2026年监理工程师之土木建筑目标控制考试模拟试卷含答案详解（培优）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制考试模拟试卷含答案详解（培优）1.在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（）负责整理，与会各方会签。

A.设计单位

B.监理单位

C.施工单位

D.建设单位【答案】：A2.BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。

A.参数和功能

B.模型和数据

C.设计与施工

D.时间及内容【答案】：C3.施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。

A.技术处理方案

B.设计单位意见

C.设计变更处理

D.质量事故责任【答案】：A4.某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。

A.6.38%

B.8.33%

C.9.38%

D.8%【答案】：C5.质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。

A.3项一般不符合

B.5项一般不符合

C.1项严重不符合

D.7项一般不符合【答案】：C6.（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】：C7.下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。

A.IFCCSV

B.DWGIF

C.SATPNG

D.EXESAT【答案】：B8.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.生产工人劳动保险费

B.施工机械司机工资

C.项目管理人员加班工资

D.生产工人流动施工津贴【答案】：D9.“利用测量结果，持续改进组织的过程和产品”是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.领导作用

B.循证决策

C.全员参与

D.以顾客为关注焦点【答案】：D10.在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%【答案】：A11.采用标号法时，网络计划的（）就是网络计划终点节点的标号值。

A.计算工期

B.要求工期

C.计划工期

D.实际工期【答案】：A12.模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。

A.2

B.3

C.5

D.10【答案】：B13.某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12【答案】：A14.物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和（）。

A.物资加工计划、物资订货计划

B.物资采购计划、物资加工计划

C.物资需求计划、物资储备计划

D.物资申请计划、物资采购计划【答案】：C15.根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，第一次工地会议纪要由()负责整理。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工项目部

D.项目监理机构【答案】：D16.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。

A.工艺关系

B.组织关系

C.施工关系

D.进度关系【答案】：A17.在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。

A.程序性审查

B.内容性审查

C.内部性审查

D.外部性审查【答案】：A18.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。

A.表明其履行施工合同的能力

B.听取监理工程师的建设性意见

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】：B19.（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A20.在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为（）。

A.回弹仪

B.超声回弹综合法

C.取芯法

D.超声波对测法【答案】：D21.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工存在质量事故隐患

B.施工单位未按施工方案施工

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】：C22.当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。

A.只需负责施工方面的监理职能

B.只需负责设计方面的协调工作

C.只需负责设计方面的管理与协调工作

D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能【答案】：D23.下列各项中不属于监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循原则的是（）。

A.可操作性

B.相容性

C.确定性

D.集团性【答案】：D24.为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。

A.常规的检测

B.试验验证

C.必要的试验和检验鉴定

D.方案论证【答案】：C25.建设单位应当自工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】：A26.下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是()

A.合同执行中承包方承担主要风险

B.适合于工期在1年内的工程

C.要求初步设计已完成并可以估算出工程量

D.合同总价在合同约定的风险范围内不可调整【答案】：C27.（2019年真题）关于抽样检验的说法，正确的是（）。

A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法

B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数

C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验

D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】：B28.建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年【答案】：A29.某产品的目标成本为5000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.16，若现实成本为1000元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.160

B.200

C.230

D.240【答案】：B30.关于BIM的价值及作用，下列说法错误的是()。

A.用于工程设计

B.实现集成项目交付IPO

C.实现三维设计

D.以上说法都不对【答案】：D31.在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（）。

A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明

B.提出质量事故处理方案

C.准确估计伤亡人数和直接经济损失

D.分析产生事故的原因【答案】：A32.用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】：A33.根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：

A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年

B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民

C.王某曾经被市劳动局辞退

D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑【答案】：B34.用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。

A.徐变量

B.凝结时间

C.稠度

D.弹性模量【答案】：C35.ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项中属于全员参与基本内容的是（）。

A.建立组织的发展前景

B.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合

C.确立组织结构.职责权限和相互关系

D.确保在组织范围内树立顾客意识【答案】：B36.在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。

A.强调大质量观

B.顾客和市场为中心

C.强调系统思考和系统整合

D.强调质量对组织绩效的增值和贡献【答案】：B37.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B38.下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。

