2026年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟题库（巩固）附答案详解

2026年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟题库（巩固）附答案详解1.工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。

A.专用条款

B.通用条款

C.附录

D.协议书【答案】：B2.按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。

A.计价方式

B.计价范围

C.计价目的

D.计价规定【答案】：A3.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法【答案】：B4.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延【答案】：A5.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】：B6.根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。

A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款

B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单

C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单

D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】：B7.公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审【答案】：B8.用于计算营养标签标示值的数据，至少需要（）次以上的检测结果。

A.5

B.10

C.50

D.20【答案】：B9.关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】：A10.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人【答案】：B11.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润【答案】：D12.关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。

A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书

B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议

C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励【答案】：B13.根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是()

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费【答案】：A14.FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。

A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

D.《简明合同格式》(1999年第1版)【答案】：A15.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。

A.FO

B.CIF

C.FCA

D.CIP【答案】：A16.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。

A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人

B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付

C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付

D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】：B17.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：D18.下列关于24h回顾法说法正确的是（）。

A.婴幼儿膳食调查不能用24h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物

B.3天24h回顾法不必包括休息日

C.24h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均

D.24h回顾法不存在人日数计算的问题【答案】：C19.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。

A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

C.每次阶段支付时均不允许扣减定金

D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金【答案】：C20.以下关于勘察合同管理的说法中，正确的是（）。

A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换28天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人提交书面报告

C.发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函

D.项目负责人7天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责【答案】：C21.设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉

A.发包人

B.承包人

C.总承包单位

D.设计单位【答案】：A22.下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同【答案】：B23.根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算【答案】：B24.（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业【答案】：B25.(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用【答案】：A26.根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】：A27.（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】：B28.关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。

A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡

B.不易用过多的糖和甜食

C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主

D.适量的膳食纤维【答案】：C29.根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】：B30.关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运

C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方

D.卖方自负风险和费用进行卸货【答案】：B31.通用条款规定的费用是指（）。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】：A32.根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。

A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复

C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】：D33.根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】：C34.关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认

C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】：C35.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()

A.无权对该工程主张任何权利

B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D.可以留置该工程【答案】：C36.履约保证有效期()。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】：D37.影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（）。

A.钙

B.铁

C.锌

D.硒【答案】：C38.下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.农村集体经济组织法人【答案】：D39.（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】：D40.下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。

A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算

B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%

C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿

D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保【答案】：D41.投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16～65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】：D42.某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。

A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体

B.采购合同无效

C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任

D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】：D43.关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。

A.发包人可以发包给自然人

B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效

C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照

D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款【答案】：B44.下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是()。

A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系

B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”

C.监理人不是施工合同的当事人

D.在授权范围内独立工作【答案】：B45.赖氨酸在（）中含量较高。

A.面粉

B.大米

C.鸡蛋

D.牛肉【答案】：D46.在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()

A.100mm

B.140mm

C.260mm

D.400mm【答案】：B47.具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（）。

A.资格预审

B.现场考察

C.招标公告

D.解答投标人的质疑【答案】：C48.关于人身保险合同的说法，正确的是（）

A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立

B.被保险人不能是受益人

C.受益人可以由被保险人指定

D.投保人不能是被保险人【答案】：C49.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】：B50.下列关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权力归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】：B51.大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决

B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】：C52.设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程【答案】：A53.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.350

D.300【答案】：A54.合同法律关系的要素包括（）。

A.主体.客体.对象

B.主体.内容.对象

C.主体.客体.内容

D.客体.内容.对象【答案】：C55.作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.一般民事行为【答案】：C56.下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构【答案】：A57.下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是()

A.债权人必须以债务人的名义行使代位权

B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意

C.代位权行使的费用由债权人自行承担

D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限【答案】：D58.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。

A.应按工程量表中规定的方法计量

B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定

C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费

D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】：C59.按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()

A.以履约保函金额为限

B.以中标的合同金额为限

C.为业主的全部损失

D.包括业主的全部损失加违约金【答案】：C60.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于发包人对分包合同管理的是（）。

A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权

B.对分包工程的批准

C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理

D.对分包商的施工进行监督、管理和协调【答案】：B61.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用【答案】：C62.下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是()。

