2026年一级造价师之建设工程计价考前冲刺练习试题附答案详解【夺分金卷】

2026年一级造价师之建设工程计价考前冲刺练习试题附答案详解【夺分金卷】1.（）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。

A.基本建设项目概况表

B.基本建设项目竣工财务决算表

C.基本建设项目交付使用资产总表

D.建设项目交付使用资产明细表【答案】：C2.下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。

A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作

B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价

C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行

D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位【答案】：A3.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费＋定额材料费

C.定额人工费＋定额施工机具使用费

D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费【答案】：B4.在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。

A.建设成本上升费用

B.未明确项目准备金

C.业主的行政性费用

D.其他当地费用【答案】：B5.某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元(不包含增值税可抵扣的进项税额)的进度款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（）万元。

A.30

B.110

C.1030

D.1090【答案】：D6.在工程造价对比分析的实际工作中，应主要分析的内容不包括（）。

A.考核主要实物工程量

B.考核主要材料消耗量

C.税金和规费的取费标准

D.考核建设单位管理费、措施费和间接费的取费标准【答案】：C7.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20％时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。

A.8.0

B.10.0

C.12.0

D.12.5【答案】：C8.我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是（）

A.定额修正法

B.经验统计法

C.现场观察测定法

D.理论计算法【答案】：C9.某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600m2、1000m2、800m2,计划单价为20元/m2。工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300m2、800m2、900m2、400m2，每月实际单价依次为20元/m2、20元/m2、23元/m2、23元/m2。则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是（)。

A.投资节省2700元

B.投资增加2700元

C.投资节省5300元

D.投资增加5300元【答案】：B10.我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。

A.法律法规

B.工程造价管理标准

C.工程计价定额

D.工程计价信息【答案】：C11.因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】：C12.下列关于本周期合计完成的合同价款包括的内容，不正确的是（）。

A.本周期已完成单价项目的金额

B.本周期应支付的总价项目的金额

C.本周期已完成的计日工价款

D.本周期应减少的金额【答案】：D13.当单层建筑物檐口高度超过（）m，可计算超高施工增加费。

A.15

B.17

C.18

D.20【答案】：D14.下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。

A.招标控制价必须由招标人编制

B.招标控制价只需公布总价

C.投标人不得对招标控制价提出异议

D.招标控制价不应上调或下浮【答案】：D15.某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时多个标段的评标修正率为5%，同时规定2#标段基准工期为25个月，投标文件中每提前工期1个月有10万元的评标优惠。现有投标人甲同时对1#、2#标段投标，且甲1#标段已被确定为中标人，2#标段投标报价为5000万元，工期为22个月。则投标人甲在2#标段的评标价应为（）万元。

A.4720

B.5000

C.4970

D.4721.5【答案】：A16.合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过的，应在招标文件中明示增加（）。

A.赶工补偿

B.赶工费用

C.提前竣工奖励

D.误期赔偿【答案】：B17.（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元工日、50元/工日计。以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。

A.1820

B.2470

C.2820

D.3470【答案】：B18.关于最终结清，下列说法不正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔

C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理【答案】：A19.关于合同价款调整，下列说法正确的有（）。

A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整

B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%

C.因为不可抗力造成的承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认【答案】：C20.国外工程设计阶段的投资估算精度要求的误差控制在（）以内。

A.±5％

B.±10％

C.±15％

D.±20％【答案】：A21.在测定时所采用的方法中,测时法用于测定（）

A.循环组成部分的工作时间

B.准备与结束时间

C.工人休息时间

D.非循环工作时间【答案】：A22.根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.合同中任何工程量的变化都构成变更

B.合同中任何工作的删减都构成变更

C.不论何种变更都必须由工程师发出指令

D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改【答案】：C23.工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需求符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）

A.投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投标限价采用投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期【答案】：A24.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】：B25.施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（）。

A.专业工程暂估价

B.暂列金额

C.工程设备暂估价

D.计日工单价【答案】：D26.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

B.筑路机在工作区末端的调头时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】：A27..某建设项目，建设期贷款本金总额为1000万元，建设期贷款利息总额为200万元。按照贷款协议，采用等额还本、利息照付的方式分5年还清。若年利率为8%，则项目投产后的第3年应还本金和第3年应付利息分别是（）万元。

A.200；97.6.

