设单位

D.参加验收的各方人员【答案】：D39.根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内容。

A.工程项目前期工作计划

B.单位工程施工进虔计划

C.工程项目总进虔计划

D.工程项目年虔进虔计划【答案】：C40.（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，电梯工程质量验收应由（）组织。

A.安装单位技术负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B41.凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为()

A.分部工程

B.单位工程

C.单项工程

D.分项工程【答案】：C42.关于建设工程项目质量管理体系认证的说法，错误的是()。

A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系

B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书

C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准

D.工程项目质量管理体系认证必须通过授权的机构进行【答案】：D43.在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为（）。

A.回弹仪

B.超声回弹综合法

C.取芯法

D.超声波对测法【答案】：D44.某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。

A.2

B.3

C.4

D.1【答案】：A45.下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。

A.地下埋藏文物的保护、处理

B.合同签订时遗漏条款、表达失当

C.施工场地条件不能及时提供

D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】：C46.工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。

A.单一性原因

B.必然性原因

C.系统性原因

D.偶然性原因【答案】：D47.（）是指根据价值工程对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的经验集体研究确定选择对象的一种方法。

A.ABC分析法

B.强制确定法

C.因素分析法

D.价值指数法【答案】：C48.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.投标控制价【答案】：B49.项目监理机构批准工程延期的根本原则是（）。

A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析

B.延期事件发生在非关键线路上，且延长时间未超过总时差

C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起

D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成的【答案】：D50.英联邦国家的基本建设程序一般分为（）大阶段。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】：A51.混凝土现场拌制时，各组分材料计量采用：()

A.均按体积

B.均按重量

C.水泥、水按重量，其余按体积

D.砂、石按体积，其余按重量【答案】：B52.正常情况下，混凝土强度检测数据服从（）分布。

A.三角形

B.梯形

C.正态

D.随机【答案】：C53.用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位建筑面积或体积的人材机费用；②计算技术经济指标；③计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是（）。

A.①→②→③→④

B.①→③→②→④

C.①→③→④→②

D.②→①→③→④【答案】：C54.某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。

A.投资偏差为10万元

B.进度偏差为30万元

C.投资绩效指数为1.07

D.进度绩效指数为0.89【答案】：B55.监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。

A.科学性和价值

B.有效性和效率

C.创造性和价值

D.管理水平和效率【答案】：B56.对主要设备或关键设备，项目监理机构应将设备制造厂作为工程项目（）实施监理，按程序和要求做好监造工作。

A.建设单位的承包单位

B.总承包单位的平行单位

C.总承包单位的供货单位

D.总承包单位的分包单位【答案】：D57.为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的()和结果进行控制。

A.方案策划

B.组织计划

C.管理状态

D.实施状态【答案】：D58.采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】：D59.下列关于钢结构工程的焊缝质量无损检测应满足的要求，说法错误的有（）。

A.一级焊缝应100%抽验

B.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验

C.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验

D.一般情况下，三级焊缝可不进行无损检测【答案】：B60.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：D61.某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（）的原则要求。

A.坚持质量第一

B.坚持质量标准

C.坚持预防为主

D.坚持科学的职业道德规范【答案】：C62.（2017年真题）关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（）。

A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作

C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系

D.工程总费用会随着工期的缩短而增加【答案】：A63.总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。

A.5

B.7

C.10

D.14【答案】：B64.在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明（）。

A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加

B.压缩关键工作的持续时间不会使工程直接费用增加

C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少

D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间【答案】：A65.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格的条件有（）。

A.主控项目的质量均应检验合格

B.一般项目的质量均应检验合格

C.所含检验批的质量应验收合格

D.观感质量应符合相应要求【答案】：C66.建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（）。

A.适用性和节能性

B.安全性和经济性

C.可靠性和耐久性

D.经济性和可靠性【答案】：C67.土建工程基础定额和安装工程预算定额都属于()

