2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合提升测试卷一套附答案详解

2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合提升测试卷一套附答案详解1.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。

A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失

B.发包人只承担造成损失

C.损失由承包人承担，工期可以顺延

D.损失由发包人承担，工期不顺延【答案】：A2.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪【答案】：C3.根据《民法典》，下列财产不能作为抵押物的是（）。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地【答案】：D4.下列关于垫资的处理说法，正确的是（）。

A.国家禁止垫资行为，因为垫资属于违法行为

B.政府投资项目可由施工单位先行垫资建设

C.当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款

D.当事人对垫资不得约定利息【答案】：C5.（2015年真题）下列情形中，投标人中标有效的是（）。

A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标

C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标【答案】：B6.2018年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局提出申请。2018年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。

A.2028年6月12日

B.2028年6月16日

C.2038年6月12日

D.2039年6月16日【答案】：C7.安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A.为劳动者办理意外伤害保险

B.对劳动者进行劳动安全卫生教育

C.执行国家劳动安全卫生规程和标准

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查【答案】：A8.根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。

A.2米

B.1.5米

C.1米

D.0.5米【答案】：B9.除当事人另有的定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自（）起由买受人承担。

A.合同成立时

B.合同生效时

C.标的物交付时

D.运输行为完成时【答案】：A10.2018年10月经修改后公布的《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在一定前提下，按照减量化优先的原则实施。一定前提不包括（）。

A.技术可行?

B.经济合理?

C.废物利用?

D.保护环境【答案】：C11.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可以同时担任两个及以上项目负责人的情形是（）。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】：C12.下列关于工程总承包项目发包与承包的说法中，错误的是（）。

A.建设单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并或分别发包给一个工程总承包单位

B.工程承包项目内的设计、施工、采购中，有任一项属于依法必须招标的项目范围的，应当采用招标方式选择工程总承包单位

C.工程总承包单位应当具有与发包工程类似的设计、施工或工程总承包业绩

D.仅具有设计或施工资质的单位，结成联合体才能进行工程总承包【答案】：B13.下列纠纷中，属于侵权纠纷的是（）。

A.发承包双方因转包工程引起的纠纷

B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷

C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷

D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷【答案】：D14.甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法，正确的是（）。

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元【答案】：D15.全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是（）。

A.文物保护单位

B.城乡建设主管部门

C.文物核定单位

D.城乡规划行政主管部门【答案】：D16.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。

A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包

B.将专业工程分包给不具备资质的承包人

C.分包单位将其承包的工程分包

D.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位【答案】：A17.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格【答案】：A18.在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.3年【答案】：C19.按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是（）。

A.被派遣的劳动者应与用人单位签订合同

B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同

C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施

D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【答案】：C20.根据《劳动合同法》，下列选项中，用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。

A.职工患病，在规定的医疗期内的?

B.职工非因工负伤医疗期满后不能胜任原工作和调整后的工作的?

C.女职工在孕期、产期、哺乳期的?

D.职工因工负伤被确认部分丧失劳动能力的【答案】：B21.关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）。

A.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

B.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖

C.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则【答案】：B22.根据《民法典》关于合同法定解除的说法，正确的是（）

A.发生不可抗力，即可解除合同

B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同

C.当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同【答案】：B23.当地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，下列说法正确的是（）。

A.不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

B.不能确定如何适用时，由国务院提出意见

C.国务院认为适用地方性法规的，应提请全国人民代表大会常务委员会裁决

D.国务院认为适用部门规章的，应决定在该部门适用地方性法规的规定【答案】：B24.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】：B25.（2021年真题第2批）下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。

A.超越本单位资质承揽工程的

B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的

C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】：D26.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】：C27.关于开标的说法，正确的是（）。

A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封

B.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

C.开标过程应当及时向社会公布

D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点【答案】：D28.下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A.警告

B.拘留

C.拘役

D.没收非法财产【答案】：C29.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的()

A.注册资本、专业技术人员和技术装备

B.流动资金、专业技术人员和突出业绩

C.注册资本、专业管理人员并依法设立

D.注册资本、专业管理人员和资格证书【答案】：A30.下列情形中，属于施工合同可撤销的情形是（）。

A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

C.在订立施工合同时显失公平，损害了一方当事人的利益

D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的【答案】：C31.甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据《合同法》，该合同为(）合同。