B.200；64.0

C.240；57.6

D.240;38.4【答案】：C28.缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是()

A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用

B.承包人应支付相应的维修费用

C.发包人从保证金中扣除维修费用

D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用【答案】：A29.（2011年真题）工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。

A.正方形→矩形→T形→L形

B.矩形→正方形→T形→L形

C.T形→L形→正方形→矩形

D.L形→T形→矩形→正方形【答案】：A30.某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。

A.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整

B.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整

C.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整

D.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整【答案】：D31.在我国建设项目投资构成中，利率、汇率调整的费用属于（）。

A.价差预备费

B.基本预备费

C.工程建设费

D.建筑安装工程费【答案】：A32.以下各项中不包括在工程建设其他费用中税金的是（）。

A.增值税

B.印花税

C.耕地占用税

D.车船使用税【答案】：A33.投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（）。

A.施工现场市政设施条件

B.商业经理的业务能力

C.投标人的组织架构

D.暂列金额的准确性【答案】：A34.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是（）

A.投标人可以替换已提交的投标文件

B.投标人可以补充巳提交的投标文件

C.招标人可以修改已提交的招标文件

D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】：D35.在建设工程活动中，工程计价的基本原理是（）。

A.工程单价确定和总价计算

B.全过程计价

C.工程计量和工程计价

D.项目的分解与组合【答案】：D36.关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。

A.设计及以后各阶段

B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责

C.以单位（项）为对象编制

D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价【答案】：C37.某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。

A.6800

B.6760

C.9800

D.9760【答案】：A38.承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（）。

A.应扣回的工程预付款

B.应扣回的甲供材料金额

C.应扣回的安全文明施工费预付款

D.应扣留的质量保证金【答案】：D39.复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法错误的是（）。

A.可以决定报价尺度

B.对于工程量清单存在的错误，可以直接修改

C.根据工程量的大小采取合适的施工方法

D.正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致【答案】：B40.关于建设期利息，下列说法错误的是（）。

A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息

B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑

C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息

D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等【答案】：D41.建设项目的竣工决算包括建设项目()的全部实际费用。

A.从筹集开始到项目竣工投产全过程

B.从设计开始到项目竣工投产全过程

C.从施工开始到项目竣工投产全过程

D.从筹集开始到项目竣工验收全过程【答案】：A42.经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76m

A.3.03%

B.3.13%

C.3.20%

D.3.23%【答案】：D43.某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657【答案】：C44.某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（）元。

A.50

B.65

C.100

D.150【答案】：C45.已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。

A.13.33

B.13.16

C.13.13

D.12.50【答案】：B46.为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。

A.建设项目总投资

B.固定资产投资

C.建设投资

D.工程费用【答案】：A47.某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80【答案】：A48.根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。

A.基本工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资【答案】：D49.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）。

A.4200元/吨

B.甲投标人自行采购价格

C.3650元/吨

D.预计招标采购价格【答案】：A50.（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】：A51.（2014年真题）采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。

A.经评审的最低投标价法通常采用百分制

B.具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法

C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定

D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人【答案】：D52.已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）

A.300.0

B.316.2

C.324.5

D.310.0【答案】：D53.某建设项目，基建拨款2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金为200万元，基建投资借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目基建结余资金为（）万元。

A.400

B.900

C.1400

D.1900【答案】：C54.（2016年真题）竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。

A.产权属于本单位的城市绿化

B.不能形成资产的城市绿化

C.产权属于本单位的专用道路

D.产权不属于本单位的专用道路【答案】：D55.对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）。

A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人

B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付

C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争

D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】：A56.土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍。

