2026年监理工程师之土木建筑目标控制题库高频难、易错点模拟试题及完整答案详解（名师系列）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制题库高频难、易错点模拟试题及完整答案详解（名师系列）1.监理工程师控制施工进度的工作内容包括（）。

A.确定施工方案

B.确定进度控制方法

C.编制单位工程施工进度计划

D.编制材料、机具供应计划【答案】：B2.对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不做更改的PPP项目，适宜采用的采购方式是（）。

A.公开招标

B.竞争性谈判

C.竞争性磋商

D.单一来源采购【答案】：A3.根据《建筑安装工程费用组成》的规定，可以利用综合单价法计算的措施项目费，包括（）。

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.已完工程及设备保护费

D.脚手架工程费【答案】：D4.根据《建设工程监理规范》GB／T50319—2013，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送()。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B5.监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。

A.编制进度控制工作细则

B.建立工程进度报告制度

C.建立进度协调工作制度

D.加强工程进度风险管理【答案】：A6.卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。

A.评价方式

B.关注点

C.使用方法（工具）

D.目标要求【答案】：C7.在有节凑流水施工中，各施工过程的流水节拍各自相等而不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工指的是（）。

A.等节奏流水施工

B.异节奏流水施工

C.非节奏流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】：B8.下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工进度计划报审表

C.分项工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：D9.监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制()，保证施工质量。

A.施工方案的先进性

B.施工措施的针对性

C.作业技术准备状态

D.施工计划的可行性【答案】：C10.估算工程量单价合同结算工程价款采用的数据是合同中确定的分部分项工程单价和（）。

A.工程量清单中确定的工程量

B.施工前的估算工程量

C.合同双方商定的工程量

D.承包人实际完成的工程量【答案】：D11.下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。

A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收

B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收

C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续

D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段【答案】：B12.在搭接网络计划中，时距就是（）。

A.相邻两项工作之间的时间差值

B.相邻两项工作之间的搭接关系

C.相邻两项工作之间的逻辑关系

D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】：A13.（2017年真题）下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。

A.定期收集进度报表资料

B.现场实测实量已完工程量

C.进行实际进度与计划进度的对比分析

D.确定本期已累计完成的工作量【答案】：D14.下列楼地面施工做法的说法中，错误的是（）。

A.有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收

B.有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行隐蔽验收

C.找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3

D.预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填【答案】：D15.工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。

A.可行性研究勘察

B.决策勘察

C.初步勘察

D.详细勘察【答案】：A16.由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。

A.扩大单价法

B.类似工程换算法

C.生产能力指数法

D.概算指标法【答案】：D17.用数据变动的幅度来反映质量数据分散状况的特征值，称为（）。

A.极差

B.标准偏差

C.中位数

D.变异系数【答案】：A18.住房部印发的《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中建筑信息模型分类对象应包括建筑工程中的()内容。

A.建设要求

B.建设进程

C.建设资金

D.建设周期【答案】：D19.已知某工程的混凝土直接费为420元/m3，间接费率为12％，利润率为4％，税率为3.41％。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为()元／m3，

A.486.44

B.503.54

C.503.81

D.505.90【答案】：D20.工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。

A.建设单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.施工单位【答案】：B21.单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。

A.监理单位、施工单位

B.施工单位、监理单位

C.设计单位、质监站

D.施工单位、建设单位【答案】：B22.当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】：A23.在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。

A.监理单位

B.设计单位

C.施工单位

D.采购单位【答案】：A24.编制物资需求计划的依据包括（）。

A.物资供应计划

B.物资储备计划

C.工程款支付计划

D.项目总进度计划【答案】：D25.旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（）下达（），指令施工单位整改。

A.专业监理工程师，整改通知单

B.专业监理工程师，暂停令

C.总监理工程师，暂停令

D.总监理工程师，监理通知单【答案】：C26.某项两年期借款年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。

A.1.508%

B.1.534%

C.1.542%

D.1.589%【答案】：A27.某分部工程由4个施工过程(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为()天。

A.21

B.24

C.26

D.27【答案】：C28.工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.工程总成本最低时的工期安排

B.工程直接成本最低时的工期安排

C.工程间接成本最低时的工期安排

D.给定费用前提下的最短工期安排【答案】：A29.为保证设备的质量，在设备运往现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。

A.运输安全措施

B.设备加固措施

C.海关及保险手续

D.设备包装质量【答案】：D30.采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出（）。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.导致进度拖延的某一具体工作

D.项目总的实际进展情况【答案】：D31.关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】：B32.在双代号网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差最大