A.其他直接费定额

B.直接工程费定额

C.间接费定额

D.现场经费定额【答案】：B68.某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.44.16

B.45.55

C.22.08

D.37.39【答案】：B69.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，已完工程及设备保护费是指在（），对已完工程及设备进行保护所需的费用。

A.施工过程中

B.施工结束后

C.竣工验收前

D.竣工验收后【答案】：C70.影响设计进度的因素不包括（）。

A.工程延期的影响

B.设计审批时间的影响

C.设计各专业之间协调配合的影响

D.工程变更的影响【答案】：A71.（2018年真题）在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。

A.流水节拍

B.流水工期

C.流水步距

D.流水强度【答案】：A72.施工进度计划实施中常用的检查方式是()

A.不定期地现场实地抽查和监督

B.召开施工单位负责人参加的现场会议

C.定期收集工程绩效报表资料

D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】：B73.建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工

B.非节奏流水施工

C.加快的成倍节拍流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】：B74.在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（）。

A.工程地质

B.施工环境作业面大小

C.防护设施

D.工程临近的地下管线【答案】：A75.下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（）。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度【答案】：D76.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.承包人的施工机械损坏

C.工程所需的修复费用

D.发包方现场的人员伤亡【答案】：B77.《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。

A.工作程序

B.工作分工

C.系统过程

D.系统目标【答案】：C78.工程网络计划的工期优化是通过（）来达到优化目标。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.压缩关键工作的持续时间

C.将关键工作压缩成非关键工作

D.减少非关键工作的自由时差【答案】：B79.流水施工方式所具有的特点不包括()。

A.尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短

B.施工现场的组织、管理比较复杂

C.专业工作队能够连续施工

D.为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件【答案】：B80.在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。

A.先行工作

B.先做工作

C.后续工作

D.后做工作【答案】：C81.关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？

A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外

B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场

C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料

D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院【答案】：A82.为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()

A.改善劳动条件

B.实行包干奖励

C.采用更先进的施工机械

D.增加工作面和施工队伍【答案】：D83.（2021年真题）除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.50%【答案】：C84.施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知设计单位

D.报告政府主管部门【答案】：B85.某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5【答案】：C86.下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期【答案】：D87.如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（）。

A.直接费和间接费均增加

B.直接费增加，间接费减少

C.直接费和间接费均减少

D.直接费减少，间接费增加【答案】：B88.下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？()

A.400～600元/㎡

B.600～800元/㎡

C.800～1000元/㎡

D.1000～1800元/㎡【答案】：D89.下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）

A.明确各管理部门投资控制职责

B.安排专人负责投资控制

C.组织设计方案评审和优化

D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】：C90.影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期（）的技术设计结束前的工作阶段。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一【答案】：C91.总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。

A.5

B.7

C.10

D.14【答案】：B92.某项工程的施工机械，大修次数为4次，耐用总台班为800台班，一次大修理费用为2000元/台班，则该项目台班大修理费为（）元/台班。

A.7.5

B.8.0

C.10

D.12.5【答案】：C93.某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。

A.4720.00

B.4677.48

C.5184.77

D.5279.90【答案】：C94.监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()

A.勘察实施方案的制定

B.勘察工作方案的审查

C.勘察成果的技术交底

D.勘察工作的总结报告【答案】：B95.（2019年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5【答案】：B96.时标网络计划的坐标体系中，可以明示整个工程的开工日期和完工日期以及各项工作的开始日期和完成日期的是（）。

A.计算坐标体系

B.工作日坐标体系

C.日历坐标体系

D.时间坐标体系【答案】：C97.（2020年真题）根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。

A.强调以经营为中心

B.强调以效益为中心

C.强调大质量观

D.强调企业责任【答案】：C98.某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。

A.4

B.5

C.6

D.8【答案】：C99.关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】：D100.在设计工作开始之前，首先应由（）审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理工程师

D.设计单位【答案】：C101.某项目的财务净现值前5年为200万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（）万元。