A.2～3

B.3～5

C.6～10

D.8～12【答案】：C57.在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。

A.生产方法.工艺流程.功能分区

B.产品方案.工艺流程.设备选型

C.工艺流程.功能分区.运输方式

D.工艺流程.原材料供应.运输方式【答案】：B58.下列费用中，属于技术服务费的是（）。

A.建设单位管理费

B.工程保险费

C.设备及工器具购置费

D.招标费【答案】：D59.按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()

A.建设单位管理费

B.建筑安装工程费

C.建设期计列的生产经营费

D.用地与工程准备费【答案】：B60.关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。

A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标

B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清

C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求

D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】：C61.下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（）。

A.施工本身造成的停工时间

B.休息时间

C.非施工本身造成的停工时间

D.准备与结束工作时间【答案】：B62.根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（）。

A.采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差

B.计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款

C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形

D.变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人确定最终的权重比例【答案】：C63.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—加08)，关于招标控制价的表述符合规定的是（）。

A.招标控制价不能超过批准的概算

B.投标报价与招标控制价的误差超过±3%时，应予拒绝

C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密

D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价【答案】：D64.当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。

A.担保人

B.调解人

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】：D65.根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（）。

A.1%

B.5%

C.10%

D.20%【答案】：C66.某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（）万元。

A.280.56

B.281.12

C.336.67

D.337.35【答案】：A67.（2014年真题）下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.因工程损害导致的第三方人员伤亡

B.因工程损害导致的承包人人员伤亡

C.工程设备的损害

D.应监理人要求承包人照管工程的费用【答案】：B68.分析定额消耗量水平高低，一般可采用的正确方法是()。

A.对同一个定额，同一分项，消耗相同生产要素进行分析

B.对两种以上定额，消耗相同生产要素的不同分项进行分析

C.在消耗量没有可比性的情况下，可用同一生产水平要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比

D.在消耗量没有可比性的情况下，可用不同生产水平的生产要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比【答案】：C69.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。

A.标准化

B.有效性

C.定量化

D.高效处理【答案】：B70.某项目建设期为3年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，第3年贷款1000万，贷款年利率为8％，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。

A.80.0

B.286.4

C.346.4

D.469.3【答案】：B71.某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单位2.5万元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为()。

A.1.32

B.0.76

C.1.16

D.1.14【答案】：C72.用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖损耗是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108

D.108.7【答案】：A73.某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。

A.430000

B.449000

C.442000

D.454250【答案】：D74.在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（）。

A.业务资料费

B.代理人的费用与佣金

C.工人的招雇解雇费

D.恶劣气候条件下的工程防护费【答案】：D75.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的调头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】：B76.有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日

D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】：A77.关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。

A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价

B.工料单价指人工、材料和施工机具台班单价

C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成

D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】：D78.直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。

A.经审批的概算投资总额

B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用

C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资

D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】：C79.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）

A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%

B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內

C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內

D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內【答案】：C80.关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）。

A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款

B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利

C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少

D.预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关【答案】：D81.（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】：D82.在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。

A.脚手架

B.模板

C.道路硬化

D.施工排水降水【答案】：C83.有关竣工结算和最终结清的付款，下列表述中正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔

C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的，承包人可拒绝交付工程

D.发包人应在签发竣工结算支付证书时，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款【答案】：A84.（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。

A.0.217

B.0.222

C.0.226

D.0.231【答案】：D85.为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是（）。

A.流动资金

B.建设期利息

C.预备费

D.其他资产费用【答案】：C86.下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是()。

A.设备、工器具价格指数

B.建筑安装工程造价指数

C.单项工程造价指数

D.建设项目造价指数【答案】：A87.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算

B.研究试验费包括新产品试制费

C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】：C88.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条款，下列关于预付款的内容表述正确的是（）。