A.无效

B.可变更

C.有效

D.效力待定【答案】：A32.职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生当月起（）个月内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支付供养亲属抚恤金。

A.2

B.3

C.4

D.6【答案】：B33.某施工企业发现其承担的工程项目存在重大隐患，及时进行了排查治理。按规定该企业应将排查治理的有关情况报告给()。

A.建设单位

B.设计单位

C.监测单位

D.政府安监部门【答案】：A34.（2020年真题）关于货运合同法律特征的说法，正确的是()。

A.货运合同是单务、有偿合同

B.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人

C.货运合同是实践合同

D.货运合同的标的是货物【答案】：B35.行政法规的制订主体是（）。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会及常务委员会

C.国务院

D.最高人民法院【答案】：C36.下列法的形式中，属于我国法的形式的是（）。

A.习惯法

B.行政法规

C.宗教法

D.判例法【答案】：B37.（2014年真题）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。

A.立即吊销其注册建造师证书

B.立即注销其建造师资格证书

C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

D.处以1万元罚款【答案】：C38.场景(一）

A.资格条件

B.最低标准要求

C.审查方法

D.审査目的【答案】：D39.乙施工单位通过招标投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5％，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5％，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。

A.该补充协议属于可撤销合同

B.应以补充协议作为结算工程价款依据

C.乙方行为构成合同违约

D.应以备案的中标合同作为结算工程价款依据【答案】：D40.关于建筑节能的说法，正确的是（）。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设【答案】：D41.甲是某水泥厂的法定代表人，2011年2月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则()。

A.应视为甲已经同意

B.应视为甲是反对的

C.是同意还是反对无法认定

D.所签订的合同无效【答案】：A42.（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.最高人民法院

B.国务院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：B43.某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日【答案】：D44.以下关于施工单位安全生产教育培训的说法中正确的是（）。

A.施工单位应当对管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产教育培训

B.建筑企业要对新职工进行至少20学时的安全培训，每年进行至少32学时的再培训

C.高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2年后方可独立上岗

D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训【答案】：D45.（2021年真题第1批）甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元，合同订立后，甲仅向乙支付了55万元定金，关于本合同中定金的说法，正确的是（）

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元【答案】：D46.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。

A.建设行政主管部门

B.工商行政主管部门

C.合同管理部门

D.人民法院或仲裁机构【答案】：D47.关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。

A.两个证件的申请主体相同

B.两个证件的申请条件均需要人员考核合格

C.两个证件的申请对象级别一致

D.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可【答案】：D48.投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B49.关于法院调解说法，正确的是（）。

A.调解书效力低于判决书

B.调解达成协议的，人民法院均应当判做调解书

C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解【答案】：C50.行政机关作出()决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。

A.警告

B.开除

C.责令停产停业

D.撤职处分【答案】：C51.关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议【答案】：A52.关于违约责任及违约责任的免除的说法，不正确的有（）。

A.当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任

B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

C.违约责任的法定承担方式有继续履行、赔偿损失、采取补救措施，停止违约行为、支付违约金、定金

D.继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利【答案】：C53.（2015年真题）关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】：C54.下列关于企业法人与项目经理部的法律关系的表述，错误的是（）。

A.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构

B.对于各类施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部

C.项目经理部不具有法人资格，其职务行为的法律后果由企业法人承担

D.项目经理是一种施工企业内部的岗位职务【答案】：B55.我国的工程监理主要是对工程的（）进行监理。

A.施工过程

B.施工结果

C.安全生产

D.施工方案【答案】：A56.（2018年真题）根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%【答案】：D57.根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法中，正确的是（）。

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴与补贴

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替支付

C.劳动者在婚丧假期间，用人单位可不支付工资

D.用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令【答案】：D58.建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。

A.10日

B.15日

C.30日

D.90日【答案】：A59.根据《民法典》，法人分为（）。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】：D60.依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。