A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复

C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】：A63.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标企业定额标准

C.委托监理协议书

D.投标函及投标函附录【答案】：D64.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同【答案】：C65.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。

A.0.01%

B.1%

C.5%

D.10%【答案】：B66.根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同【答案】：B67.根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】：D68.（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】：A69.建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门【答案】：B70.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。

A.承包人或发包人，21天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人，21天【答案】：A71.住宅分户轻质隔墙的隔声标准的隔声量应大于()

A.30d

B.35dB

C.40dB

D.45dB【答案】：D72.根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用

B.施工设备或临时设施应当由承包人提供

C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险

D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】：D73.根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.误期赔偿费没有最高限额的限制

C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】：C74.下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()

A.泡沫玻璃

B.冰花玻璃

C.钢化玻璃

D.防辐射玻璃【答案】：C75.甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销【答案】：C76.发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。

A.7

B.14

C.15

D.21【答案】：A77.我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。

A.通过或未通过

B.接收或拒收

C.通过或拒收

D.接收或未通过【答案】：C78.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】：C79.(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：D80.（2019年真题）某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元【答案】：C81.下列对上臂围叙述正确的是（）。

A.5岁以前儿童上臂围变化很大

B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良

C.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以上为营养良好

D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长【答案】：C82.下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。

A.发包人原因导致施工暂停

B.法规变化引起成本增加

C.不利的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】：A83.根据九部分的《标准勘察设计合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天【答案】：A84.施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。

A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用

B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用

C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场

D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担【答案】：B85.设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。

A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值

B.全寿命期的费用最小的设备为最优

C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命

D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物【答案】：C86.FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《生产设备和设计——施工合同条件》【答案】：D87.下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目【答案】：A88.设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。

A.投标函

B.中标通知书

C.专用条款

D.承包人建议书【答案】：B89.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.明显不符合技术规格的允许澄清

B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明

C.大小写不一致的不影响其标书的有效性

D.缺少联合体共同协议的允许补正【答案】：C90.在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审【答案】：D91.材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。

A.12个月

B.14个月

C.24个月

D.36个月【答案】：A92.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。

A.不计入合同价格之内

B.用于不可预见项目使用

C.由工程师或承包商代表控制使用

D.专门用于承包商施工范围内工程使用【答案】：B93.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%【答案】：A94.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效【答案】：D95.下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体【答案】：C96.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体【答案】：A97.承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书【答案】：C98.设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。

A.价款

B.工期

C.数量

D.特点和需要【答案】：D99.招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。

A.邀请投标

B.公开招标

C.公开投标

D.邀请招标【答案】：B100.（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.动产质押

B.不动产质押

C.权利质押

D.义务质押【答案】：A101.发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】：C102.建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度【答案】：A103.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】：C104.在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员【答案】：B105.NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同【答案】：D106.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书【答案】：A107.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】：A108.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。

A.增加的费用由承包人承担

B.增加的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.应根据检查结果判断【答案】：A109.出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人【答案】：B110.9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.B资格审查办法

C.申请人须知前附表

D.评标办法【答案】：B111.因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.28

C.56

D.90【答案】：D112.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金【答案】：A113.FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】：A114.（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。

A.施工合同

B.设计合同

C.买卖合同

D.勘察合同【答案】：C115.根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()

A.罚金

B.利息

C.赔偿金

D.违约金【答案】：D116.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】：C117.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定【答案】：D118.下列描述中不属于资格评审的是（）。

A.资质要求

B.业绩要求

C.质量要求

D.信誉要求【答案】：C119.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元【答案】：C120.以下电梯机房的设计要点中哪条有误？()

A.电梯机房门宽为1.2m

B.电梯机房地面应平整、坚固、防滑且不允许有高差

C.墙体等维护结构应做保温隔热

D.机房室内应有良好的防尘、防潮措施【答案】：B121.关于违约金的说法，正确的是()

A.约定违约金必须明确具体的数额

B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿

D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】：B122.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失【答案】：C123.6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日【答案】：C124.关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示

C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】：B125.（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价【答案】：C126.在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。

A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由运输部门负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【答案】：B127.投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。