B.工作持续时间最长

C.两端节点均为关键节点

D.最迟开始时间与最早开始时间差值最小【答案】：D33.工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（）。

A.直接费减少，间接费增加

B.直接费和间接费均增加

C.直接费增加，间接费减少

D.直接费和间接费均减少【答案】：C34.某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。

A.-45.84

B.-1.57

C.27.76

D.42.55【答案】：B35.某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。

A.-36

B.36

C.-40

D.40【答案】：C36.某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元;（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元;（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元;（4）工程清理修复费用2万元。应批准的补偿金额为（）。

A.32.0

B.36.5

C.37.0

D.41.5【答案】：A37.对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。

A.建设单位

B.监理机构

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】：A38.审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A39.（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】：B40.工作A的工作持续时间为6天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、5天、8天；最迟完成时间分别为20天、19天、17天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。

A.2

B.3

C.7

D.12【答案】：B41.工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】：A42.建筑安装工程费用中的社会保险费应以（）为计算基础。

A.人工计时工资

B.定额人工费

C.人工计件工资

D.企业管理费【答案】：B43.在砌体上安装建筑外门窗时严禁采用的方法是：()

A.预留洞口

B.预埋木砖

C.预埋金属件

D.射钉固定【答案】：D44.根据《建没工程施工合同(示范文本)》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A45.合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般不得变更的合同称为（）。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同【答案】：A46.建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.建设投资

B.无形资产

C.有形资产

D.铺底流动资金【答案】：A47.工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。

A.设备安装单位、专业监理工程师

B.设备安装单位、总监理工程师

C.施工单位、专业监理工程师

D.施工单位、总监理工程师【答案】：A48.工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。

A.1

B.2

C.4

D.5【答案】：B49.在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。

A.确保投资目标的实现

B.减少计划投资

C.提前竣工

D.中标价低于标底价【答案】：A50.对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求，是（）勘察阶段的主要任务。

A.可行性研究

B.选址

C.初步

D.详细【答案】：C51.下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。

A.商品混凝土未经检验造成的质量事故

B.总包和分包职责不明造成的质量事故

C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故

D.地下管线资料不准造成的质量事故【答案】：D52.下列关于招标控制价的应用说法正确的是（）。

A.招标控制价需保密

B.招标控制价可以进行合理的上浮或下调

C.招标人可以只公布招标控制的总价

D.招标控制价需报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】：D53.下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】：D54.监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。

A.对加工作业条件的控制

B.对工序产品的检查与控制

C.对生产人员上岗资格的审查

D.对不合格零件的处置【答案】：C55.在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。

A.采用更先进的施工方法

B.增加劳动力

C.改善劳动条件

D.增加工作面【答案】：A56.下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。

A.主控项目的质量经全数检验均应合格

B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目

C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目

D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】：A57.下列造成质量波动的原因中，属于偶然原因的是()

A.现场温湿度的微小变化

B.机械设备过度磨损

C.材料质量规格显著差异

D.工人未遵守操作规程【答案】：A58.双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。

A.该工作的波形线的水平长度

B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值

C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值

D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值【答案】：B59.在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是。

A.硅灰

B.矿渣粉

C.硅粉

D.粉煤灰【答案】：C60.下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】：C61.当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量【答案】：B62.城市轨道交通工程竣工验收应具备的条件描述不正确的是（）。

A.已通过工程质量监督机构对建设工程质量的核实和全部专项验收

B.项目工程验收的遗留问题全部整改完毕

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告【答案】：A63.工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，（）属于监控主体。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位【答案】：C64.根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】：A65.当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。

A.重新划分施工段，增加工作面

B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量

C.明确计划任务，实行包干奖励

D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】：A66.以下行为可以适用我国《刑法》的是：

A.中国公民刘某去英国留学，在英国盗窃他人财物，数额较大，按照我国刑法应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

B.福建省某国家机关工作人员赵某因探亲去美国，在美国诈骗他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

C.我国某军校教官张某因公务出国去菲律宾，囚财物被盗，为生活所迫抢夺他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，井处或者单处罚金

D.日本公民罗布一郎将代为保管的我国公民赵某的财物非法占为已有，数额较大，拒不退还，按照我国《刑法》应当处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金【答案】：A67.不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。

A.审查勘察单位的勘察方案

B.签订工程勘察合同

C.检查勘察单位执行勘察方案的情况

D.协助建设单位编制工程勘察任务书【答案】：B68.某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按（）向业主提出索赔。