A.部门规章

B.行政法规

C.法律

D.地方性法规【答案】：C61.下列关于承揽合同中的规定，正确的是(）。

A.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

B.承揽人在完成工作的过程中，需要受到定作人的指挥管理

C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失

D.承揽人接受工作后，有权将工作交由第三人完成，定作人不得就此解除合同【答案】：A62.（2020年真题）下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（）。

A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章

B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单注册建造师签章

C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责

D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【答案】：A63.按照合同约定，建设单位应于2007年7月10日向施工单位支付工程价款，然而一直没有支付。2010年6月10日施工单位提起诉讼，要求建设单位支付全部价款及相应利息。该诉讼行为导致诉讼时效（）。

A.中止

B.终止

C.中断

D.失效【答案】：C64.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。

A.作业区①

B.作业区②

C.仓库③

D.办公区④【答案】：D65.投标人中标某建设工程项目，合同金额6850万元，则以下适宜的履约保证金额为()。

A.650万元

B.700万元

C.750万元

D.800万元【答案】：A66.施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，未提交竣工结算文件，则应付工程款时间为（）。

A.竣工验收合格之日

B.当事人起诉之日

C.提交竣工结算文件之日

D.判决生效之日【答案】：B67.关于抵押的说法，正确的是（）。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】：A68.（2017年真题）关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。

A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行

B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】：B69.根据《建设工程安全生产管理条例》,实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故的,应当负责上报的单位是（）。

A.分包单位

B.监理单位

C.设计单位

D.总承包单位【答案】：D70.在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】：B71.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换【答案】：C72.下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有（）。

A.建筑施工企业对工程的施工质量负责

B.建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同

C.施工单位是建设工程质量的唯一责任主体

D.总、分包单位对建设工程的质量负连带责任【答案】：A73.下列关于法人的说法，正确的是（）。

A.特殊情况下，法人可以自然产生

B.法人以其注册地为住所

C.农村集体经济组织法人是特别法人

D.建设单位必须要有法人资格【答案】：C74.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机器设备不负考核期的保险责任，但需承担其维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

D.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限【答案】：C75.根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是（）。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况

B.保证本企业安全生产投入的有效实施

C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施

D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动【答案】：B76.根据《建设工程安全生产管理集例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】：D77.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。

A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标

B.该联合体成员应签订共同投标协议

C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标

D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人【答案】：B78.关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。

A.施工现场的生活垃圾实行散装清运

B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件

C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输

D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的。应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请【答案】：B79.法人可以分为()两大类。

A.行政法人、事业法人

B.企业法人、非企业法人

C.企业法人、事业法人

D.非企业法人、社团法人【答案】：B80.根据《民事诉讼法)，于法院调解的说法，正确的是（）。

A.调解书的效力低于判决书

B.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书

C.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解

D.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助【答案】：D81.根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起()内开工。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年【答案】：B82.（2021年第2批真题）下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有()。

A.在执业过程中实施商业贿赂的

B.允许他人以自己的名义从事执业活动的

C.因过错造成重大质量事故的

D.未办理变更注册而继续执业的【答案】：C83.关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。

A.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

B.工程合理使用年限是指从工程完工之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.建筑物合理寿命年限与工程合理使用年限在概念上是不同的【答案】：A84.甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。

A.甲市政府建设行政主管部门

B.乙银行

C.丙建筑工程公司

D.丁大学【答案】：C85.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。

A.初始注册

B.年检注册

C.变更注册

D.增项注册【答案】：B86.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，下列关于投诉说法正确的是（）。

A.投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起7日内向有关行政监督部门投诉

B.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料

C.投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当直接向关行政监督部门投诉

D.行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定【答案】：B87.下列情形中，视同为工伤的情形是（）。

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡

C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的【答案】：B88.关于财产保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同不可以转让

B.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

C.被保险人应当与投保人一致

D.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费【答案】：B89.某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（）。

A.所有权

B.担保物权

C.用益物权

D.占有权【答案】：C90.关于规划许可证的说法中正确的是（）。

A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批

C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可

D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】：D91.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥【答案】：D92.下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.不按照与招标人订立合同履行义务，情节严重的

B.将承包的工程转包或违法分包的

C.未按照节能设计进行施工的

D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程【答案】：D93.《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A.建设单位的负责人