A.可行性研究费

B.工程竣工验收费

C.环境影响评价费

D.劳动卫生评价费【答案】：B39.某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.试验检测

D.限制使用【答案】：B40.根据《计价规范》的规定，下列合同价款调整的程序中，说法正确的是（）。

A.出现合同价款调增事项（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料

B.在工程量偏差、施工索赔等事项后的14天内未提交报告的，应视为对该事项不存在调整价款请求

C.受益人在收到承（发）包人合同价款调增（减）报告及相关资料之日起28天内对其核实，予以确认的应书面通知承（发）包人

D.收到协商意见后28天内既不确认也未提出不同意见的，应视为协商意见已被认可【答案】：A41.住房部印发的《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中建筑信息模型分类对象应包括建筑工程中的()内容。

A.建设要求

B.建设进程

C.建设资金

D.建设周期【答案】：D42.在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%【答案】：A43.某进口设备按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。

A.27.300

B.28.067

C.30.797

D.30.874【答案】：D44.某工程网络计划中，已知工作A的持续时间为10d,总时差和自由时差分别为4d和2d。检查中发现该工作实际持续时间为13d，则其对工程的影响是（）。

A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行

B.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1d

C.使其紧后工作的最迟开始时间推迟4d，并使总工期延长2d

D.使其紧后工作的最早开始时间推迟1d,并使总工期延长1d【答案】：B45.某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（）的原则要求。

A.坚持质量第一

B.坚持质量标准

C.坚持预防为主

D.坚持科学的职业道德规范【答案】：C46.（2022年真题）某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元、80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为（）万元。

A.270

B.320

C.410

D.480【答案】：B47.（2019年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009【答案】：D48.在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：D49.施工单位对于质量缺陷的维修过程，（）应予监督，合格后予以签认。

A.建设单位

B.设计单位

C.质量监督机构

D.监理单位【答案】：D50.建设项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。

A.业主方

B.监理方

C.设计方

D.施工方【答案】：A51.当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内提交（），以便于监理工程师尽早了解所发生的事件。

A.竣工验收报告

B.承包单位详情报告

C.工程延期意向通知

D.承包单位最终详情报告【答案】：C52.（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。

A.各专业施工进度控制时间分界点

B.工程施工承发包模式及其合同结构

C.施工进度计划的工作分解结构

D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】：D53.2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（）。

A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》

B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》

C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》

D.特殊行业的质量管理体系要求【答案】：B54.项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，（）在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行审查。

A.监理单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理单位技术负责人【答案】：C55.下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（）。

A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求

B.大模板作业防护应符合规范要求

C.施工现场临时用电管理应符合相关要求

D.移动式操作平台的设置应符合规范要求【答案】：B56.根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。

A.研究试验费

B.临时设施费

C.建设单位管理费

D.勘察设计费【答案】：A57.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动施工津贴【答案】：D58.工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和()

A.修补处理

B.实验验证后处理

C.定期观察处理

D.专家论证后处理【答案】：A59.工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：D60.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2013－44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（）。

A.施工机具使用费

B.工具用具使用费

C.固定资产使用费

D.企业管理费【答案】：A61.针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。

A.旁站监理

B.专人检查

C.技术改造

D.质量控制点【答案】：D62.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A63.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。

A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写

C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用

D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【答案】：C64.工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（）的质量范畴。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.与环境的协调性【答案】：A65.关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由管理者代表发布

D.质量方针应由技术负责人发布【答案】：C66.在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。

A.钢材的机械及工艺试验取样法

B.型钢验收规定

C.钢材质量标准

D.木材的物理力学试验方法【答案】：C67.（2017年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。

A.文件有缺陷或技术性错误

B.发现有价值文物

C.工程师放线错误

D.发包人未能提供现场【答案】：B68.在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。

A.拒绝签署付款凭证

B.降低合同价款

C.误期损失赔偿

D.取消承包资格【答案】：B69.普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（）。

A.100mm×100mm×100mm

B.150mm×150mm×150mm

C.150mm×150mm×300mm

D.200mm×200mm×200mm【答案】：B70.（2020年真题）某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45【答案】：D71.采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是（）。

