2026年监理工程师之合同管理测试卷（模拟题）附答案详解

2026年监理工程师之合同管理测试卷（模拟题）附答案详解1.《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】：B2.根据九部分的《标准勘察设计合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天【答案】：A3.发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。

A.发包人代表

B.发包人

C.勘察人

D.勘察人的项目负责人【答案】：B4.下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（）。

A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解

C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解

D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解【答案】：C5.下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】：D6.（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法【答案】：B7.在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()

A.工程维修

B.清理施工现场

C.报送竣工报表

D.财务结算【答案】：D8.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：C9.合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。

A.书面交底

B.电子数据交底

C.视听资料交底

D.口头交底【答案】：A10.关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】：D11.承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。

A.一

B.二

C.三

D.四【答案】：A12.根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】：A13.定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%【答案】：B14.设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过()天。

A.28

B.21

C.14

D.7【答案】：B15.根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【答案】：A16.下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行

B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议

D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量【答案】：C17.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】：C18.关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是（）。

A.适用于设计施工一体化总承包招标

B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用

C.招标程序与施工招标不同

D.项目经理必须具备工程设计类执业资格【答案】：A19.依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()

A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止

B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止

C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止

D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止【答案】：D20.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。

A.监理人和发包人按比例

B.监理人

C.发包人

D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】：C21.某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.钢材供应商【答案】：B22.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。

A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款

B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价

C.根据成本加利润的原则商定或确定单价

D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价【答案】：B23.（）缺乏可以影响性成熟。

A.铁

B.维生素

C.维生素

D.锌【答案】：D24.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。

A.直接代理

B.间接代理

C.法定代理

D.指定代理【答案】：C25.英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（）。

A.适用于承包加酬金合同

B.适用于综合单价计量承包

C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况

D.适用于施工管理承包【答案】：A26.下列关于组织踏勘现场的说法不正确的是（）。

A.由招标人按招标文件规定的时间、地点组织

B.投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担

C.部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行

D.招标人不对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责【答案】：B27.（2015年真题）根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】：B28.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或承包商【答案】：B29.关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失【答案】：A30.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法【答案】：D31.监理合同的有效期是指()

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和【答案】：B32.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】：A33.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】：A34.（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖【答案】：B35.（2018年真题）《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】：D36.根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书【答案】：C37.某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整

C.考虑物价浮动对合同价格的调整

D.基准日期即为投标截止日【答案】：B38.评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】：B39.合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】：C40.(2017年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C41.设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】：B42.如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】：C43.根据施工合同标准文本，在合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字和盖章的法律文书是（）。

A.合同协议书

B.履约保函

C.预付款保函

D.中标通知书【答案】：A44.承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。

A.由发包人自行承担

B.从拟支付给承包人的款项中扣除

C.由发包人与原承包人按比例承担

D.由原承包人与监理人共同承担【答案】：B45.实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.必须通过公开招标方式

B.必须通知邀请招标方式

C.可以不通过招标方式

D.只能通过协议方式【答案】：C46.(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】：A47.下列情形中评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标联合体已提交共同投标协议

B.投标人符合招标文件规定的资格条件

C.同一投标人提交两个投标文件，招标文件要求提交备选投标方案

D.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字【答案】：D48.普通人的运动指南不包括（）。

A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次【答案】：C49.饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（）方法。

A.罗紫-哥特里法

B.索氏提取法

C.酸水解法

D.碱性乙醚法【答案】：C50.根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。

A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】：C51.关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意【答案】：D52.因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】：A53.下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。

A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格

B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款

C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款

D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价【答案】：C54.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()

A.不成立

B.成立

C.无效

D.可撤销【答案】：B55.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位【答案】：B56.设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（）。

A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验

B.出具交货前检验记录

C.承担交货前检验的相关费用

D.承担买方的往返交通费【答案】：D57.建设工程中涉及的代理主要是（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理【答案】：D58.由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】：C59.根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】：D60.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（）。

A.50%投标保证金

B.80%投标保证金

C.全额投标保证金

D.投标保证金及银行同期存款利息【答案】：D61.承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】：B62.关于合同转让的说法，正确的是()

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】：A63.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2％