A.207

B.217

C.240

D.261【答案】：B102.某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.5800

B.6300

C.6500

D.6800【答案】：B103.考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。

A.独立工程

B.单元工程

C.分项工程

D.分部工程【答案】：D104.某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5【答案】：B105.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B106.（2017年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。

A.文件有缺陷或技术性错误

B.发现有价值文物

C.工程师放线错误

D.发包人未能提供现场【答案】：B107.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。

A.施工单位质量负责人，专业监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.项目经理，专业监理工程师

D.施工单位项目负责人，总监理工程师【答案】：D108.流水步距的数目取决于（）

A.总的施工过程数

B.参加流水的施工过程数

C.流水节拍

D.施工段数【答案】：B109.下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间有置上开展状态的参数是（）。

A.施工过程和流水强度

B.流水强度和工作面

C.流水段和施工过程

D.工作面和流水段【答案】：D110.关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（）。

A.产品用途

B.国外市场预测分析

C.国内市场预测分析

D.目标市场分析【答案】：D111.监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。

A.决定物资供应分包方式及分包合同清单

B.审核物资供应合同

C.审查和签署物资供应情况分析报告

D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜【答案】：C112.价值工程中的全寿命周期费用是指()

A.生产过程中发生的全部成本

B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和

C.产品存续期的总成本

D.生产费用、使用费用及维护费用之和【答案】：D113.施工过程中，检验批的验收应由()组织。

A.项目技术负责人

B.建设单位现场代表

C.项目经理

D.专业监理工工程师【答案】：D114.根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量策划

D.质量要求【答案】：B115.在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）告之应用这一原则的结果。

A.简述

B.理论依据

C.获益之处

D.可开展的活动【答案】：C116.下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。

A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策

B.对拟建项目进行财务评价

C.对已完工程量进行偏差分析

D.审查设计单位提交的设计成果【答案】：C117.陈某与王某打架斗殴，乡派出所对陈某作出行政拘留的处罚，对王某作出罚款100元的处罚，陈某不服，申请行政复议。下列哪一选项说法是正确的？

A.乡派出所对陈某做出拘留决定前，应告知陈某有申请听证的权利

B.派出所可以当场做出对王某的罚款决定，还可当场收缴

C.陈某申请复议，复议机关为县公安局

D.若王某也不服，可向县公安局申请复议【答案】：D118.实木地板面层铺设时必须符合设计要求的项目是：()

A.木材的强度

B.木材的含水率

C.木材的防火性能

D.木材的防蛀性能【答案】：B119.当项目监理机构认为设备制造单位的制造活动不符合质量要求时，且发生质量失控或重大质量事故时，应（）。

A.要求设备制造单位进行整改

B.要求设备制造单位进行返修

C.要求设备制造单位进行返工

D.要求总监理工程师签发暂停令【答案】：D120.法院可以受理被害人提起的下列哪一附带民事诉讼案件？

A.甲放火案，致乙被烧死以及乙的房屋被烧毁，乙的父亲要求甲赔偿丧葬费和被烧毁房屋的损失

B.甲诈骗乙，乙要求甲返还诈骗的财物

C.甲向乙借款2万元到期不还，乙索款时被甲殴打致重伤，乙要求甲偿还其借款2万元

D.甲对乙刑讯逼供，乙要求甲赔偿肉刑导致的身体损害医疗费【答案】：A121.在卓越绩效管理模式中，（）是组织之本，一切管理活动应当以激发和调动其主动性、积极性为中心。

A.领导者

B.组织者

C.员工

D.参与者【答案】：C122.（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A.资金不到位

B.计划安排不周密

C.外单位临近工程施工干扰

D.业主使用要求改变【答案】：B123.关于监理单位质量方针的说法，正确的是()。

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由管理者代表发布

D.质量方针应由负责人代表发布【答案】：C124.项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：C125.（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A126.单位工程中的分部工程是按（）划分的。