B.施工单位主要负责人

C.施工单位的专职生产管理人员

D.建设单位的专职生产管理人员【答案】：B94.建设工程质量保修书的提交时间是（）。

A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内

B.工程竣工验收合格之日

C.自工程竣工验收合格之日起15日内

D.提交竣工验收报告时【答案】：D95.在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同的约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是（）。

A.减少保险费

B.增加保险费，但无权解除合同

C.增加保险费或者解除合同

D.中止保险合同【答案】：C96.根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。

A.12

B.10

C.8

D.6【答案】：A97.钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是(）。

A.该借款约定无效

B.该借款约定有效

C.法庭对钱某的请求予以支持

D.赵某应承担违约责任【答案】：A98.（2014年真题）关于二级注册建造师执业的说法，正确的是()。

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D.不得在一级建筑业企业执业【答案】：B99.【2018年真题】根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%【答案】：C100.建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款（）的罚款。

A.0.5%以上1%以下

B.1%以上2%以下

C.2%以上4%以下

D.3%以上6%以下【答案】：B101.关于竣工验收的说法，正确的是（）。

A.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收【答案】：D102.下列关于无权代理人订立的合同的说法，正确的是（）。

A.行为人没有代理权，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人发生效力

B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起6个月内予以追认

C.行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利

D.撤销应当请求人民法院或者仲裁机构予以撤销【答案】：C103.应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。

A.生活区人口

B.生活用水源

C.在建工程出入通道

D.办公区人口【答案】：C104.（2018年真题）关于财产保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致【答案】：C105.以下关于建筑节能的说法，错误的是（）。

A.企业可以制定严于强制性国家标准的企业标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.施工单位应当对进入施工现场的建筑材料进行查验【答案】：A106.下列行为符合承包建筑工程的单位承揽工程规定的是（）。

A.建筑施工企业可允许其他单位以本企业的名义承揽工程

B.建筑企业可以借用其它建筑施工企业的名义承揽工程

C.承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

D.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程【答案】：C107.（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人

C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】：C108.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.3

B.1

C.6

D.12【答案】：A109.（）不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

A.施工单位

B.勘察设计单位

C.项目经理部

D.监理单位【答案】：C110.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）

A.应当监控分部分项工程的安全生产情况

B.每月带班生产时间不得少于其工作日的60%

C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%

D.应当对工程项目落实带班制度责任【答案】：C111.施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【答案】：A112.代理的主要种类不包括（）。

A.意定代理

B.委托代理

C.法定代理

D.复代理【答案】：D113.在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律是()

A.行政法

B.劳动法

C.经济法

D.民法【答案】：D114.下列用人单位可以不支付工资的是（）。

A.五一放假三天?????

B.因亲人去世请假两天?

C.依法参加社会活动期间?

D.因去参加朋友婚礼请假一天【答案】：D115.对纳入失信被执行人名单的被执行人，人民法院应但对其采取（）措施。

A.限制行动

B.限制出入境

C.限制消费

D.限制工作【答案】：C116.关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。

A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同

D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿【答案】：A117.张某在甲施工单位公司连续工作满八年；李某与乙监理公司已经连续订立二次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作两年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了十二年，但期间曾离开过公司，则应签订无固定期限合同的是（）。

A.张某

B.李某

C.王某

D.赵某【答案】：B118.某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（）。

A.允许他人使用本企业名义承揽工程

B.违法分包

C.与他人联合承揽

D.使用其他企业名义承揽工程【答案】：A119.（2015年真题）关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。

A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书【答案】：C120.（2018年真题）施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当时进行和解

C.提起上诉

D.提供证据【答案】：D121.根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。

A.国家划拨

B.支付土地使用权出让金

C.使用权登记

D.取得建设用地使用权证书【答案】：C122.下列关于保险合同的说法中，正确的是()。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.被保险人或受益人必须是投保人

C.受益人由被保险人或投保人指定

D.保险合同仅以财产为保险标的【答案】：C123.关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）

A.货运合同是单务、有偿合同

B.货运合同是实践合同

C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人

D.货运合同的标的是货物【答案】：C124.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法正确的是（）。