A.承担货物装船后的一切费用和风险

B.支付运费

C.负责提供有关装运单据

D.负责办理保险及支付保险费【答案】：C72.某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天，则流水步距为（）天。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】：D73.（2017年真题）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。

A.工程预验收合格报告

B.工程竣工报告

C.工程竣工验收报告

D.工程质量评估报告【答案】：D74.工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，下列属于监控主体的是（）。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.勘察单位【答案】：C75.加强风险管理，对影响工程建设进度目标的因素进行风险分析属于进度控制措施的（）。

A.组织措施

B.避险措施

C.合同措施

D.经济措施【答案】：C76.建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。

A.故障作业

B.关键路径

C.精益作业

D.快速路径【答案】：D77.关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。

A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能

B.与其周围生态环境协调

C.与所在地区经济环境协调

D.满足节能减排.降低能耗的标准【答案】：D78.监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，评估报告内容不包括（）。

A.设计工作概况

B.存在的问题及建议

C.技术参数是否先进合理

D.有关部门审查意见的落实情况【答案】：C79.（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】：B80.施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（）处理。

A.返工

B.补强

C.不做

D.延后【答案】：C81.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。

A.主要工种、材料、施工工艺

B.设计分区、使用功能的显著差异

C.专业性质、建筑部位

D.结构缝设置位置【答案】：A82.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A83.工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的（）。

A.与环境的协调性

B.可靠性

C.经济性

D.安全性【答案】：C84.在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.13

C.15

D.17【答案】：B85.工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.工期固定条件下最低工程总成本

B.资源有限条件下最低工程总成本

C.工程总成本最低时的工期安排

D.工程总成本最低时资源均衡使用【答案】：C86.某新建设项目建筑面积5000m2，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元（其中，人、料、机费用1000元，综合费率20%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖厚，预算单价200元/m3，而概算指标中外墙1砖厚，预算单价180元/m3，设计资料中每100m2建筑面积含外墙62m3，而概算指标中含47m3，其余条件均不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（）元/m2。

A.1152.72

B.1203.60

C.1487.28

D.1247.28【答案】：D87.按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为()万元。

A.1260.OO

B.1271.90

C.1321.90

D.1330.40【答案】：D88.关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是

A.借款人必须提供担保

B.必须订立书面借款合同

C.必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率

D.期限不能超过10年【答案】：B89.专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：A90.工程量清单的十二位项目编码中，三至四位表示（）。

A.附录分类顺序码

B.专业工程码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码【答案】：A91.为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为()。

A.监理单位

B.建设单位

C.安装单位

D.供货厂商【答案】：B92.关于内部收益率指标的说法，错误的是（）。

A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况

B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率

C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率

D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的【答案】：C93.资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符合优化目标。

A.关键工作的持续时间

B.关键工作的开始时间和完成时间

C.工作的持续时间

D.工作的开始时间和完成时间【答案】：D94.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】：D95.经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和（）的要求予以验收。

A.设计单位意见

B.协商文件

C.建设单位意见

D.质量监督部门意见【答案】：B96.对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证【答案】：D97.为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理，必须要委托有资质的()进行必要的检测鉴定。

A.法定检测单位

B.工程咨询单位

C.质量监督单位

D.勘察设计单位【答案】：A98.工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。

A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况

B.组织对新技术的专家评审

C.建立设计过程的联席会议制度

D.协助建设单位开展深化设计管理【答案】：D99.施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由()确定。

A.项目监理机构

B.承包单位

C.质量监督机构

D.建设单位【答案】：B100.正常情况下，混凝土强度检测数据服从（）分布。

A.三角形

B.梯形

C.正态

D.随机【答案】：C101.某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。

A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元

B.该项目运营期内年平均净利润为300万元

C.该项目总投资收益率可以为15.13%

D.该项目资本金净利润率可以为24.25%【答案】：D102.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A103.建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是（）。