A.机械台班费

B.机械台班折旧费

C.机械使用费

D.机械租赁费【答案】：B69.工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件【答案】：B70.设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式进行采购，主要体现在编制的设备采购与设备监造工作计划中的质量的要求以及（）。

A.采购方式的选择

B.采购厂商的选择

C.采购方案的修订

D.采购方案的编制或审查【答案】：D71.市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。

A.监理单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.建设单位【答案】：B72.（2022年真题）工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。

A.影响总工期，但不影响后续工作

B.不影响总工期，但影响后续工作

C.既不影响总工期，也不影响后续工作

D.影响总工期，也影响后续工作【答案】：B73.工程质量检验机构出具的检验报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（）归档。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B74.一般情况下，有防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程最好是采用：()

A.活动地板面层

B.塑料板面层

C.大理石面层

D.花岗石面层【答案】：A75.为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。

A.施工招标和施工

B.设计和施工招标

C.设计和施工

D.设计、施工招标和施工【答案】：C76.施工单位未提出工程复工申请的，（）应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.建设单位技术负责人【答案】：B77.某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故【答案】：C78.对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。

A.全数抽样

B.简单随机抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样【答案】：B79.采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得（）的批准。

A.设计单位现场代表

B.总承包单位

C.监理单位总监理工程师

D.建设单位【答案】：D80.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A81.由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据相关合同约定具体决定工作方式和资料留存。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D82.某双代号网络计划中(以“d”为单位)，工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。已知工作K只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为()d。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A83.《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。

A.对组织的要求相同

B.评价方式相同

C.关注点相同

D.使用方法相同【答案】：D84.（2021年真题）某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：C85.停止费用优化时，应满足的要求是（）。

A.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率

B.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率

C.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率

D.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率与工程间接费用率没有关系【答案】：A86.板块类踢脚线施工时不得采用石灰砂浆打底，是为了防止板块类踢脚线出现下述哪种现象？()

A.泛碱

B.空鼓

C.翘曲

D.脱落【答案】：B87.工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（）。

A.停工整改并封存不合格材料

B.征求设计单位对不合格材料的使用意见

C.限期将不合格材料撤出施工现场

D.征求检测机构对不合格材料的使用意见【答案】：C88.下列费用中，应列入建安工程间接费的是()

A.拟建企业生产职工培训费

B.失业保险费

C.生产工人劳动保护费

D.夜间施工费【答案】：B89.施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由()组织验收。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同

D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】：B90.大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制()。

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.分部分项工程进度计划

D.单位工程施工进度计划【答案】：C91.工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.项目建议书

B.项目可行性研究

C.项目策划

D.项目决策【答案】：D92.在工程项目进度控制计划系统中，阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期的进度计划表是（）。

A.年度建设资金平衡表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度计划项目表

D.工程项目进度平衡表【答案】：B93.某产品的目标成本为2000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.260

B.310

C.330

D.340【答案】：A94.某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（）天。

A.21

B.22

C.26

D.27【答案】：B95.某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。

A.2300

B.2550

C.2630

D.2930【答案】：B96.某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事故的处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。

A.施工单位，监理机构，建设单位

B.监理机构，原设计单位，建设单位

C.监理机构，建设单位，原设计单位

D.施工单位，原设计单位，建设单位【答案】：D97.对监理通知单内容有异议，施工单位应在（）小时内向监理提出书面报告。

A.8

B.12

C.24

D.48【答案】：C98.监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】：D99.下列()软件无法完成建模工作。

A.Tekla

B.MagiCAD

C.ProjectWise

D.Revit【答案】：C100.关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。

A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能

B.与其周围生态环境协调

C.与所在地区经济环境协调

D.满足节能减排.降低能耗的标准【答案】：D101.某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为（）天。

A.22

B.20

C.18

D.16【答案】：B102.对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.建设单位负责人【答案】：A103.下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用【答案】：B104.设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A105.高层内浇外砌大模结构住宅的建安工程单价(元/㎡)中，土建工程造价的比例，下列哪一种比较接近？()

A.50％以下

B.50％～60％

C.61％～89％

D.90％以上【答案】：C106.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划【答案】：A107.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.现场监理员

D.施工单位质量负责人【答案】：A108.在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】：A109.工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。

A.施工方案

B.安全措施

C.质量措施

D.施工组织设计【答案】：A110.下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：

A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方

B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关

C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任

D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】：A111.资金筹集成本的主要特点是（）。

A.在资金使用过程中多次发生

B.与资金使用时间的长短有关

C.可作为筹资金额的一项扣除

D.与资金筹集的次数无关【答案】：C112.混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.均匀性【答案】：A113.编制单位工程施工进度计划的工作包括：①计算工程量和机械台班数；②计算工程量；③划分工作项目；④确定施工程序；⑤确定工作项目的持续时间。上述工作的正确顺序是()

