2026年监理工程师之土木建筑目标控制押题宝典试题附答案详解（能力提升）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制押题宝典试题附答案详解（能力提升）1.某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。

A.无须承担保修责任

B.须承担保修责任

C.发包人支付费用后予以维修

D.维修事宜另行协商【答案】：B2.实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。

A.第一类

B.第二类

C.抽样方法

D.检验方法【答案】：A3.某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（）万元。

A.4.83

B.6.05

C.6.63

D.6.90【答案】：B4.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B5.陈某与王某打架斗殴，乡派出所对陈某作出行政拘留的处罚，对王某作出罚款100元的处罚，陈某不服，申请行政复议。下列哪一选项说法是正确的？

A.乡派出所对陈某做出拘留决定前，应告知陈某有申请听证的权利

B.派出所可以当场做出对王某的罚款决定，还可当场收缴

C.陈某申请复议，复议机关为县公安局

D.若王某也不服，可向县公安局申请复议【答案】：D6.对于进口材料、构配件和设备的联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。

A.施工单位，项目监理机构，建设单位

B.项目监理机构，施工单位，建设单位

C.施工单位，建设单位，建设单位

D.施工单位，项目监理机构，项目监理结构【答案】：A7.某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。

A.1.07

B.1.6

C.0.93

D.1.05【答案】：B8.建设单位管理费是指建设工程从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需的费用，其内容不包括()。

A.工程监理费

B.差旅交通费

C.工具用具使用费

D.工程招标费【答案】：A9.根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金【答案】：C10.工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。

A.全程控制

B.事后控制

C.事中控制

D.事前控制【答案】：D11.（）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位【答案】：A12.编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。

A.工程量大、工期短

B.工程量大、工期长

C.工程量小、工期短

D.工程量小、工期长【答案】：B13.某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。

A.100

B.124

C.126

D.108【答案】：D14.普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（）。

A.100mm×100mm×100mm

B.150mm×150mm×150mm

C.150mm×150mm×300mm

D.200mm×200mm×200mm【答案】：B15.在（），要提供满足设计、施工所需的岩土技术参数，确定地基承载力，预测地基沉降及其均匀性，并且提出地基和基础设计方案建议。

A.可行性研究阶段

B.初步勘察阶段

C.详细勘察阶段

D.方案设计阶段【答案】：C16.下列方法中，不属于混凝土结构实体强度检测方法的是()。

A.超声回弹综合法

B.取芯法

C.回弹仪法

D.超声波对测法【答案】：D17.网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D18.关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法中不正确的是（）。

A.虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系

B.虚箭线所代表的工作不消耗时间

C.虚箭线代表的可能是虚工作，也可能是实工作

D.虚箭线所代表的工作不消耗资源【答案】：C19.（2019年真题）监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。

A.向承包单位提出整改通知书

B.向建设单位提出指令单

C.向承包单位提出工程暂停令

D.向建设单位提出建议书【答案】：A20.在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。

A.两端为关键节点的工作一定是关键工作

B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等

C.关键工作两端的节点不一定是关键节点

D.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】：B21.采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。

A.0.2~0.5

B.0.6~0.7

C.0.8~0.9

D.1.1~1.5【答案】：C22.由业主提供的材料数量及相应的价格，应填入()中。

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.其它项目清单

D.零量工作项目表【答案】：C23.关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。

A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理.技术负责人和施工管理负责人

B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责

C.建设工程勘察.设计.施工.设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责

D.确定工程项目的项目经理.技术负责人和施工管理负责人【答案】：B24.为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，不属于监理工程师要做的三方面工作的是（）。

A.定期收集进度报表资料

B.现场实地检查工程进展情况

C.实际进度数据的加工处理

D.定期召开现场会议【答案】：C25.订货计划通常采用（），以便把不同自然属性（如规格、质量、技术条件、代用材料）和交货条件反映清楚。

A.表格形式

B.合同形式

C.卡片形式

D.电文形式【答案】：C26.为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。

A.检验鉴定

B.定期观测

C.专家论证

D.定期评估【答案】：A27.下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()