A.固定节拍流水施工

B.加快的成倍节拍流水施工

C.一般的成倍节拍流水施工

D.非节奏流水施工【答案】：B104.施工单位在自检的基础上，将分部工程报验表报送项目监理机构，由（）组织相关人员对分部工程进行验收，并签署验收意见。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.施工单位技术负责人【答案】：A105.以下属于BIM模型交付标准的是()。

A.IFC

B.IDM

C.IF

D.IPD【答案】：A106.在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。

A.当地气候条件

B.物资供应量

C.施工方案

D.工作项目划分的粗细程度【答案】：C107.关于赢得值法，说法正确的是（）。

A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价

B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额

C.投资偏差为负值，表示项目运行节支

D.投资绩效指标＜1，表示投资节约【答案】：A108.（2017年真题）招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14

B.15

C.28

D.30【答案】：C109.在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是()

A.合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程

B.准确分解投资限额数量

C.多层次控制设计工作

D.提高投资估算的合理性和准确性【答案】：D110.工程质量形成过程中，设计的（）决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济与环境保护等措施得以实现的保证。

A.严密性、合理性

B.严密性、科学性

C.科学性、合理性

D.合理性、准确性【答案】：A111.水泥砂浆抹灰层应处于下列哪种条件下养护？()

A.湿润条件

B.自然干燥条件

C.一定温度条件

D.任意的自然条件【答案】：A112.建设工程质量保修书应由（）出具。

A.建设单位向建设行政主管部门

B.建设单位向用户

C.承包单位向建设单位

D.承包单位向监理单位【答案】：C113.国际工程项目建设安装工程费用构成中，属于盈余的是（）。

A.现场管理费

B.总部管理费

C.分包费

D.风险费【答案】：D114.编制物资需求计划的依据包括（）。

A.物资供应计划

B.物资储备计划

C.工程款支付计划

D.项目总进度计划【答案】：D115.某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（）。

A.建设管理费

B.设备原价

C.进口设备抵岸价

D.设备运杂费【答案】：D116.工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。

A.无证设计

B.转包.挂靠

C.边设计.边施工

D.擅自修改设计【答案】：C117.应考人丙因生病住院不能参加考试，丙的父亲乙让甲代替丙参加考试，但丙并不知情，关于本案，下列哪些选项是正确的？

A.甲、乙、丙三人都成立代替考试罪

B.乙组织甲给丙替考，应以组织考试作弊罪论处

C.甲成立代替考试罪，丙不成立犯罪

D.乙教唆甲代替丙考试，属于代替考试罪的教唆犯【答案】：C118.监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。

A.承运单位的检查

B.设备包装质量

C.海关及保险手续

D.运输安全措施【答案】：B119.在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。

A.采用更先进的施工方法

B.改善外部配合条件

C.改善劳动条件

D.增加每天的施工时间【答案】：A120.下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】：D121.关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？

A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外

B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场

C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料

D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院【答案】：A122.工程质量事故应按有关程序和规定处理，严重质量事故的归口管理部门是()。

A.工程质量监督机构

B.国家建设行政主管部门

C.省级建设行政主管部门

D.市、县级建设行政主管部门【答案】：C123.在工程质量事故处理中，对所有质量事故无论经过技术处理，通过检查鉴定验收还是不需专门处理的，均应有明确的（）。

A.计算过程

B.书面结论

C.过程报告

D.检验证明【答案】：B124.资金筹集成本的主要特点是（）。

A.在资金使用过程中多次发生

B.与资金使用时间的长短有关

C.可作为筹资金额的一项扣除

D.与资金筹集的次数无关【答案】：C125.抹灰工程中抹灰用的石灰膏熟化期不应少于()。

A.3d

B.5d

C.10d

D.15d【答案】：D126.某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3．41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。

A.504.64

B.511.75

C.517.05

D.525.32【答案】：D127.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.检测机构【答案】：C128.施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知设计单位