A.②→①→③→④→⑤

B.③→④→②→①→⑤

C.③→⑤→④→②→①

D.②→③→④→⑤→①【答案】：B114.在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？

A.检察院

B.诉讼代理人

C.被害人

D.辩护人【答案】：B115.某公司发行票面额为3000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为15%，则其资金成本率为（）。

A.10.31%

B.12.37%

C.14.12%

D.15.46%【答案】：D116.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B117.下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是()

A.编制单位工程施工进度计划

B.协助承包单位确定工程延期时间

C.调整施工总进度计划

D.定期向业主提供工程进度报告【答案】：D118.因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由（）承担。

A.发包方

B.承包方

C.责任方

D.分包方【答案】：C119.应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况【答案】：B120.工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。

A.中位数和标准偏差

B.算术平均数和中位数

C.算术平均数和变异系数

D.标准偏差与变异系数【答案】：B121.承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是（）。

A.拒绝签署付款凭证

B.进行误期损失赔偿

C.取消承包人资格

D.追究民事责任【答案】：B122.总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后【答案】：C123.下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（）。

A.标准试件尺寸在边长为150mm的立方体

B.三个试件为一组

C.混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm×200mm×200mm的试件为0.95

D.当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件【答案】：C124.下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：A125.在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。

A.平均数与标准偏差

B.中位数与变异系数

C.标准偏差与变异系数

D.中位数与标准偏差【答案】：C126.某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（）天。

A.40

B.30

C.24

D.20【答案】：C127.关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。

A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知

D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】：D128.双代号时标网络计划中，波形线表示（）。

A.工作的总时差

B.工作与其紧后工作之间的时间间隔

C.工作的自由时差

D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】：B129.工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.实施维修【答案】：D130.已依法审定的修建性详细规划如需修改，需由()机构组织听证会等形式并听取利害关系人的意见后方可修改。

A.建设单位

B.规划编制单位

C.建设主管部门

D.城乡规划主管部门【答案】：D131.关于书证、物证与鉴定意见，下列哪一选项是正确的？

A.书证和物证都是实物证据，书证必有其载体，因此，书证也一定是物证

B.同一证据在同一案件中，既有可能是物证，也有可能是书证

C.某故意伤害案，医院出具的诊断证明书属于鉴定意见

D.某法学教授出庭所做的关于绑架杀人未遂处理意见，属于具有专门知识的人所做的鉴定意见【答案】：B132.分项工程质量合格的条件是（）。

A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%

B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格

C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整

D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】：C133.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于（）。

A.45°

B.90°

C.135°

D.180°【答案】：C134.对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（）的规定。

A.检验技术规程

B.专业验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范【答案】：B135.勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.专业负责人

D.主管部门负责人【答案】：B136.以下()是BIM的全称的正确描述。

A.BuildingInformationModel

B.BuildingInformationModeling

C.BuildingInformationManagement

D.BuildingInformationManager【答案】：B137.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），工程量清单应由（）编制。

A.招投标管理部门认可的代理机构

B.具有相应资质的工程造价咨询人

C.项目管理公司合同管理机构

D.具有招标代理资质的中介机构【答案】：B138.某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。

A.调增的不予调整，调减的予以调整

B.调增和调减均予以调整

C.调增和调减均不予调整

D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】：A139.（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位项目负责人【答案】：B140.某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（）元。

A.152

B.160

C.45600

D.48000【答案】：A141.在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.采取措施调整进度计划

C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

D.实施调整后的进度计划【答案】：C142.FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()

A.工程施工已经全部完成

B.承包商的工作使工程师满意

C.工程进度符合工程师的要求

D.变更项目已经工程师审核【答案】：B143.我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。

A.经营范围

B.企业规模

C.承包能力

D.专业类别【答案】：D144.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同【答案】：B145.工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。

A.1

B.2

C.5

D.6【答案】：B146.现浇混凝土板厚度检测常用（）。

A.超声回弹综合法

B.回弹法

C.钻芯法

D.超声波对测法【答案】：D147.某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。

A.由发包人确定

B.直接采用该项目综合单价

C.相应调低

D.相应调高【答案】：D148.按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，下列监理行为中，不属于既责令限期改正，并处1万以上3万以下的罚款，又对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下罚款的情形是（）。