A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用

B.新材料的试验费

C.建设单位委托检测机构进行检验的费用

D.对构件进行破坏性试验的费用【答案】：A28.项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：B29.（2020年真题）下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。

A.改善外部配合条件

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.增加工作面【答案】：D30.确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。

A.设计进度计划

B.施工总进度计划

C.工程难易程度

D.监理合同中有关工期的要求【答案】：C31.某项目，有甲、乙、丙、丁四个设计方案，通过专业人员测算和分析，四个方案功能得分和单方造价如下表所示。按照价值工程原理，应选择实施的方案是()＜br>

A.甲方案，因为其价值系数最高

B.乙方案，因为其价值系数最低

C.丙方案，因为其功能得分最高

D.丁方案，因为其功能得分最低【答案】：A32.根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（）。

A.工程延期估计值

B.延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.临时延期申请书【答案】：C33.在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全，符合要求后由（）签认同意后方可出厂。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.政府质检部门

D.安装单位质检员【答案】：B34.凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向()申报。

A.建设单位现场代表

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.项目经理【答案】：C35.（2020年真题）监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。

A.资金情况

B.合同条件

C.影响工期

D.实际情况【答案】：A36.工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】：A37.在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工

A.终身保修

B.三十年

C.五十年

D.设计文件规定的年限【答案】：D38.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。

A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写

C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用

D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【答案】：C39.发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是（）。

A.总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令

B.施工单位进行质量事故调查

C.项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告

D.施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查【答案】：A40.天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品，被位于莲花区的市工商分局处以罚款2万元。董某不服该处罚决定，向位于泾渭区的市政府申请复议。市政府经审理，维持了该处罚决定。董某不服，提起行政诉讼。则以下说法正确的是：

A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼

B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼

C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼

D.若董某起诉时只起诉市工商局，人民法院应当告知原告追加被告，若原告不同意追加，人民法院应当将市政府列为共同被告【答案】：A41.某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()

A.85%

B.90%

C.95%

D.lOO%【答案】：A42.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用

B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费

C.措施项目费包括规费、税金等在内

D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】：D43.按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否()

A.有能力执行并保证工期和质量目标

B.掌握了本工程的特点及难点

C.采用了先进的技术方案

D.全面分析了施工条件【答案】：A44.下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。

A.10～30年

B.30～60年

C.50～100年

D.80年以上【答案】：C45.建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。

A.监督工程保修

B.颁发移交证书

C.监理工程师审核

D.监理工程师审批【答案】：B46.关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？

A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪

B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出50万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯

C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙10万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪

D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪【答案】：A47.在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】：B48.在建设工程管理中，（）是建设工程管理的主导者和责任人。

A.政府部门

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B49.某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工作队总数为（）个。

A.4

B.5

C.6

D.7【答案】：D50.在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。

A.采购设备表

B.拟采购设备表

C.采购计划

D.设备供求调查【答案】：B51.下列关于城市轨道交通工程竣工验收的内容和程序的描述不正确的是（）。

A.建设单位汇报试运行情况

B.建设单位应在竣工验收合格之日起7个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案

C.验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见

D.验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定【答案】：B52.装配式建筑PC构件生产工艺流程审核中，关于墙板的生产工艺流程，下列正确的是（）。

A.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装

B.模具清理→模具安装→涂隔离剂→上层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→下层钢筋布置→正面预埋安装

C.模具清理→涂隔离剂→模具安装→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装

D.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→正面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→反面预埋安装【答案】：A53.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告【答案】：A54.确定施工进度控制目标的主要依据是（）。

A.工程项目的技术和经济可行性

B.各类物资储备时间和储备量计划

C.设计总进度计划对施工工期的要求

D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】：D55.（2021年真题）某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：C56.下列属于BIM工程师发展方向的是()。

A.BIM与投标

B.BIM与设计

C.BIM与运维

D.BIM与造价

E.BIM与施工【答案】：A57.建设项目总进度目标是在（）项目定义时确定的。

A.项目决策阶段

B.项目设计阶段

C.项目实施阶段

D.项目验收阶段【答案】：A58.影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。

A.人员素质

B.工程材料

C.方法

D.环境条件【答案】：B59.关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。

A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期

B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期

C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期

D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】：A60.工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。