A.预付款担保通常采用担保公司担保的形式

B.预付款必须专用于合同工程

C.在预付款扣回之前，预付款担保额度应保持不变

D.颁发工程接收证书前提前解除合同的，尚未扣完的预付款视为承包人对发包人的欠款【答案】：B89.下列有关质量保证金说法正确的是（）。

A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金

B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门

C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方

D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】：D90.确定项目生产规模的前提是项目的（）。

A.盈利能力

B.资金情况

C.市场需求状况

D.原材料、燃料【答案】：C91.（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。

A.超运距用工

B.辅助用工

C.二次搬运用工

D.人工幅度差【答案】：C92.在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。

A.审标、评标、资格定审

B.资格定审、开标、审标

C.开标、评标、资格定审

D.开标、审标、评标【答案】：A93.根据国外建筑安装工程费用构成，建筑安装工程一切险投保费应计入（）。

A.开办费

B.管理费

C.暂列金额

D.建设工程其他费【答案】：B94.投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是()。

A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务

B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务

C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利

D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利【答案】：C95.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。

A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】：D96.下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。

A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构

B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优

D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济【答案】：C97.根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法

D.招标人可以规定最低投标限价【答案】：D98.按照生产成本加期间费用估算法，计算总成本时，销售人员工资及福利费应计入()。

A.管理费用

B.制造费用

C.财务费用

D.营业费用【答案】：D99.某光学仪器原值为50000元，年工作台班为2000台班，折旧年限为1年，年维护费为6000元，年校验费为7500元，台班动力费为30元/台班，场外运费为10元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台班单价为（）元。

A.38.0

B.41.8

C.48.0

D.61.8【答案】：D100.采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指（）。

A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费

B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费

C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费

D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费【答案】：C101.当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％，则增值税的计算基数为()

A.直接费+间接费+利润+规费

B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费

C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费

D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】：D102.对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）

A.邀请招标

B.公开招标

C.议标

D.直接订购【答案】：D103.下列关于其他项目清单计价表的叙述中，正确的是（）。

A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出

B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属招标人部分

C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费，属招标人部分

D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计人投标人报价中，但不视为投标人所有【答案】：C104.下列关于其他项目清单计价表的叙述，错误的是（）。

A.暂列金额由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将暂列金额计入投标总价中

B.材料（工程设备）暂估单价单独列项，不计入工程量清单综合单价报价中

C.专业工程暂估价由招标人填写，投标人应将"暂估金额"计入投标总价中

D.投标时，计日工单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中【答案】：B105.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）。

A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标

B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公幵

C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价

D.公布招标控制价时，还应公布咅单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】：D106.根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），关于****编制和计价，下列说法正确的是（）。

A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】：A107.静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。

A.指标估算法

B.生产能力指数法

C.系数估算法

D.比例估算法【答案】：B108.（2013年真题）工程总承包的投标文件中应包含的内容是（）。

A.地下管线资料、气象和水文观测资料

B.定位放线的基准点和基准标高

C.经审批的规划许可证

D.承包人建议书【答案】：D109.（2015年真题）某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。

A.1100.00

B.1110.00

C.1111.00

D.1111.11【答案】：D110.下列有关缺陷责任期限的表述，正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程竣工日期起计算

B.缺陷责任期一般为2年，发包人可要求延长，延长期限不超过1年

C.缺陷责任期是指承包人按照有关法规承担保修义务的期限

D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】：D111.某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.06，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）元/m2。

A.507

B.608.4

C.635.25

D.657【答案】：C112.（2021年真题）当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应采用的方法是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备价值法

D.综合吨位指标法【答案】：B113.编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（）。

A.脚手架

B.混凝土模板及支架

C.施工场地硬化

D.施工排水降水【答案】：C114.下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（）。

A.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格

C.招标人与中标人签订合同后3个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】：C115.按照国务院《建设工程质量管理条例》的规定，对于有防水要求的卫生间的防渗漏保修期限为()年。

A.2

B.3

C.5

D.10【答案】：C116.柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。

A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D.柱网布置与厂房的高度无关【答案】：A117.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。

A.仪器仪表使用费

B.施工机械财产保险费

C.大型机械进出场费

D.大型机械安拆费【答案】：A118.某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放，年利率为10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。

