2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺练习题库附答案详解（基础题）

2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺练习题库附答案详解（基础题）1.资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是(）。

A.企业未取得施工许可证擅自施工的

B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.企业将承包工程转包或违法分包的

D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】：B2.根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有（）。

A.组织事故抢救

B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续

C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议

D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门【答案】：B3.关于行政复议程序，以下说法正确的是（）。

A.某县政府对该政府主管安全生产的甲科长作出撤职行政处分，甲某可以就此申请行政复议

B.乙某因违法经营被某工商部门处以罚款，乙某应当自被罚款之日起30日内提出复议申请

C.丙企业对A省B市建管部门处罚不服，可向A省政府申请复议，也可直接向住建部申请复议

D.丁某因超速被交警部门罚款，丁某在行政复议中，可以要求查阅交警作出处罚的依据、证据【答案】：D4.甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。

A.处分权

B.抵押权

C.质押权

D.留置权【答案】：C5.关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.费用由作业人员负担

D.保险期限至缺陷责任期届满之日止【答案】：B6.合同中的下列免责条款有效的是（）。

A.公交司机提醒乘客保管好随身物品，如有丢失概不负责

B.野生动物园和游客约定，在游览期间游客被野生动物袭击受伤的，后果由游客自行承担

C.因故意行为造成对方财产损失的

D.因重大过失造成对方财产损失的【答案】：A7.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设行业专用的术语、符号

D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】：A8.甲乙双方就工程款支付问题发生合同争议。此案以下解决途径不适用的是()。

A.行政机关调解

B.行政复议

C.民商事仲裁

D.民事诉讼【答案】：B9.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法，正确的是（）。

A.可随时解除合同

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同【答案】：A10.（2016年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。

A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价

B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】：C11.用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。

A.2倍

B.1倍

C.3倍

D.5倍【答案】：A12.某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是()。

A.责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款

B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款

C.依法承担地下管线损害相应的赔偿责任

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任【答案】：D13.下列规定不一致时，需要由国务院裁决的是（）。

A.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用

B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致

C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致

D.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致【答案】：C14.（2015年真题）某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。

A.法院调解应由审判员一人主持

B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助

C.调解书与判决书的效力不同

D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力【答案】：D15.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。

A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B.工程竣工验收报告

C.施工企业签署的工程质量保修书

D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》【答案】：A16.在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）。

A.保险经纪人

B.保险人

C.受益人

D.投保人【答案】：B17.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。

A.3个月至1年

B.1年至3年

C.6个月至3年

D.3年至5年【答案】：C18.关于违约责任的说法，正确的是（）。

A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为

B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任

C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿

D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】：C19.关于工程质量检测机构职责的说法，错误的是（）。

A.检测机构出具的报告应由检测人员和法定代表人或其授权人的签字

B.检测机构对涉及结构安全的所有结果应时报告建设主管部门

C.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系

D.检测机构应当对结果不合格的项目建立单独台账【答案】：B20.不动产作为担保物，依法可以设置的担保方式为（）

A.质押

B.留置

C.保证

D.抵押【答案】：D21.以下关于自然人之间的借款合同，正确的有（）。

A.借款合同自合同签订时成立

B.借款合同对支付利息没有约定的，按一年期贷款利息计算利息

C.双方约定的利率不得超过合同成立时1年期贷款市场报价利率

D.双方约定的利率不得超过合同成立时1年期贷款市场报价利率的4倍【答案】：D22.（2021年第1批真题）关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。

A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用

B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前，负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】：A23.下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（）。

A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的

B.对财产的查封等行政强制措施不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

D.认为某地方性法规违法的【答案】：D24.关于两阶段招标的说法，正确的是（）。

A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议

C.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

D.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【答案】：D25.关于项目负责人施工现场带班制度，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是()。

A.建设单位

B.施工企业总经理

C.施工企业总工程师

D.施工企业主管副总经理【答案】：A26.甲向乙借款1万元，没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（）。

A.甲不必支付利息

B.甲应按照当地民间利率支付利息

C.甲应按照银行存款利率支付利息

D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息【答案】：A27.2018年，某高速公路项目招标，购买招标文件时间从8月23日起，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（）。