A.建设单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.施工单位【答案】：B61.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】：B62.工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】：A63.关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用

D.暂估价中的材料单价，应按招标工程工程量清单的单价计入综合单价【答案】：D64.与横道计划相比，网络计划的特点不包括（）。

A.可以找出关键线路和关键工作

B.可以明确各项工作的机动时间

C.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整

D.直观明了【答案】：D65.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按13%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。

A.60

B.165

C.188

D.340【答案】：B66.需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。

A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程

B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程

C.架体高度15m的的悬挑脚手架工程

D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】：B67.根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。

A.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.企业管理费.利润

B.人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.规费

C.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.规费.利润.税金

D.材料费.工程设备费.施工机具使用费.规费.税金.企业管理费【答案】：A68.某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于（）。

A.施工与管理不到位

B.设计差错

C.使用不当

D.操作工人素质差【答案】：A69.2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？

A.本案的赔偿义务机关为一审法院

B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿

C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容

D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】：B70.（2022年真题）对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不做更改的PPP项目，适宜采用的采购方式是（）。

A.公开招标

B.竞争性谈判

C.竞争性磋商

D.单一来源采购【答案】：A71.2022年3月实际完成的某土方工程，按2021年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。

A.20

B.40

C.80

D.100【答案】：C72.通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，其主要特点是（）。

A.在非关键线路上缩短工作持续时间

B.采用平行作业方式加快施工进度

C.不改变工作之间的先后顺序关系

D.保持网络计划中关键工作不变【答案】：C73.对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师需要（）。

A.提出担保要求

B.进行实地考察

C.提供试验计划

D.规定试验设备【答案】：B74.施工现场发生工程质量事故后，（）应及时签发工程暂停令，并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理单位技术负责人【答案】：A75.某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（）天。

A.21

B.22

C.26

D.27【答案】：B76.政府投资的项目，（）是政府投资主管部门审批决策的依据。

A.项目建议书

B.可行性研究

C.初步设计文件

D.基础设计【答案】：B77.项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，（）在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行审查。

A.监理单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理单位技术负责人【答案】：C78.回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。

A.20%，10

B.30%，10

C.20%，20

D.30%，20【答案】：B79.下列哪些费用属于建筑安装工程企业管理费？()

A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、夜间施工费

B.财产保险费、财务费、差旅交通费、管理人员工资

C.养老保险费、住房公积金、临时设施费、工程定额测定费

D.夜间施工费、已完工程及设备保护费、脚手架【答案】：B80.（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润

B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润

C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润

D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】：D81.质量管理体系是文件化的管理体系，（）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。

A.质量手册

B.程序文件

C.作业文件

D.质量记录【答案】：B82.选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。

A.建设单位

B.工程监理单位

C.政府

D.施工单位【答案】：C83.混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.均匀性【答案】：A84.实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个()的质量管理体系。

A.以顾客为关注焦点

B.以过程方法为主导

C.以全员参与为动力

D.以持续改进为目标【答案】：B85.某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，工程质量控制的监控主体是()。

A.分包单位

B.材料供应单位

C.施工总承包单位

D.建设单位【答案】：D86.对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随机抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】：A87.《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。

A.评价方式

B.关注点

C.使用方法（工具）

D.目标要求【答案】：C88.建设单位应当自建筑工程竣工验收后合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】：A89.按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括（）。

A.产品合格证

B.出厂检验报告

C.进场复验报告

D.物理性质试验报告【答案】：D90.在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制()

A.工程项目总进度计划

B.周（旬）施工作业计划

C.监理进度计划

D.分部分项工程施工进度计划的建设工期和工艺流程，具体安排单位工【答案】：C91.工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（）阶段。

A.工程设计

B.工程施工

C.工程决策

D.工程竣工验收【答案】：B92.工程施工过程中，质量事故的处理应符合其基本要求，下列不属于其基本要求的是（）。

A.满足建设单位的要求

B.满足建筑物的功能和使用要求

C.安全可靠，不留隐患

D.技术可行，经济合理【答案】：A93.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告等文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，（）。