A.分包单位只对总承包单位负责

B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】：B125.（2017年真题）施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒【答案】：C126.注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于（）学时的继续教育。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】：D127.对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。

A.拆除施工组织方案

B.堆放、清除废弃物的措施

C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危机毗邻建筑的说明

D.设计单位的资质证明【答案】：D128.关于失业保险金的领取，下列说法正确的是（）。

A.张某辞职创业，可以领取失业保险金

B.领取失业保险金的期限最长为18个月

C.失业保险金的标准，由省、自治区、直辖市人民政府确定，但不得低于城市居民最低生活保障标准

D.失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为10个月【答案】：C129.甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是（）。

A.丙应对此承担全部责任

B.应由乙承担全部责任

C.乙和丙对此承担连带责任

D.甲直接要求丙赔偿损失【答案】：B130.某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2014年11月7日

B.2014年11月14日

C.2014年11月21日

D.2014年11月28日【答案】：B131.下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的条件是（）。

A.建设资金已经落实

B.主要负责人经有关部门考核合格

C.配备了兼职安全生产管理人员

D.为职工办理了意外伤害保险【答案】：B132.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.安全生产许可证有效期可以自动延期

C.企业破产应当将安全生产许可证交回发证机关予以注销

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】：C133.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定：将乙的80万元债务减少到70万元，乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙并未履行协议约定。下列做法正确的是()。

A.甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼

B.由法院执行和解协议

C.法院依职权恢复原判决的执行

D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行【答案】：D134.根据《招标投标法》的规定，下列选项中说法正确的是（）。

A.项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先履行审批手续

C.招标人应当有进行招标项目的相应资金

D.依法必须进行招标的项目，仅需将招标范围、招标方式报项目审批、核准部门审批、核准【答案】：A135.《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准（）的建筑工程，不再领取施工许可证。

A.开工报告

B.开工计划

C.工程规划

D.开工申请【答案】：A136.下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术【答案】：D137.建设工程施工合同纠纷适用于（）。

A.一般地域管辖

B.特殊地域管辖

C.专属管辖

D.协议管辖【答案】：C138.建设工程债发生的最主要的依据是(）。

A.侵权

B.合同

C.不当得利

D.无因管理【答案】：B139.《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过（）t。

A.200

B.400

C.500

D.600【答案】：B140.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水【答案】：A141.在买卖合同中，出卖人对出卖的标的物应当有完全的所有权或（）,否则应承担权利瑕疵担保义务。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.处分权【答案】：D142.下列不能认定为工伤的是（）。

A.患职业病

B.周日发生非本人责任的交通事故

C.因工外出期间由于工作原因发生事故下落不明

D.下班后在办公室中整理会议纪要时触电受伤【答案】：B143.以下机关可以对法律规范提出审查要求的是（）。

A.国务院

B.省政府

C.公民

D.企业事业组织【答案】：A144.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时【答案】：B145.对民事诉讼法的基本特征表述正确的是（）。

A.当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权

B.除简易程序外均采用合议庭合议制

C.所有民事案件审理及判决结果均应向社会公开

D.一个案件须由两级人民法院审理才告终结【答案】：B146.关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布

B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日

C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异

D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】：B147.在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证【答案】：D148.关于国家所有的文物的说法，正确的是（）。

A.遗存于公海区域内的文物，属于国家所有

B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变

C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有

D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变【答案】：C149.安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（）。

A.撤销安全生产许可证

B.责令停业

C.暂扣安全生产许可证

D.处以罚款【答案】：C150.关于合同成立地点的说法，正确的是()。

A.承诺生效地点为合同成立地点

B.当事人不得约定合同成立地点

C.要约发出地点为合同成立地点

D.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点【答案】：A151.承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A.质押权

B.抵消权

C.抵押权

D.留置权【答案】：D152.某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据《合同法》，该合同属于（）合同。

A.承揽

B.委托

C.信托

D.施工承包【答案】：A153.（2020年12月真题）根据《招标投标法实施条例》，下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中，可以邀请招标的是()。