A.出售招标文件的截止日期为8月25日

B.提交投标文件的截止日期为9月13日

C.开标时间为9月10日

D.投标有效期开始于8月23日【答案】：B28.以下法律性规范文件属于行政法规的是（）。

A.《民法典》

B.《城市房地产开发经营管理条例》

C.《天津市建筑市场管理条例》

D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》【答案】：B29.工程项目建设过程中发生下列情形时，不能申请行政复议的是（）。

A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款

B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿

C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书

D.建设行政管理部门对工作人员的惩罚决定【答案】：D30.（2016年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）。

A.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检

C.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

D.试样的真实性只能由取样人员负责【答案】：B31.根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A.建设、施工、监理

B.设计、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理【答案】：B32.（2021年真题第1批）根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正确的是（）。.

A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水

B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置

C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】：C33.某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()

A.企业法人

B.项目经理

C.材料供应商

D.项目经理部【答案】：A34.关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。

A.第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。

B.担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。

C.担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。

D.担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。【答案】：C35.下列关于意外伤害保险的说法，正确的是（）

A.由建设单位办理

B.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日

C.实行施工总承包的，施工总承包单位支付保险费

D.意外伤害保险是强制险【答案】：C36.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】：C37.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门【答案】：B38.（2021年真题第1批）关于工程质量检测机构的说法，正确的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】：A39.（2020年真题）关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。

A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年

B.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限

C.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限

D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用【答案】：C40.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。

A.设计

B.监理

C.勘察

D.地基检测【答案】：C41.建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.指定代理【答案】：C42.下列发生在工程实施中的事项，构成不当得利之债的是（）。

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用

C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项

D.建设单位因合同无效拒付竣工验收合格的实际施工人工程款【答案】：D43.（2020年真题）资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。

A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的

B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C.施工企业被责令停产整顿的

D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】：B44.（2014年真题）下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同【答案】：D45.关于定金，下列说法错误的是()。

A.定金应当以书面形式约定

B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限

C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%

D.定金合同从实际交付定金之日起生效【答案】：C46.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()起建立。

A.用工之日

B.试用期满之日

C.订立劳动合同之日

D.劳动者提供担保之日【答案】：A47.（2020年12月真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()。

A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

B.将承包的工程转包的

C.在施工中偷工减料的

D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的【答案】：B48.场景(七）

A.9月20日

B.9月28日

C.9月29日

D.9月30日【答案】：B49.在分期付款的合同，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。同时向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一【答案】：D50.（2018年真题）施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的【答案】：C51.关于建设工程代理法律关系，下列说法正确的是（）。

A.代理人与被代理人之间的合同关系；被代理人与第三人之间的委托关系

B.代理人与被代理人之间的委托关系；被代理人与第三人之间的合同关系

C.代理人与被代理人之间的从属关系；被代理人与第三人之间的合同关系

D.代理人与被代理人之间的合同关系；被代理人与第三人之间的从属关系【答案】：B52.《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。下列关于评标委员会组成的说法，错误的是()

A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成

B.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于二分之一

C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密【答案】：B53.下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有（）。

A.合同约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点

B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货

C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付

D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物【答案】：B54.某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。

A.2012年6月10日

B.2012年6月15日

C.2012年7月10日

D.2012年7月15日【答案】：D55.（2015年真题）租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权【答案】：A56.关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（）。

A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件

B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理

C.只有法律才有权增加施工许可证的申领条件

D.发证机关自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请办理施工许可证【答案】：B57.关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制

C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制【答案】：C58.建设工程民事纠纷的处理方式不包括()

A.申诉

B.调解

C.仲裁

D.诉讼【答案】：A59.甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的下列保修期限具有法律效力的是（）。