A.15，重新备案

B.30，重新备案

C.15，重新组织竣工验收

D.30，重新组织竣工验收【答案】：C94.承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法【答案】：B95.混凝土现场拌制时，各组分材料计量采用：()

A.均按体积

B.均按重量

C.水泥、水按重量，其余按体积

D.砂、石按体积，其余按重量【答案】：B96.（2017年真题）关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（）。

A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式

B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式

C.大型设备，采取设置质量控制点的方式

D.标准设备，采取巡回监控的方式【答案】：B97.（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.单项工程

D.分部工程【答案】：B98.由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商（）。

A.不能索赔工期、成本、利润

B.可以索赔工期和成本、不能索赔利润

C.可以索赔工期、不能索赔成本和利润

D.可以索赔成本、不能索赔工期和利润【答案】：A99.分析项目盈利能力的主要指标有()。Ⅰ.财务净现值；Ⅱ.财务内部收益率；Ⅲ.投资回收期；Ⅳ.利息备付率；Ⅴ.速动比率

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】：B100.在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的经济措施包括()。

A.对改进施工工艺给予表扬

B.建议采用更先进的施工机械

C.实行包干奖励

D.注意改善劳动条件【答案】：C101.下列费用中，属于措施项目费的是()

A.施工降水费

B.总承包服务费

C.工程排污费

D.社会保障费【答案】：A102.（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。

A.信贷方式融资

B.债券方式融资

C.租赁方式融资

D.发行股票融资【答案】：A103.在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（）的主要任务。

A.建设单位

B.监理单位

C.工程质量监督机构

D.工程质量检测机构【答案】：C104.某分项工程施工采用方案A的成本为15万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为13.5万元。对方案实施价值工程，可以认为方案A的价值系数为（）。

A.0.90

B.0.10

C.0.53

D.1.11【答案】：A105.某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（）万元。

A.62.1

B.63.0

C.69.9

D.75.9【答案】：C106.单位工程质量竣工验收表中的验收结论由（）填写。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.设计单位【答案】：B107.根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。

A.工程质量确认报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收方案

D.工程质量验收证书【答案】：B108.下列应由施工项目经理部盖章，项目技术负责人签字的报审（报验）表的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.工程材料.构配件.设备报审表

D.试验室报审表【答案】：B109.某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。

A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格

B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格

C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格

D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】：D110.对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范【答案】：B111.在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。

A.现场材料、设备存放与管理

B.化学成分试验报告

C.设备进场维修记录

D.混凝土合格证【答案】：A112.项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。

A.损失程度

B.影响范围

C.基本方法

D.等级【答案】：C113.停止费用优化时，应满足的要求是（）。

A.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率

B.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率

C.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率

D.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率与工程间接费用率没有关系【答案】：A114.工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。

A.可行性研究勘察

B.决策勘察

C.初步勘察

D.详细勘察【答案】：A115.某工程由4个施工过程组成，分为四个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过49天，则流水节拍的最大值为（）天。

A.5

B.6

C.7

D.8【答案】：C116.关于对刑事诉讼价值的观点，以下哪一选项是正确的？

A.公安司法机关严格遵守法律程序，能够体现刑事诉讼的秩序价值

B.刑事诉讼法影响刑事实体法的实现，这是刑事诉讼法的工具价值的表现

C.实体真实和正当程序是刑事诉讼的主要价值

D.在价值分类上来看，公正价值是刑事诉讼价值中的核心，属于独立价值，而效益和秩序价值保障刑法实施，属于工具价值【答案】：A117.（2021年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。

A.施工过程和流水强度

B.流水强度和工作面

C.流水段和施工过程

D.工作面和流水段【答案】：D118.某租赁公司将价格为68万元的设备出租给施工单位、租期5年，约定每年年初等额支付租金。若折现率为12%，则该设备的年租金应为（）万元。

A.13.40

B.15.23

C.16.84

D.18.86【答案】：C119.调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.改进施工工艺

D.调整施工方法【答案】：A120.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A121.下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的

A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的

B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩

C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行

D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围【答案】：A122.两栋多层建筑物之间在第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30㎡，则两层走廊的建筑面积应为：()