D.报告政府主管部门【答案】：B129.下列哪一选项成立以危险方法危害公共安全罪？

A.甲抱着“砸中谁谁倒霉”的心理从高楼窗户扔出一块砖头，砸中一位行人，使其身受重伤

B.甲醉酒驾车，发生交通事故后，继续驾车冲撞，造成重大伤亡

C.甲明知自己家中养的宠物狗患有严重的狂犬病，但不忍心将狗打死，就将该宠物狗扔到了离自己家很远的街区的垃圾箱中

D.甲在自己家中放火，导致周围邻居家遭受重大财产损失【答案】：B130.施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出（），要求按程序重新报审。

A.监理通知单

B.工作联系单

C.口头指令

D.工程暂停令【答案】：A131.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工方案时，应重点审查施工方案的（）和质量保证措施是否符合相关规定和标准。

A.编审依据

B.编审程序

C.编审方法

D.编审原则【答案】：B132.（2022年真题）监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。

A.确定规划设计条件

B.编制设计总进度计划

C.审查设计单位提交的进度计划

D.填写设计进度表【答案】：C133.下列参数中属于流水施工空间参数的是（）。

A.工作面

B.流水强度

C.流水节拍

D.施工过程【答案】：A134.监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。

A.观察和必要的判断

B.检查和必要的鉴定

C.回访和必要的跟踪

D.分析和必要的验证【答案】：B135.某工程质量缺陷涉及的技术领域比较广泛，且问题很复杂，仅根据合同规定难以决策选择最适用工程质量事故处理方案，此时可选用（）进行辅助决策。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：C136.某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。

A.-170

B.-144

C.144

D.170【答案】：D137.在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。

A.现场质量保证体系

B.勘察实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告【答案】：C138.（）应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经（）审批，报项目监理机构批准后实施。

A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人

B.施工项目技术负责人，项目经理

C.施工员，施工项目技术负责人

D.施工员，施工单位技术负责人【答案】：B139.某项目建筑安装工程费为1500万元，设备工器具购置费为2000万元，基本预备费为200万元，工程建设其他费为500万元，涨价预备费为100万元，铺底流动资金为100万元，建设期贷款利息为120万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.4000

B.4200

C.4300

D.4420【答案】：B140.（2021年真题）某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。

A.2000

B.2300

C.2500

D.2800【答案】：B141.确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。

A.设计进度计划

B.施工总进度计划

C.工程难易程度

D.监理合同中有关工期的要求【答案】：C142.在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。

A.α＜5%，β＜5%

B.α＜5%，β＜10%

C.α＜5%

D.α＜1%，β＜15%【答案】：B143.隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：A144.当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。

A.中止施工承包合同

B.拒绝签署付款凭证

C.向施工单位发出工程暂停令

D.调整施工计划工期【答案】：B145.总监理工程师应在约定的时间内组织（）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（）审核签认。

A.监理员，专业监理工程师

B.专业监理工程师，总监理工程师

C.总监理工程师代表，总监理工程师

D.总监理工程师，建设单位【答案】：B146.下列不属于装配式结构类型的是()。

A.装配整体式框架结构

B.装配整体式剪力墙结构

C.装配整体式砌体结构

D.装配整体式部分框架剪力墙结构【答案】：C147.香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线，这两条曲线为（）。

A.ES曲线和LS曲线

B.ES曲线和EF曲线

C.LS曲线和LF曲线

D.ES曲线和LF曲线【答案】：A148.在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。

A.建设单位

B.质检机构

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D149.法庭秩序，是指《人民法院法庭规则》所规定的，为保证法庭审理的正常进行，诉讼参与人、旁听人员应当遵守的纪律和规定，下面关于法庭秩序的说法错误的是：

A.诉讼参与人、旁听人员均不得对庭审活动进行录音、录像、摄影，或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播庭审情况

B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为，经院长批准后，可对其处1500元以下的罚款或者15日以下拘留

C.担任辩护人、诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序，被强行带出法庭或者被处以罚款、拘留的，人民法院应当通知其所在的律师协会，并可以建议依法给予相应处罚