A.采用公开招标方式的费用高的项目

B.受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目

C.住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目

D.某技术简单的大型工程项目【答案】：B154.关于投标人及利害关系人异议与投诉程序，说法正确的是()。

A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议

B.投标人对开标有异议的，可以直接向招标行政监督部门投诉

C.利害关系人对评标结果有异议的，应当在签订合同前向评标委员会书面提出异议

D.投标人或利害关系提出异议，招标人未在规定时间进行答复的，投标人可以向法院起诉【答案】：A155.以下关于建筑节能的说法，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准【答案】：D156.某施工企业员工王某在脚手架上作业时，发现部分扣件松动可能倒塌，便停止了作业，此情形属于从业人员行使（）。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.控告权【答案】：C157.（2021年第1批真题）招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是()。

A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件

B.设定与合同履行有关的资格条件

C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】：C158.（2016年真题）建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是()。

A.给予警告

B.撤销注册证书

C.处1万元以上3万元以下罚款

D.取消继续教育记录【答案】：D159.根据《刑法》，下列刑事责任中属于主刑的是（）。

A.罚金

B.没收财产

C.拘役

D.驱除出境【答案】：C160.（2015年真题）下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼【答案】：B161.根据《招标投标法》第37条的规定，下列关于评标委员会组成的表述不正确的是()

A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为七人以上单数

C.依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二

D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密【答案】：B162.根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是（）。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】：B163.关于仲裁裁决不予执行和撤销，说法正确的是（）

A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉【答案】：C164.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：B165.甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是（）。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】：B166.某纠纷其诉讼时效还剩1年，自1月1日至当年12月31日止；在当年5月1日当地发生强烈地震，造成交通中断，当事人无法起诉；8月1日恢复正常。下列说法正确的是（）。

A.构成时效中断

B.时效延至次年6月30日

C.时效延至次年2月28日

D.时效延至次年1月31日【答案】：D167.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A.10

B.20

C.30

D.50【答案】：B168.（2014年真题）关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是()。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标法违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】：A169.关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿

C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失

D.合同无效的，不能响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】：D170.根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正确的是（）。

A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水

B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置

C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】：C171.甲施工企业向乙银行借款300万元，由丙担保公司做保证人。合同签订3个月后，经乙同意甲将100万元的债务转移给丁，甲通知了丙，丙未做答复。到期后甲和丁都无力偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。

A.丙应承担300万元的保证责任，因为丙对甲的通知未予答复，视为默认

B.丙不再承担担保责任，因为甲转移债务的通知未得到丙的同意

C.丙对丁的100债务承担保证责任

D.丙对甲剩余的200万债务承担保证责任【答案】：D172.某业主和承包商签订了施工合同甲，承包商和分包商签订了分包合同乙。为保证施工合同甲的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同丁的当事人是（）。

A.承包商和分包商

B.承包商和保证人

C.业主和保证人

D.业主和承包商【答案】：C173.甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权。根据《物权法》的规定，乙可以请求法院（）。

A.返还原物

B.排除妨碍

C.恢复原状

D.确认物权【答案】：D174.建筑节能分部工程验收的主持人应当是()

A.施工企业项目经理

B.设计单位节能设计负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】：D175.关于人民法院管辖权的说法，错误的是（）。

A.建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖

B.不动产纠纷由不动产所在地人民法院管辖

C.不动产未登记的，由被告住所地人民法院管辖

D.法律规定两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉【答案】：C176.以下不属于行政强制措施的是（）。

A.限制公民人身自由

B.查封场所

C.扣押财物

D.责令停产停业【答案】：D177.关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额【答案】：D178.《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的（）内，通过新聘用企业申请办理变更手续。

A.3个月

B.2个月

C.15天

D.1个月【答案】：D179.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】：C180.关于民事诉讼一审程序，下列说法正确的是（）。

A.应当以口头起诉为原则，书面起诉为例外

B.公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则

C.普通程序的审判组织应当采用独任制

D.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决【答案】：B181.关于二级建造师执业的说法，正确的是（）。

A.二级建造师可以在造价咨询企业执业

B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人

C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换

D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业【答案】：A182.关于著作权的归属，下列说法中正确的有()。

A.招标文件、往往就是单位作品,单位作品的著作权完全归单位所有

B.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使