A.30㎡

B.45㎡

C.60㎡

D.75㎡【答案】：B123.由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用()编制概算。

A.概算指标法

B.扩大单价法

C.预算单价法

D.综合单价法【答案】：A124.施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可()处理。

A.返工

B.补强

C.不作

D.延后【答案】：C125.当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是（）。

A.减少相邻工作之间的时间间隔

B.缩短关键工作的持续时间

C.减少相邻工作之间的时距

D.缩短关键工作的总时差【答案】：B126.在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括（）。

A.确定各专业工程施工方案及工作面交接条件

B.划分施工段并确定流水施工方式

C.确定施工顺序及各项资源配置

D.确定进度报表格式及统计分析方法【答案】：D127.（2020年真题）设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A128.下列建设工程进度控制措施中，属于组织措施的是()

A.采用CM承发包模式

B.审查承包商递交的进度计划

C.办理工程进度款支付手续

D.建设工程变更管理制度【答案】：D129.按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）%。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：C130.在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不列入流水施工进度计划中，只有当其（）时，才列入施工进度计划之中。

A.占有施工对象的工作面而影响工期

B.造价超过一定数额

C.对工程安全影响较大

D.需要特殊专业工种【答案】：A131.根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为（）。

A.计划工期

B.计算工期

C.要求工期

D.合理工期【答案】：B132.质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。

A.以合同为依据，坚持质量标准

B.坚持预防为主

C.坚持以人为核心

D.坚持质量第一【答案】：A133.以下关于行政法规解释的说法，正确的是：

A.行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的，由国务院法制机构解释

B.行政法规的效力高于行政法规解释的效力

C.国务院各部门和省、自治区、直辖市人民政府可以向国务院提出行政法规解释要求

D.对属于行政工作中具体应用行政法规的问题，省、自治区、直辖市人民政府法制机构可以请求国务院法制机构解释【答案】：C134.在68题所示的双代号时标网络计划中，如果

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：B135.在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘察方案

C.督促勘察单位完成工作内容

D.勘察成果报告【答案】：C136.下列关于我国土地使用权出让最高年限的表述不正确的是()。

A.商业、旅游、娱乐用地40年

B.文教、卫生、体育用地50年

C.居住用地70年

D.科技工业开发区用地90年【答案】：D137.某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（）万元人民币。

A.1250

B.1150

C.1100

D.1090【答案】：C138.下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.月度进度计划【答案】：D139.适于检测一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件（板、梁、柱、桥架）的强度的方法是（）。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻芯法

D.直测法【答案】：A140.模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。

A.2

B.3

C.5

D.10【答案】：B141.某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、5天和4、3、4、5天，则流水步距为()天。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】：C142.在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。

A.第一类

B.第二类

C.第三类

D.第四类【答案】：A143.某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5％，外贸手续费费率为1.5％，进口关税税费为22％，增值税税率为17％，美元兑换人民币的汇率为6.2，则这批设备应缴纳的增值税为（）万元人民币。

A.204.0

B.248.9

C.252.9

D.257.2【答案】：D144.政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。

A.自控主体

B.外控主体

C.间控主体

D.监控主体【答案】：D145.钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%【答案】：D146.在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。

A.抽样试验

B.标准试验

C.工艺试验

D.验证试验【答案】：A147.领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。

A.远见卓识的领导

B.战略导向

C.社会责任

D.系统管理【答案】：C148.（）的质量控制，是设备制造质量控制的重点。

A.制造前

B.制造过程

C.制造后

D.施工中【答案】：B149.计算索赔费用最常用的方法是（）。

A.总费用法

B.实际费用法

C.修正的总费用法

D.单价法【答案】：B150.以下哪些选项属于五方责任主项目体负责人？()

A.建设单位项目负责人

B.勘察单位项目负责人

C.设计单位项目负责人

D.施工单位项目经理E供货单位项目负责人【答案】：A151.对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.质量监督机构

D.质量检测机构【答案】：B152.负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督检查机构【答案】：A153.某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。