A.491

B.591

C.410

D.1010【答案】：A119.下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是（）。

A.设备、工器具价格指数

B.建筑安装工程造价指数

C.单项工程造价指数

D.建设项目造价指数【答案】：A120.某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。

A.11.75

B.12.56

C.14.44

D.15.78【答案】：C121.在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是（）。

A.计算基础

B.费率

C.计量单位

D.金额【答案】：C122.下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。

A.施工过程中耗费的原材料

B.施工过程中耗费的辅助材料

C.施工过程中耗费的半成品

D.施工过程中耗费的专用工具【答案】：D123.工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。

A.有效的施工合同

B.经审批的施工方案

C.当事人双方确认的现场签证

D.对争议事件各方当事人理由【答案】：D124.关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。

A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程的工料单价）

B.措施项目费=∑（项目工程量×相应的工料单价）

C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费

D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】：D125.关于设计概算的调整，下列说法正确的是（）。

A.若设计概算已通过批准，则不得调整

B.一个工程可多次调整设计概算

C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改革委申请调整概算

D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算【答案】：C126.关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。

A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费

B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任

C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工【答案】：C127.国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）。

A.直接费

B.分包费

C.间接费

D.暂定金额【答案】：C128.（2017年真题）关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】：C129.（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】：D130.某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（）元/t。

A.5233

B.5505

C.5600

D.5700【答案】：D131.招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（）。

A.项目名称

B.项目价值

C.费率

D.金额【答案】：A132.关于计日工的说法，下列错误的是（）。

A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行

B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量

C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价

D.列入进度款同期支付【答案】：C133.具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是（）。

A.投标人之间约定中标人

B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的

D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【答案】：D134.（2021年真题）根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。

A.招标文件不需要发包人批准

B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案

C.组织招标的费用由承包人承担

D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】：C135.（2021年真题）关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。

A.设计及以后各阶段

B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责

C.以单位（项）为对象编制

D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价【答案】：C136.下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）。

A.人工费

B.燃料费

C.检测软件费

D.动力费【答案】：D137.已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元

A.2286

B.6400

C.1600

D.5714【答案】：D138.一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，应计入（）。

A.现场经费

B.施工企业管理费

C.价差预备费

D.基本预备费【答案】：D139.（2017年真题）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。

A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税

B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%

C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】：D140.某公司承包一合同价格为600万元的工程，计划工期为200天，延期20天，同时期承包的所有工程合同总价为1800万元，公司计划总部管理费为60万元，在获得工程延期索赔批准后，可进一步获得的总部管理费为（）。

A.2万元

B.20万元

C.6万元

D.3万元【答案】：A141.以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是()。

A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%

B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%

C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数*(人工单价+每一工日机械使用费)]*100%

D.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例(%)【答案】：D142.在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是()。

A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格

B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格

C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量

D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量【答案】：D143.（2015年真题）工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（）天。

A.60

B.90

C.120

D.150【答案】：C144.在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。

A.管道和线路工程

B.需安装的动力设备

C.运输设备

D.附属辅助工程【答案】：C145.对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（）。

A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还

B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金

C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金

D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息【答案】：C146.依据《建设项目过程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。

A.固定单价

B.可调单价

C.固定总价

D.可调总价【答案】：C147.关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】：D148.（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）。

A.分部分项工程费＝∑（分部分项工程量×工料单价）

B.措施项目费＝∑（措施项目工程量×措施项目工料单价）

C.其他项目费＝暂列金额＋暂估价＋计日工＋总承包服务费

D.单项工程费＝分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋税金【答案】：C149.费用索赔的计算方法中，（）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。

A.分项法

B.总费用法

C.总成本法

D.修正的总费用法【答案】：A150.承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（）颁发前所发生的任何索赔。

A.合同工程接收证书

B.质量保证金返还证书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书【答案】：A151.关于招标控制价的编制内容，下列说法正确的是（）。