A.屋面防水工程的防渗漏为3年

B.电气管线工程为2年

C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年

D.设备安装工程为1年【答案】：B60.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。

A.安全生产许可证

B.施工许可证

C.建设用地规划许可证

D.建设工程规划许可证【答案】：B61.关于沉井施工分节制作工艺的说法，正确的是（）。

A.第一节制作高度必须与刃脚部分齐平

B.设计无要求时，混凝土强度应达到设计强度等级60%，方可拆除模板

C.混凝土施工缝应采用凹凸缝并应凿毛清理干净

D.设计要求分多节制作的沉井，必须全部接高后方可下沉【答案】：C62.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员【答案】：A63.甲将其房屋卖给乙，并就房屋买实订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买实合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。

A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】：A64.（2019年真题）某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为（）。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日【答案】：C65.以下关于法律法规效力的说法中，不正确的是（）。

A.法律的效力一定大于行政法规

B.地方法规效力一定大于地方政府制定的规章

C.一般情况下，同一事项的特别法，要优先于一般法

D.法律的效力，一定大于地方法规的效力【答案】：B66.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后（）日内，报有关机关备案。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：C67.关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》和《未成年工特殊保护规定》的是()。

A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动

B.对未成年工的使用和特殊保护实行登记制度

C.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动

D.可以安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】：D68.关于评标的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】：D69.国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权【答案】：D70.下列关于建筑市场信用体系建设的说法，正确的是（）。

A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成

B.地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果

C.必要时可公示企业的信用档案

D.公告部门在作出答复前可以停止对违法行为记录的公告【答案】：B71.根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】：C72.国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向（）书面提出进行审查的要求。

A.最高人民法院

B.全国人大常委会

C.最高人民检察院

D.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会【答案】：B73.（2021年第1批真题）下列行为属于质量不良行为的是()。

A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的

D.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的【答案】：C74.下列关于物权的表述，错误的是（）。

A.用益物权属于他物权

B.土地承包经营权属于用益物权

C.建设用地使用权登记设立

D.地役权签订地役权合同且登记设立【答案】：D75.某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响()。

A.报告书

B.报告表

C.公告书

D.登记表【答案】：A76.乙施工单位明知甲设备公司市场部销售人员丙被撤销了对外签订合同的授权委托书，乙为了谋取额外的利益，故意以低价与丙签订了设备采购合同，用的是丙手中尚未收回的盖有甲公司公章的空白合同。因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由（）承担。

A.由丙自行承担责任

B.由乙施工单位自行承担责任

C.由甲公司和乙施工单位承担连带责任

D.由乙公司和丙承担连带责任【答案】：D77.根据我国《招标投标法》的有关规定，下列有关开标的表述中错误的是（）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

C.投标人对开标有异议应依法先向招标人提出

D.投标人对开标有异议可直接向行政监督部门投诉【答案】：D78.定金合同从（）之时生效。

A.双方当事人签字

B.合同备案

C.定金实际交付

D.主合同成立【答案】：C79.某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担的责任是（）。

A.侵权责任

B.违约责任

C.刑事责任

D.行政责任【答案】：B80.某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权【答案】：B81.关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）。

A.是—种典型的提供劳务的合同

B.应当是有偿合同

C.委托事务只能是法律行为

D.受托人不得转委托【答案】：A82.下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）。

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标、高价索赔【答案】：B83.自然人的软件著作权保护期为（）。

A.自然人终生及其死亡后50年

B.50年

C.自然人终生及其死亡后30年

D.30年【答案】：A84.（2019年真题）根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是（）。

A.罚金

B.没收财产

C.驱除出境

D.拘役【答案】：D85.《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以（）以上（）以下的罚款。

A.1000元；1万元

B.1000元；5000元

C.5000元；1万元

D.1万元；2万元【答案】：A86.施工单位的项目经理属于施工单位的（）。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人【答案】：A87.债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（）。

A.中止

B.中断

C.延长

D.消灭【答案】：B88.甲建设集团某投资工程招标过程中，招标文件发出后，发现文件内容问题需要进行修改，已知规定的投标截止时间为2022年7月12日，最晚应在（）日前书面通知获取招标文件的潜在投标人。