A.78

B.14

C.90

D.30【答案】：C128.招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。

A.发布招标公告

B.发售招标文件

C.开标

D.评标【答案】：C129.某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元【答案】：B130.对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身

B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运

C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”

D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定【答案】：D131.下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。

A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定

B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分

C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价

D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】：B132.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.28

D.32【答案】：B133.预付款担保的主要形式为（）

A.现金

B.存款单

C.保兑支票

D.银行保函【答案】：D134.《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.投标函

B.中标通知书

C.工程量清单

D.合同协议书【答案】：D135.下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。

A.肩峰

B.肩胛下角

C.肱三头肌

D.脐旁【答案】：A136.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。

A.发包人承担责任

B.发包人代表承担责任

C.发包人与发包人代表承担连带责任

D.施工企业决定责任承担人【答案】：A137.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.建设单位

C.分公司

D.施工企业【答案】：D138.在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是()

A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D.设计人不对变更部分的设计质量负责【答案】：D139.关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。

A.工期不超过24个月的项目

B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担

C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标

D.EPC项目【答案】：C140.在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。

A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.发包人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】：C141.某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工【答案】：C142.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构【答案】：C143.《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。

A.履约担保

B.预付款担保

C.合同协议书

D.投标保证金【答案】：D144.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】：B145.依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()

A.在颁发接收证书时全部返还

B.在颁发履约证书时全部返还

C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

D.不再返还【答案】：C146.关于投标保证金的递交说法错误的是（）。

A.不作为其投标文件的组成部分

B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金

C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金

D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交【答案】：A147.建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4【答案】：C148.刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某一天中蛋白质、脂胀碳水化合物三种营养素的供能比分别是（）。

A.12.1%、35.1%、52.8%

B.13.1%、42.1%、45.8%

C.15.3%、35.1%、49.7%

D.12.1%、42.1%、45.8%【答案】：A149.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【答案】：D150.某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】：A151.下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（）。

A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法

B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先

D.签署的合同中标价应采用评审价【答案】：D152.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天【答案】：D153.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】：C154.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】：D155.下列不能作为质押担保的是（）。

A.生产设备

B.应收账款

C.正在建造的建筑物

D.存款单【答案】：C156.设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定（）对承包人提交文件应批准的合理期限。

A.分包人

B.工程师

C.监理人

D.发包人【答案】：C157.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.不属于业主方人员

B.可以行使合同中明确规定的权力

C.不得行使合同中必然隐含的权力

D.保持公正(Impartially)的态度处理问题【答案】：B158.保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.1

B.3

C.6

D.12【答案】：C159.指定分包商条款的具体表现不包括（）。

A.承包商对指定分包商的违约需承担责任

B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容

C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】：A160.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人()。

A.3万元

B.5万元

C.7万元

D.10万元【答案】：A161.发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。

A.发包人与监理人

B.监理人与承包人

C.发包人与承包人

D.监理人与供货人【答案】：B162.建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主(建设单位)或者监理单位

C.业主(建设单位)或者项目管理部门

D.施工单位或者项目管理部门【答案】：C163.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖【答案】：B164.在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。

A.一般帐户

B.基本帐户

C.综合帐户

D.专项帐户【答案】：B165.在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效【答案】：A166.在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定

C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】：B167.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】：C168.关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本【答案】：D169.制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。

A.确定运动目标

B.选择运动方式

C.确定运动速度

D.确定运动时间与频率【答案】：C170.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】：C171.履约保证的形式不包括（）。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约协议书

D.履约担保书【答案】：C172.根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【答案】：D173.关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置权不得通过合同的约定产生

B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提

C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制

D.当事人不得约定不得留置的动产【答案】：D174.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）

A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件

B.发出投标邀请书.开标，审查投标人资格

C.发布招标公告.开标.审查投标人资格

D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件【答案】：B175.根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额

C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】：B176.依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12【答案】：C177.代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A.由第三人自己承担损失

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】：C178.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.按监理人提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价【答案】：D179.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.政府部分

D.发包人和承包人【答案】：B180.设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。

A.工程师

B.承包人

C.分包人

D.监理人【答案】：B181.以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()

A.

B.

C.

D.【答案】：B182.《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是