A.招标控制价中的综合单价中的风险因素，对于工程设备、材料价格、人工单价的风险纳入综合单价中

B.对计日工中的人工单价和施工机具台班单价应按市场调查确定的单价计算

C.总承包服务费，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算

D.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】：C152.完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()

A.4.76％；1000块／m3

B.4.76％；1050块／m3

C.5％；1000块／m3

D.5％；1050块／m3【答案】：D153.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。

A.招标人不得自行决定是否编制标底

B.招标人不得规定最低投标限价

C.编制标底时必须同时设有最高投标限价

D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容【答案】：B154.询价是投标报价中的一个重要环节。下列关于调查询价，生产要素询价中不包括的是（）。

A.材料询价

B.劳务询价

C.分包询价

D.施工机具询价【答案】：C155.以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。

A.现场技术测定法

B.实验室试验法

C.现场统计法

D.理论计算法【答案】：C156.编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.建设单位管理费【答案】：D157.在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（）。

A.地质情况

B.商品混凝土的供应能力和价格

C.现场附近的生活设施

D.市政、消防供水管道管径、压力、位置【答案】：D158.（2015年真题）投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②【答案】：C159.关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（）。

A.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告

B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效【答案】：A160.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】：C161.某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元，贷款年利率为6%，建设期内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（）万元。

A.374.62

B.540.00

C.558.22

D.749.23【答案】：C162.对于民用建设项目，衡量单元组成、户型设计的结构面积系数是（）之比。

A.住宅结构面积与建筑面积

B.建筑面积与住宅结构面积

C.住宅结构面积与房屋平均面积

D.房屋平均面积与住宅结构面积【答案】：A163.（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于最高投标限价的编制要求，下列说法中正确的是（）。

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息【答案】：D164.在对索赔进行计算的过程中，对可索赔的费用中的管理费，又可分为（）。

A.材料管理费和人工管理费

B.设计管理费和施工管理费

C.现场管理费和企业管理费

D.设备管理费和技术管理费【答案】：C165.进口设备的原价是指进口设备的（）。

A.到岸价

B.抵岸价

C.离岸价

D.运费在内价【答案】：B166.下列文件和资料中，可作为工程量计量依据的是（）。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.质量合格证书

D.各种预付款支付凭证【答案】：C167.某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为（）万元。

A.6000

B.6300

C.6600

D.6615【答案】：D168.根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关的是（）。

A.在通用条款中规定了调价公式

B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程

C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整

D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】：B169.根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是（）。

A.生产前费用

B.临时设备费

C.运费和保险费

D.未明确项目的准备金【答案】：B170.工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额【答案】：C171.当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）。

A.运杂费和运输损耗费

B.材料原价和运输损耗费

C.材料原价和运杂费

D.运输损耗费和采购及保管费【答案】：C172.下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。

A.职工工会经费

B.物价补贴

C.职工福利费

D.劳动保护费【答案】：B173.下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（）。

A.预收账款=营业收入年金额/预收账款周转次数

B.应收账款=年经营成本/应收账款周转次数

C.在产品=（年经营成本-年其他营业费用）/在产品周转次数

D.预付账款=外购原材料、燃料费用/预付账款周转次数【答案】：B174.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是()。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门

B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留2%的保证金

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人【答案】：A175.关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成

B.它是固定资产投资中的消极部分

C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】：C176.（2018年真题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。

A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价

B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价

C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成

D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】：D177.（2017年真题）在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。

A.超运距用工

B.材料加工用工

C.机械土方工程的配合用工

D.工种交叉作业相互影响的停歇用工【答案】：D178.在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时，适合采用100m2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是()。

A.桥梁

B.铁路

C.隧道

D.围墙大门【答案】：C179.下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（）

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价波动

D.提前竣工【答案】：A180.（2021年真题）下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。

A.新产品试制费

B.设计规定在建设过程中必须进行的试验验证所需费用

C.施工单位技术革新的研究试验费

D.施工单位对建筑物进行一般鉴定的费用【答案】：B181.下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（）。

A.工程造价咨询企业可接受