A.2022年6月17日

B.2022年6月22日

C.2022年6月27日

D.2022年7月2日【答案】：C89.工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在于（）。

A.是否符合工程设计

B.是否符合工程建设强制性标准

C.是否符合施工合同

D.是否考虑施工安全操作和防护【答案】：B90.关于抵押的效力，下列说法正确的是（）。

A.抵押人不得转让已办理登记的抵押物

B.抵押人经抵押权人同意，可以转让抵押财产

C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

D.变卖抵押物所得价款不足清偿债权数额的部分，由抵押人清偿【答案】：B91.资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）

A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的

C.施工企业被责令停产整顿的

D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】：A92.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】：D93.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】：D94.以下关于施工许可证延期和使用的说法中正确的是（）。

A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工

B.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向发证机关报告

C.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

D.施工许可证的延期以两次为限，每次不超过1个月【答案】：C95.关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。(2017)

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】：C96.下列属于委托代理的是（）。

A.肢解分包

B.转包工程

C.分包商完成主体结构施工

D.请律师代为诉讼【答案】：D97.关于生产经营单位的生产安全事故应急救援预案的规定，下列说法中错误的是（）。

A.生产经营单位的主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责

B.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三大类

C.至少每年组织一次生产安全事故应急救援预案演练

D.生产经营单位应对从业人员进行应急教育和培训【答案】：C98.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。

A.本企业负责人

B.当地安全生产监督管理部门

C.县级以上地方人民政府

D.省（自治区、直辖市）安全生产监督管理部门【答案】：A99.关于评标委员会组成及其行为的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家为3人

B.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人

C.评标委员会的成员不得拒绝在评标报告上签字

D.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据【答案】：D100.制定团体标准，应当遵循的原则不包含（）。

A.开放

B.公平

C.公正

D.透明【答案】：C101.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。

A.派遣单位与用工单位

B.用工单位与劳动者

C.用工单位与当地人民政府

D.派遣单位与劳动者【答案】：A102.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）。

A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔

B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用

C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任

D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】：A103.（2014年真题）根据《民法典》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园教育设施【答案】：D104.关于施工单位安全生产费用的提取和使用管理，下列说法错误的是（）。

A.施工单位项目负责人确保安全生产费用的投入

B.由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证并承担不利后果

C.有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件

D.建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成【答案】：A105.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某请求按照合同约定折价补偿遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，可以参照合同约定折价补偿

C.合同有效，应当按照合同约定折价补偿

D.合同有效，可以参照合同约定折价补偿【答案】：B106.（2017年真题）关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】：B107.关于计算机软件保护期限的说法，正确的是（）

A.自然人的软件著作权，保护期截止于自然人死亡后第50年的12月31日

B.软件是合作开发的，保护期截止于最先死亡的自然人死亡后第50年的12月31日

C.法人或者其他组织的软件著作权，保护期截止于软件首次完成后第50年的12月31日

D.软件自开发完成之日起30年内未发表的，不再受到法律的保护【答案】：A108.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。

A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日

B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日

D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉【答案】：B109.根据《消防法》机关、团体、企业、事业单位应当对建筑消防设施（）至少进行一次全面检测。

A.2年

B.3年

C.5年

D.每年【答案】：D110.关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。

A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费

B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保

C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费

D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保【答案】：A111.（2019年真题）根据《文物保护法》，属于受国家保护的文物的是()。

A.与历史事件有关的史迹

B.具有历史价值的壁画

C.古脊椎动物化石

D.古人类化石【答案】：B112.应当作为竣工决算依据的文件是()。

A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件

B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件

C.经发包方签字确认的竣工结算文件

D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件【答案】：D113.关于建设工程建设单位安全责任的说法，不正确的有（）。

A.需要临时占用规划批准范围以外场地的审批手续由建设单位负责申报

B.工程开工后，建设单位应当向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料

C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案

D.建设单位应当在拆除工程施工15日前，向政府相关部门进行拆除工程备案，包括施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明等内容【答案】：B114.（2016年真题）某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。

A.重新组成仲裁庭经评议后

B.请示仲裁委员会主任并按其意见

C.按乙和丙的意见

D.按甲的意见【答案】：C115.招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是()。

A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】：A116.关于二级建造师注册的说法，正确的是（）。