A.183.47

B.304.43

C.315.95

D.331.66【答案】：B154.在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。

A.实行包干奖励

B.改进施工工艺和施工技术

C.实施强有力的调度

D.增加工作面，组织更多的施工队伍【答案】：D155.城市轨道交通工程竣工验收应具备的条件描述不正确的是（）。

A.已通过工程质量监督机构对建设工程质量的核实和全部专项验收

B.项目工程验收的遗留问题全部整改完毕

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告【答案】：A156.（2020年真题）某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。

A.2500

B.3200

C.3360

D.3560【答案】：A157.宪法在结构上一般包括序言、正文和附则三大部分。对此，下列哪一表述是正确的？

A.世界各国宪法序言都是揭示制宪权的来源、制宪机关、制宪的基本原则、制宪的目的和价值体系，因此他们篇幅的长短大致相当

B.我国宪法附则的效力具有特定性和临时性两大特点

C.国家和社会生活诸方面的基本原则一般规定在正文之中

D.我国宪法的附则主要介绍了国家机构、国旗、国歌、国徽、首都【答案】：C158.监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。

A.科学性和价值

B.有效性和效率

C.创造性和价值

D.管理水平和效率【答案】：B159.在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差最小

D.关键工作的持续时间最短【答案】：C160.依据行政处罚法的有关规定，以下关于行政处罚设定的说法，正确的是：

A.只有法律、行政法规可以创设行政处罚法规定以外的行政处罚种类

B.行政法规可以创设吊销企业营业执照的行政处罚

C.地方性法规可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚

D.上海市人民政府规章可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚【答案】：A161.组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（）。

A.流水施工

B.平行施工

C.依次

D.分别施工【答案】：B162.某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。

A.2300

B.2550

C.2630

D.2930【答案】：B163.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含材料费进项税额600万，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。

A.222.00

B.240.00

C.666.00

D.720.00【答案】：C164.（2019年真题）采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。

A.工程成本、酬金和预先约定的奖金

B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金

C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金

D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】：D165.组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】：D166.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】：B167.采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。

A.起点节点

B.中间节点

C.重点节点

D.终点节点【答案】：A168.计数型一次抽样检验方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，n为抽检批的大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当()时，则判定该送检批合格。

A.d=C+1

B.d＞C+1

C.d＞C

D.d≤C【答案】：D169.某公司发行票面额为3000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为15%，则其资金成本率为（）。

A.10.31%

B.12.37%

C.14.12%

D.15.46%【答案】：D170.关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（）。

A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料

B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关

C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据

D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据【答案】：A171.工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位代表

D.建设单位项目负责人【答案】：B172.在计算措施项目综合单价时，对于夜间施工费、二次搬运费等，一般按()计价。

A.分包法

B.实物量法

C.概算法

D.参数法【答案】：D173.下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划【答案】：C174.建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是：()

A.原结构设计单位

B.原施工单位

C.原装饰装修单位

D.建设单位【答案】：A175.在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据处理（整理、统计、分析）；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是（）。

A.①→③→④→②→⑤

B.④→③→②→①→⑤

C.④→②→③→①→⑤

D.②→④→③→①→⑤【答案】：C176.当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，得到的是索赔金额，这种方式运用的索赔费用计算方法是（）。

A.实际费用法

B.总费用法

C.修正的总费用法

D.修正的实际费用法【答案】：B177.施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为()控制。

A.检验批、分项工程、分部工程、单位工程

B.投入物质资源、施工过程、完成工程产出品

C.施工准备、施工过程、竣工验收

D.现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果【答案】：C178.设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经()审查同

A.监理工程师

B.建设单位

C.设计单位

D.供货单位【答案】：A179.关于最终结清的阐述中，正确的是（）。

A.质量保修期终止后，承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请

B.发包人收到最终结清支付申请后的7天内予以核实

C.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，向承包人支付

D.承包人被扣留的质量保证金不足以扣减发包人工程缺陷修复费用的，按争议解决方式处理【答案】：C180.在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】：B181.下列不属于BIM的特点的是()。

A.可视性

B.优化性

C.可塑性

D.可分析性【答案】：C182.关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。

A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位

B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位

C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包

D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】：D183.关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（）。

A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行

B.认