A.设计系统或类别

B.工种、材料

C.施工工艺、设备类别

D.专业性质、工程部位【答案】：D127.关于准备实施恐怖活动罪，下列哪些说法是正确的？

A.本罪是独立预备罪而非从属预备罪，不再适用总则关于预备犯的规定

B.为了实施“准备实施恐怖活动罪”而实施的准备行为，可能成立该罪的预备，适用总则关于从属预备罪的规定

C.教唆、帮助他人实施“准备实施恐怖活动罪”行为的，成立该罪的教唆犯、帮助犯

D.任何为实施恐怖活动实施的准备行为都可能成立本罪，同时构成其他犯罪的，按想象竞合原则，择一重罪处罚【答案】：A128.项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性【答案】：A129.根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于（）。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%【答案】：D130.需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。

A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程

B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程

C.架体高度15m的的悬挑脚手架工程

D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】：B131.某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。

A.13%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】：C132.经返修或加固处理的分部工程，在（）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。

A.不改变结构外形尺寸

B.不造成永久性影响

C.不影响结构安全和主要使用功能

D.不影响基本功能【答案】：C133.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3，预算单价时12元/m3；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度绩效指数为（）。

A.0.52

B.0.60

C.0.80

D.0.83【答案】：D134.下列有关法官行为的论述中，哪些体现了审判独立的原则？

A.法官在审理案件的过程中，应当避免受到新闻媒体和公众舆论的不当影响

B.法官应当尊重其他法官对审判职权的独立行使

C.法官在履行职责时，应当忠实于宪法和法律不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，不受来自法律规定之外的影响

D.法官在审判活动中，应当独立思考、自主判断，敢于坚持正确的意见【答案】：A135.“组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望”，体现了质量管理的（）原则。

A.关系管理

B.全员参与

C.改进

D.以顾客为关注焦点【答案】：D136.（2020年真题）工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目经理

D.设计负责人【答案】：B137.某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B138.下列选项中，不属于工程初步设计质量管理主要工作内容的是（）。

A.施工单位的选择

B.起草设计任务书

C.起草设计合同

D.分阶段设计审查【答案】：A139.下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（）。

A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求

B.大模板作业防护应符合规范要求

C.施工现场临时用电管理应符合相关要求

D.移动式操作平台的设置应符合规范要求【答案】：B140.下列岗位中不属于BIM标准管理类工程师的是()。

A.BIM基础理论研究人员

B.BIM软件开发人员

C.BIM标准研究人员

D.BIM数据维护人员EBIM信息应用人员【答案】：B141.关于净现值指标的说法，正确的是（）。

A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果

B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选

C.该指标小于零时，项目在经济上可行

D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行【答案】：D142.为改善产品的特征及特性和（或）提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为()

A.质量改进

B.持续改进

C.质量策划

D.组织行为【答案】：B143.在设备运往现场前，项目监理机构应做好检查，符合要求后由（）签认同意后方可出厂。

A.总监理工程师

B.建设单位代表

C.设备供应商

D.安装单位【答案】：A144.（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：A145.根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B146.（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。

A.竣工预验收合格

B.竣工验收报告提交

C.竣工验收合格

D.竣工备案【答案】：C147.某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（）天。

A.18

B.20

C.22

D.24【答案】：A148.工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（）的原则要求。

A.坚持质量第一

B.坚持质量标准

C.坚持预防为主

D.坚持科学的职业道德规范【答案】：C149.某土方工程，招标工程量清单中的工程量为1000m3，承包人投标报价中的综合单价为30元/m3，合同约定，当实际工程量超过清单工程量15%时调整单价，调整系数为0.9。工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程量为1400m3，则该土方工程的工程价款为（）元。

A.42300

B.41250

C.40800

D.37800【答案】：B150.（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】：D151.一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。

A.47.6MPa

B.48.3MPa

C.51.3MPa

D.无效【答案】：A152.工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收依据，经（）审查同意后实施。