D.诉讼参与人、旁听人员对人民法院罚款、拘留的决定不服的，可以通过决定罚款、拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。复议期间，不停止决定的执行【答案】：A150.在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样【答案】：A151.下列有关可调总价合同的描述，错误的是（）。

A.可调总价合同分摊了承包商通货膨胀的风险

B.可调总价合同较适于1年以上的工程

C.承包方不再承担实物工程量、成本和工期因素的其他风险

D.选择可调总价合同，需要工程内容和技术经济指标很明确【答案】：C152.对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料()

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用【答案】：C153.建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这种审查方法称为（）。

A.标准预算审查法

B.筛选审查法

C.分组计算审查法

D.对比审查法【答案】：B154.能够及时了解设备制造过程质量的真实情况，审批设备制造工艺方案，实施过程控制，进行质量检查与控制的设备制造质量监控方式，称为()。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.跟踪监控【答案】：A155.某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（）m3。

A.0

B.1000

C.2000

D.3000【答案】：C156.随着我国经济发展和施工技术的进步，工程建设规模不断扩大，技术复杂程度越来越高，出现了大量工程规模较大和具有综合使用功能的（）。

A.综合性建筑物

B.多体建筑物

C.大型单体工程

D.多功能建筑物【答案】：C157.（2017年真题）关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。

A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期

B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期

C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期

D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】：A158.政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。

A.自控主体

B.外控主体

C.间控主体

D.监控主体【答案】：D159.法官与律师的相互关系应当遵守最高人民法院与司法部制定发布的有关规定，下列哪些做法违反了相关规定？

A.法官开庭时发现一方的律师沈某是其过去的同事，没有主动回避

B.律师裘某约请主办法官童某吃饭，了解所代理案件的案情

C.某律师事务所主办的所刊发表法官彭某的文章

D.某律师事务所举办法律实务研讨会，邀请法官周某出席演讲【答案】：A160.检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5%，漏判概率b不宜超过()

A.8%

B.9%

C.10%

D.12%【答案】：C161.现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。

A.项目应纳税所得额

B.增值税可抵扣进项税额

C.增值税销项税额

D.增值税进项税【答案】：C162.工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察任务书

C.勘察合同

D.勘察成果【答案】：D163.2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。

A.84

B.126

C.1584

D.1626【答案】：A164.大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题

A.大成公司可以口头或者书面委托1至2名代理人参加行政复议

B.若市工商局系依法经省工商局批准后才作出的此项处罚决定，则应以在对外生效的法律文书上署名的机关为被申请人

C.大成公司可以采取传真方式提出行政复议申请

D.若大成公司提出行政复议申请时错列被申请人的，行政复议机构应当驳回复议申请【答案】：C165.（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】：D166.监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】：D167.在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行（）

A.控制进度

B.控制质量

C.控制投资

D.项目管理【答案】：D168.在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.采取措施调整进度计划【答案】：A169.经济分析有也称国民经济分析，对于非营利性项目，主要分析投资效果以及（）分析，提出项目持续运行的条件。

A.财务生存能力

B.财务可持续性

C.偿债能力

D.财务盈利能力【答案】：B170.某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B171.设计概算是设计单位编制和确定的建设项目从筹建至()所需全部费用的文件。

A.竣工交付使用

B.办理完竣工决算

C.项目报废

D.施工保修期满【答案】：A172.工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】：A173.用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（）。

A.个别资金成本

B.综合资金成本

C.组合资金成本

D.边际资金成本【答案】：A174.某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%，该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。

A.612.05

B.616.40

C.618.91

D.621.08【答案】：D175.在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全，符合要求后由（）签认同意后方可出厂。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.政府质检部门

D.安装单位质检员【答案】：B176.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是（）。

A.听取监理工程师的建设性意见

B.解除其对施工进度计划的责任和义务

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.表明其履行施工合同的能力【答案】：A177.某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。

A.183.47

B.304.43

C.315.95

D.331.66【答案】：B178.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。

A.生产厂

B.规格和型号

C.供应商

D.使用年限【答案】：B179.（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】：B180.某施工企