B.3％

C.4％

D.5％【答案】：A64.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】：B65.下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（）。

A.投标截止日期

B.投标内容

C.勘察或设计服务期限

D.投标保证金【答案】：A66.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式【答案】：D67.下列关于连带责任保证的说法，正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】：B68.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理【答案】：B69.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金【答案】：A70.设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程【答案】：A71.取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。

A.本专项相应等级的专项工程设计业务

B.各行业、各等级的建设工程设计业务

C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务

D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务【答案】：A72.合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整

A.口头协议

B.书面形式

C.口头约定

D.评审协议【答案】：B73.投标保证金（）。

A.不记利息

B.如是现金不计利息，如是保函则计息

C.按银行同期存款利息计息

D.按银行同期贷款利息计息【答案】：C74.甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。

A.2013年5月15日

B.2013年5月16日

C.2013年5月30日

D.2013年6月30日【答案】：C75.下列关于合同计价方式的说法中，不正确的是（）。

A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况

B.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险

C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目

D.固定总价合同对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制【答案】：C76.招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。

A.15

B.21

C.30

D.60【答案】：C77.在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后【答案】：C78.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场【答案】：A79.某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】：B80.以下说法不符合安全运动条件的是（）。

A.一开始不要做剧烈的运动

B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量

C.水分的补给要充足

D.身体不适时要休息【答案】：B81.营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每（）食品或每份来标识。

A.10g或10mL

B.100g或100mL

C.g或mL

D.1000g或1000mL【答案】：B82.根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同【答案】：C83.招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。

A.邀请投标

B.公开招标

C.公开投标

D.邀请招标【答案】：B84.（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天【答案】：D85.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】：C86.FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】：D87.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】：C88.下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.未中标的投标人不可向招标人索回投标保函【答案】：C89.《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天【答案】：D90.履约保证的形式不包括（）。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约协议书

D.履约担保书【答案】：C91.由于采购方在合同内填错到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。

A.采购方

B.代运方

C.供货方

D.采购方和供货方共同【答案】：A92.设计施工总承包合同的订立中，（）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书【答案】：B93.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。

A.7

B.14

C.24

D.48【答案】：B94.在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。

A.应当与投标有效期一致

B.比投标有效期长14天或15天

C.取决于投标文件的规定

D.比投标有效期长7天【答案】：A95.根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（）。

A.管理承包

B.合同承包总价

C.风险型CM模式

D.保证工程最大费用【答案】：D96.伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？()

A.弹性

B.塑性

C.脆性

D.韧性【答案】：B97.由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为（）。

A.合同条款

B.合同内容

C.合同附件

D.合同协议【答案】：C98.协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年【答案】：B99.（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】：B100.（2015年真题）在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务【答案】：B101.在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。

A.3

B.7

C.14

D.28【答案】：C102.适用于进行资格预审的公开招标的是（）。

A.招标公告

B.投标邀请书

C.工程量清单

D.内部招标通告【答案】：A103.根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】：D104.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目()方式发包。

A.应该采用公开招标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用议标

D.可以采用直接委托【答案】：D105.（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】：D106.在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】：C107.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于20日，该期限从（）开始计算。

A.发出招标公告

B.发出招标文件

C.招标文件停止发售

D.投标预备会结束【答案】：B108.关于抵押物的说法，正确的是（）。

A.不能是第三人提供的财产

B.只能是债务人提供的财产

C.必须转移占有

D.不必转移占有【答案】：D109.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】：A110.对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源

B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人

C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复

D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期【答案】：B111.（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】：B112.合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。

A.应收账款可用于抵押

B.抵押物应当移交债权人

C.抵押物只能由第三人提供

D.扣押的财产不得抵押【答案】：D113.(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】：A114.施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】：C115.关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】：A116.下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。

A.发包人的要求

B.工程量清单

C.合同条款及格式

D.发包人提供的资料【答案】：B117.根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日【答案】：A118.除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.10

C.14

D.28【答案】：C119.下列说法不正确的有（）。

A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为

B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为

C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认

D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为【答案】：A120.谷类中氨基酸的含量较低的是（）。