A.设备安装单位，建设单位负责人

B.设备安装单位，专业监理工程师

C.设备使用单位，施工单位技术负责人

D.施工单位，总监理工程师【答案】：B153.某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天，施工过程之间的组织间歇合计为3天，第4个施工过程提前插入4天。该工程的流水施工工期是（）天。

A.24

B.37

C.35

D.47【答案】：C154.下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。

A.主控项目的质量经全数检验均应合格

B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目

C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目

D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】：A155.除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，工程施工许可证应在工程（）向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。

A.开工前，由施工单位

B.招标前，由建设单位

C.招标前，由施工单位

D.开工前，由建设单位【答案】：D156.下列费用中，属于规费的是()。

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费【答案】：C157.某土方工程，招标工程量为5000m3,承包人标书中土方工程单价为60元／m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15％时，超过部分工程量单价调整为55元／m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3,则该土方工程款为（）元。

A.275000

B.360000

C.330000

D.358750【答案】：D158.（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C159.当建设工程有总承包单位时，监理工程师对于单位工程施工进度计划，只负责()。

A.审核

B.编制

C.备案

D.监管【答案】：A160.下列选项中说法不正确的是()。

A.一体化指的是基于

B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等

C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3

D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来【答案】：A161.（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B162.根据《计价规范》的规定，下列合同价款调整的程序中，说法正确的是（）。

A.出现合同价款调增事项（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料

B.在工程量偏差、施工索赔等事项后的14天内未提交报告的，应视为对该事项不存在调整价款请求

C.受益人在收到承（发）包人合同价款调增（减）报告及相关资料之日起28天内对其核实，予以确认的应书面通知承（发）包人

D.收到协商意见后28天内既不确认也未提出不同意见的，应视为协商意见已被认可【答案】：A163.（2020年真题）关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。

A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任

B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分

C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款

D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】：B164.（2021年真题）通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。

A.质量第一

B.预防为主

C.以人为核心

D.以合同为依据【答案】：C165.在工程建设中自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。

A.以人为核心

B.坚持质量标准

C.质量第一

D.坚持预防为主【答案】：C166.（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】：C167.监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。

A.承运单位的检查

B.设备包装质量

C.海关及保险手续

D.运输安全措施【答案】：B168.根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()。

A.工程质量评估报告

B.专项施工方案

C.已批准的可行性研究报告

D.监理月报【答案】：B169.在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。

A.总时差和自由时差必然相等

B.自由时差必然为零

C.总时差必然为零

D.一定为关键工作【答案】：A170.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：B171.某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%.每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为()

A.7.76%

B.8.00%

C.8.24%

D.8.56%【答案】：C172.（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（）。

A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行

B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案

C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任

D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】：B173.工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，（）方可签发工程开工令。

A.监理单位，总监理工程师

B.建设单位，总监理工程师

C.施工单位，专业监理工程师

D.工程质量监督机构，专业监理工程师【答案】：B174.项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动，是指（）。

A.巡视

B.旁站

C.见证取样

D.平行检验【答案】：D175.项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是()

A.制订工作计划

B.编制与优化方案

C.进行项目评价

D.编制可行性研究报告【答案】：B176.骨架隔墙工程施工中，龙骨安装时应首先（）。

A.固定竖向边框龙骨

B.安装洞口边竖向龙骨

C.固定沿顶棚、沿地面龙骨

D.安装加强龙骨【答案】：C177.混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。

A.构件的挠度

B.构件和结构的倾斜

C.构件强度

D.基础不均匀沉降【答案】：C178.下列选项中，不属于领导班子的主要任务的是（）。

A.质量管理体系建设的总体规划

B.编制贯标.认证工作计划

C.制定质量方针和目标

D.按职能部门进行质量职能的分解【答案】：B179.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由()填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B180.某工程设计有两个方案：甲方案功能评价系数0．85，成本系数0．92；乙方案功能评价系数0．6，成本系数0．7，则最优方案的价值系数为（）。

A.0.857

B.0.911

C.0.924

D.0.950【答案】：C181.建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。既不开