A.建造师被吊销注册证书的，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的，不予注册

B.延续注册申请应当在注册有效期满30日前提出

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请；未按期申请的，不予注册

D.变更注册后注册期重新计算【答案】：B117.当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是（）。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】：B118.关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是()。

A.企业资质证书有效期为3年

B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请

C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续

D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】：C119.关于建设工程质量保修的说法中，正确的是（）。

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修

C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【答案】：C120.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保近期还贷，此担保方式属于（）担保。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置【答案】：B121.根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。

A.法定代表人

B.直接责任人

C.经营负责人

D.项目负责人【答案】：B122.关于建设工程代理的说法，正确的是（）

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】：C123.表见代理的法律后果应该由（）承担。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人【答案】：B124.（2021年第2批真题）关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账

B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

D.检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】：A125.重大建设项目档案验收应在项目竣工验收()个月前完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：C126.（2016年真题）关于仲裁协议的说法，正确的是()。

A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决

C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

D.当事人只能向仲裁机构申请仲裁，不可以直接提起诉讼【答案】：D127.城市污水处理方法与工艺中，属于化学处理法的是（）。

A.混凝法

B.生物膜法

C.活性污泥法

D.筛滤截流法【答案】：A128.施工单位应承担的消防施工质量和安全责任不包括()。

A.选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防器材

B.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工

C.查验具有防火性能要求的建筑材料及装饰材料的质量

D.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人【答案】：A129.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A.文物保护单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A130.《注册建造师管理规定》，属于注册建造师权利的是（）

A.同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业

B.超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

C.准许他人以自己的名义从事执业活动

D.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【答案】：D131.甲施工单位与乙混凝土供应商签订商品混凝土供应合同，在履行过程中，乙厂水泥的延误供应导致甲施工单位施工质量下降。对此，甲解除了他们之间的供应合同，合同解除的时间应自（）起算。

A.甲提出时

B.乙收到通知时

C.甲向乙发出通知时

D.通知到达乙方时【答案】：D132.关于物权保护的说法中，正确的是（）。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【答案】：B133.《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日【答案】：C134.在超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼

B.提出请求

C.主张权利

D.自愿履行【答案】：D135.关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法错误的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止日期之前进行

B.应该在评标之前进行

C.补充、修改的内容作为投标文件的组成部分

D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人【答案】：B136.宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

A.国务院

B.全国人民代表大会常务委员会

C.省级人民政府

D.全国人民代表大会【答案】：D137.关于合同权利转让的说法，正确的是()。

A.债权人转让权利的通知可以撤销

B.债权人转让债权的，应当经债务人同意

C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张

D.债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利【答案】：C138.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请

C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明【答案】：C139.下列选项中，不属于民事诉讼起诉必须具备的条件的是（）。

A.有明确的被告

B.有足够的证据

C.原告须与本案有直接利害关系

D.属于受诉法院管辖【答案】：B140.缺陷责任期内，由于他人原因，造成了工程本身的损害，应当由（）承担责任。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.第三人【答案】：D141.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】：B142.分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的(）的，出卖人有权要求解除合同。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一【答案】：D143.某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（）。

A.2001年5月10日

B.2001年9月10日

C.2002年9月10日

D.2003年9月10日【答案】：D144.下列关于建造师注册执业的说法，正确的是（）。

A.通过考核认定或考试合格取得我国建造师资格证书，就可以建造师名义执业

B.未获得建造师注册证书和执业印章的，不得担任大中型项目施工的项目经理

C.建造师执业的岗位范围可超越注册单位的资质范围

D.取得建造师资格证书的人员可以申请在两个及以上的单位注册【答案】：B145.下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限、地点和方式

D.当事人的名称【答案】：B146.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。

A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年

B.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限

C.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限

D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用【答案】：B147.关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。

A.当事人只能通过向仲裁协议中约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷

B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭时提出

D.无效施工合同，约定了有效仲裁协议的，法院不得受理【答案】：C148.（2020年12月真题）关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修

B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程

C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修【答案】：A149.关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账

B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】：A150.根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决

B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】：D151.（2016年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。