A.蛋氨酸

B.色氨酸

C.亮氨酸

D.赖氨酸【答案】：D121.承包人按暂停工作的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.14

B.28

C.30

D.56【答案】：B122.下列措施可以避免食物中营养素流失的是（）。

A.蔬菜先洗后切

B.淘米的次数不要多

C.发酵面食使用鲜酵母

D.煮米粥加碱

E.蔬菜先热烫再炒【答案】：A123.工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】：A124.为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，()通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。

A.监理人

B.发包人

C.总包单位

D.设计单位【答案】：A125.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】：B126.下列对承包人违约的处理，正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知

B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同

C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知

D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】：C127.按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件【答案】：C128.某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。

A.应该采用议标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用公开招标

D.可以采用直接委托【答案】：D129.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()

A.发包人负责检验，费用由发包人承担

B.承包人负责检验，费用由发包人承担

C.发包人负责检验，费用由承包人承担

D.承包人负责检验，费用由承包人承担【答案】：B130.ECC合同的典型特点是（）

A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款

B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议

C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为

D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同【答案】：C131.下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。

A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算

B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%

C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿

D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保【答案】：D132.下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】：A133.建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。

A.地质环境特征

B.地质岩土特征条件

C.地质地理环境特征和地下水分布情况

D.地质地理环境特征和岩土工程条件【答案】：D134.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（）有权要求承包人增加或更换施工设备。

A.监理人

B.业主

C.设计人

D.分包人【答案】：A135.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日【答案】：B136.下列不属于初步评审的内容是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审【答案】：D137.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖【答案】：B138.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔【答案】：A139.关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】：D140.投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%【答案】：A141.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。

A.设计人延误完成设计任务

B.因设计人原因要求解除合同

C.设计错误

D.审批工作的延误【答案】：D142.建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()

A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】：D143.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同【答案】：B144.设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。

A.投标函

B.价格清单

C.承包人建议书

D.进度款支付分解表【答案】：C145.关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】：B146.（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】：D147.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()

A.发包商

B.承包商

C.监理人

D.项目经理【答案】：B148.成本加酬金合同还可分为的形式不包括（）

A.成本加固定酬金合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加可变酬金合同

D.固定总价合同【答案】：D149.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：D150.根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】：C151.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试【答案】：A152.根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。

A.此端朝上，请勿倒置

B.重心、起吊点

C.尺寸，重量

D.危险标识【答案】：B153.根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告【答案】：D154.根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（）。

A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】：D155.当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。

A.定金

B.抵押

C.留置

D.质押【答案】：A156.监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】：B157.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。

A.合同价格内的暂列金额

B.预留的部分工程预付款

C.业主的履约保证金

D.预留承包商的部分应得工程款【答案】：D158.ECC合同的内容组成中，工程范围很不确定且急需尽早开工的项目采用（）。

A.带有分项工程表的目标合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同【答案】：C159.下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明【答案】：B160.关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任

D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失【答案】：D161.下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（）。

A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法

B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先

D.签署的合同中标价应采用评审价【答案】：D162.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.买受人占有材料时

B.合同订立时

C.合同生效时

D.买受人支付全部材料价款时【答案】：A163.采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计人员构成、业绩、从业经历

C.项目解读、设计构思

D.投标人信用情况和业绩【答案】：A164.在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】：B165.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.勘察人【答案】：B166.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书【答案】：A167.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】：C168.对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（）。

A.买方应对合同设备进行妥善包装

B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运

C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还

D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证【答案】：B169.在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包工作需要征得发包人同意

C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包

D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】：C170.出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人【答案】：B171.设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验【答案】：C172.某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月15日

C.4月20日

D.4月25日【答案】：A173.FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。

A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

D.《简明合同格式》(1999年第1版)【答案】：A174.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】：B175.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】：B176.根据AIA文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。

A.代理型CM

B.风险型CM

C.管理型CM

D.责任型CM【答案】：A177.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】：C178.（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元【答案】：B179.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天【答案】：D180.根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15【答案】：D181.根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权【答案】：A182.根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（）。

A.受承包人委托对分包合同进行管理

B.居于施工合同履行管理中的核心地位

C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行

D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利【答案】：B183.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】：C184.根据《标准设