A.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》参与组织危大工程验收的

B.未对危大工程施工实施专项巡视检查的

C.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建立危大工程安全管理档案的

D.总监理工程师未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》审查危大工程专项施工方案的【答案】：D149.下列选项中，可以确定建设工程实际执行状况与计划目标之间的差距的是（）。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.定期召开现场会议

C.实际进度数据的加工处理

D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】：D150.（2021年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析进度偏差对工期的影响

C.确定工期的限制条件

D.比较实际进度与计划进度【答案】：D151.施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。

A.实行包干奖励

B.尽可能降低成本

C.提高奖金数额

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】：B152.采用PFI融资方式，政府与私营部门签署的合同类型是（）。

A.服务合同

B.特许经营合同

C.承包合同

D.融资租赁合同【答案】：A153.项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，（）在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行审查。

A.监理单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理单位技术负责人【答案】：C154.工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。

A.工程投入使用3年

B.工程投入使用5年

C.施工合同约定的缺陷责任期

D.设计使用年限【答案】：C155.质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()

A.具有强制性质

B.提供了详细的质量控制细节

C.属于保密文件

D.涉及的内容只针对顾客【答案】：A156.某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（）万元。

A.62.18

B.46.27

C.30.00

D.15.00【答案】：B157.编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。

A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额

B.已建成的类似建设项目总投资

C.已建成的类似建设项目总生产能力

D.已建成的类似建设项目设备费【答案】：A158.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告【答案】：A159.（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。

A.工程延期调查报告

B.工程延期审核报告

C.工程延期意向通知

D.工程延期临时决定【答案】：C160.土建工程基础定额和安装工程预算定额都属于()

A.其他直接费定额

B.直接工程费定额

C.间接费定额

D.现场经费定额【答案】：B161.业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最迟开始时间安排，则（）。

A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率

B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率

C.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率

D.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率【答案】：D162.某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：A163.天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品，被位于莲花区的市工商分局处以罚款2万元。董某不服该处罚决定，向位于泾渭区的市政府申请复议。市政府经审理，维持了该处罚决定。董某不服，提起行政诉讼。则以下说法正确的是：

A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼

B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼

C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼

D.若董某起诉时只起诉市工商局，人民法院应当告知原告追加被告，若原告不同意追加，人民法院应当将市政府列为共同被告【答案】：A164.对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供应和使用的依据是()。

A.物资需求计划

B.物资供应计划

C.物资储备计划

D.采购、加工计划【答案】：B165.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（）。

A.专业工程暂估价

B.计日工

C.总承包服务费

D.总承包人自行分包管理费【答案】：D166.对于进口材料、构配件和设备的联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。

A.施工单位，项目监理机构，建设单位

B.项目监理机构，施工单位，建设单位

C.施工单位，建设单位，建设单位

D.施工单位，项目监理机构，项目监理结构【答案】：A167.质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。

A.总监理工程师

B.项目部负责人

C.质量负责人

D.监理工程师【答案】：A168.某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。

A.3.3568

B.3.4209

C.3.5687

D.3.6586【答案】：D169.关于刑事责任能力，下列哪一选项是正确的？

A.甲以杀人的故意将有毒饮料递给乙喝，随即精神病发作丧失责任能力，乙喝了有毒饮料而死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任

B.甲用刀杀乙，但尚未致人死亡就陷入无责任能力状态，在该状态下继续实施杀人行为致使人死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任

C.甲以抢劫的故意对妇女实施暴力，在丧失责任能力之后强奸妇女的，甲对强奸行为不负刑事责任

D.甲想杀乙而故意使自己陷入无责任能力状态，在无责任能力状态下实施了杀害乙的行为，导致乙死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任【答案】：C170.施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。

A.旁站

B.专检

C.平行检验

D.巡视【答案】：B171.在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。

A.地下埋藏文物的处理

B.施工承发包模式的选择

C.设计合同的计价方式

D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】：D172.工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】：D173.（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】：D174.工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展要求的特性，是指的（）。

A.与环境的协调性

B.经济性

C.可靠性

D.适用性【答案】：A175.“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（）。

A.方差值最小法

B.极差值最小法

C.削高峰法

D.平均值法【答案】：D176.某土方工程，招标工程量为5000m3,承包人标书中土方工程单价为60元／m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15％时，超过部分工程量单价调整为55元／m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3,则该土方工程款为（）元。

A.275000

B.360000

C.330000

D.358750【答案】：D177.在建设工程实施过程中，因为不合理的施工方案影响工程进度属于（）。

A.业主因素

B.施工技术因素

C.组织管理因素

D.社会环境因素【答案】：B178.在世界银行工程造价的构成中，下列费用中属于项目