A.按份责任

B.集体责任

C.同等责任

D.连带责任【答案】：D152.根据法律法规的规定，下列情形中，不得同时参加工程建设项目同一标段投标的是（）

A.具有控股关系的两家公司

B.同一母公司的两家子公司

C.具有相同股东单位的两家公司

D.曾在其他项目组成投标联合体的两家公司【答案】：A153.国家强制性标准由（）负责批准发布。

A.国务院

B.国务院建设行政主管部门

C.国务院标准化行政主管部门

D.省级标准化行政主管部门【答案】：A154.某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。

A.应按合同约定的价格4000元/吨结算

B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

C.应当按新旧价格的平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】：B155.关于评标规则的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定后公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序【答案】：B156.对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（）签字后方可实施。

A.施工单位的项目负责人

B.施工单位的项目负责人和技术负责人

C.施工单位的项目负责人和总监理工程师

D.施工单位的技术负责人和总监理工程师【答案】：D157.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。

A.正在使用的船舶、航空器

B.交通运输工具

C.生产设备、原材料

D.建设用地使用权【答案】：D158.下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。

A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

C.使用预算资金300万元，井且该资金占投资额10%以上的项目

D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目【答案】：C159.下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期从竣工验收合格之日起计

B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定

C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】：B160.建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（）。(2017)

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】：B161.在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续。下列活动不包括（）。

A.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动?

B.拆除历史建筑以外的建筑物?

C.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动?

D.其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动【答案】：B162.施工单位违反施工程序，导致一座20层在建楼房倒塌，致使11名工人死亡，25人重伤，直接经济损失达3500万元人民币。该事故应当由（）组织事故调查组。

A.县级建设行政主管部门

B.县级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.省级人民政府【答案】：D163.以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（）。

A.及时检查隐蔽工程

B.提供必要施工条件

C.支付工程价款

D.交付竣工验收合格的建设工程A.B.C均是发包人的义务，选项D是承包人的义务。参见教材P111。【答案】：D164.根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于建设工程开工日期的说法，正确的是（）。

A.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际进场施工时间为开工日期

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

C.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期

D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以发包人发出开工通知的时间为开工日期【答案】：B165.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】：D166.下列选项中，属于民事纠纷的是（）。

A.甲公司因经营问题被工商行政管理部门吊销营业执照引起的纠纷

B.建设单位拖欠施工企业工程款引起的纠纷

C.某政府对内部职工记大过处分引起的纠纷

D.乙因抢劫罪被判处刑罚【答案】：B167.场景(八）

A.保证方式

B.保证期间

C.保证担保范围

D.被保证人的其他债权【答案】：D168.甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。

A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】：D169.关于我国土地所有权的制度的表述，正确的是（）。

A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有

B.草地的承包期为30年至70年

C.承包期限届满的，承包解除

D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地【答案】：D170.建设工程合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。

A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C.折价返还应当按照合同约定的价款进行

D.折价返还应当按照当地市场价，定额量据实结算【答案】：D171.项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。

A.24

B.27

C.30

D.42,【答案】：C172.下列情形中，属于承包人可以单方解除合同情形的是（）。

A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

B.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的

C.发包人不履行协助义务

D.发包人向承包人推荐专业工程的分包人【答案】：B173.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】：B174.关于评标委员会，下列说法正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单在评标结束前保密

B.评标委员会七个成员中，专家有三名

C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

D.评标委员会成员由三人组成【答案】：C175.（2016年真题）根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】：B176.工程建设强制性标准的监督检查说法中，错误的是（）。

A.国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作

B.监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式

C.工程事故报告不包含是否符合工程建设强制性标准的意见

D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定，属于强制性标准监督检查之一【答案】：C177.关于建设工程赔偿损失说法，正确的是（）。

A.赔偿损失以赔偿非违约方合同约定的损害为原则

B.赔偿损失具有一定的任意性

C.损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，不包括合同履行后可以获得的利益

D.赔偿损失范围包括直接损失和间接损失，直接损失是指财产上的直接减少，间接损失是营业额减少【答案】：B178.某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在()之前签订合同。

A.20