2026年监理工程师之交通工程目标控制模拟试题附完整答案详解（易错题）

2026年监理工程师之交通工程目标控制模拟试题附完整答案详解（易错题）1.根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。

A.未达到国家规定的环境质量标准的地区

B.共伴生组分多的矿产地

C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地

D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目

E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】：A2.应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值系数Vi>1，则说明（）。

A.功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当

B.现实成本偏低，也可能存在不必要功能

C.评价对象的功能水平应提高

D.功能现实成本大于功能评价值【答案】：B3.（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。

A.计算跨径

B.净跨径

C.标准跨径

D.总跨径【答案】：A4.软基处理方法中，强夯置换施工说法不正确的是（）。

A.强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料

B.粒径大于300mm的颗粒含量宜不大于总质量40%

C.夯点可采用正方形或等边三角形布置，间距宜为5－7m

D.在强夯能级不变的条件下，宜采用重锤、低落距【答案】：B5.在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。

A.设计阶段

B.施工准备阶段

C.施工期

D.运营期【答案】：C6.喷射混凝土施工应采用（）。

A.干喷工艺

B.潮喷工艺

C.湿喷工艺

D.混合喷工艺【答案】：C7.物理、化学性危险和有害因素属于（）。

A.人的因素

B.物的因素

C.环境因素

D.管理因素【答案】：B8.关于沥青路面材料的选择，下列说法错误的是（）。

A.道路石油沥青适用于各类沥青面层

B.粗集料可以采用碎石、破碎砾石和矿渣等

C.细集料可以采用天然砂、人工砂或石屑

D.沥青混合料中的矿粉可以采用一些亲水性石料经磨细得到。【答案】：D9.以下应当列入基本农田保护区的耕地有.

A.农业科研、教学试验田

B.市级人民政府批准确定的粮棉生产基地.内的耕地

C.需要退耕还林的耕地

D.蔬菜生产基地

E.有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田【答案】：A10.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制（）。

A.标底

B.招标控制价

C.最低投标限价

D.企业定额【答案】：B11.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。

A.技术负责人

B.项目负责人

C.监理工程师

D.监理部门负责人【答案】：C12.监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，专职安全生产管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（）学时。

A.8

B.20

C.30

D.40【答案】：D13.下列关于模板、支架拆除的说法中，正确的是（）。

A.先拆非承重模板、后拆承重模板

B.自下而上、分层分段

C.简支梁、连续梁应从支座向跨中方向依次循环卸落

D.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落【答案】：A14.申报部级品质工程项目的，高速公路和大型水运工程评价指标分数不得低于（）分，其他工程评价指标分数不得低于（）分。

A.700，600

B.800，700

C.800，800

D.700，800【答案】：B15.履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不超过签约合同价的（）

A.5%

B.3%

C.2%

D.1%【答案】：A16.非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。

A.工程延误

B.工程延期

C.放弃工期索赔

D.放弃工期顺延【答案】：A17.公路工程中，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于（）计取。

A.2%

B.1.5%

C.9%

D.7.42%【答案】：B18.招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。

A.60分

B.80分

C.100分

D.120分【答案】：C19.当连续五昼夜实测地面沉降小于（），地基固结度已达到设计要求的80%时，经验收，即可终止抽真空。

A.0.5mm/d

B.0.3mm/d

C.0.2mm/d

D.0.1mm/d【答案】：A20.隐患分为重大隐患和（）两个等级。

A.局部隐患

B.一般隐患

C.轻度隐患

D.潜在隐患【答案】：B21.插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模应保持（）的距离。

A.100～150mm

B.50～100mm

C.30～80mm

D.30～50mm【答案】：B22.下列关于国家对矿产资源的规定的表述中，正确的有（）。

A.鼓励集体矿山企业开采国家指定范围内的矿产资源

B.探矿权人申请新立探矿权时，应提供相应的资金证明

C.申请人不具备地质勘查资质的，应依法委托具有相应地质勘查资质的勘查单位编制勘查实施方案并开展地质勘查工作

D.申请人的资金能力，不得低于申请项目勘查实施方案安排的总资金的1/2

E.申请人的资金能力，以其企业的资产总额为依据【答案】：A23.结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（）跨径。

A.1/150

B.1/200

C.1/250

D.1/300【答案】：C24.某工程2019年签合同时，2019年相对于2018年的材料综合物价指数为120％，2020年相对于2018年的材料综合物价指数为144％，计算2020年1000万元材料费的实际结算价为（）万元。

A.1100

B.1200

C.1320

D.1420【答案】：B25.下列关于财务评价与国民经济评价的说法，错误的是（）。

A.国民经济评价是从国家整体的角度考察项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，确定投资行为的经济合理性

B.财务评价是根据项目的实际收支情况确定项目的效益和直接费用

C.财务评价对投入物和产出物采用影子价格

D.财务评价采用国家公布的汇率和行业基准收益率或银行贷款利率【答案】：C26.对于后张法施工，直径32mm预应力钢筋切割后的外露长度不应小于（）mm。

A.16

B.30

C.32

D.48【答案】：D27.若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。

A.2℃

B.4℃

C.5℃

D.8℃【答案】：C28.预应力混凝土连续梁的顶推安装时，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）倍，墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A29.某桥梁在施工过程中，发生一起质量事故，该质量事故造成直接经济损失6500万元，则该工程属于（）

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故【答案】：B30.级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。

A.26.5mm

B.31.5mm

C.37.5mm

D.42.5mm【答案】：A31.工程费用监理工作的常用表格可以分为工程计量表格和（）两类。

A.费用计量表格

B.费用支付表格

C.监理计量表格

D.费用支出表格【答案】：B32.设i=10%，现在的1000元等于5年末的（）元。

A.1000

B.1500

C.1610.5

D.2000【答案】：C33.工作A持续时间11天，紧后工作有B、C、D、E四项，最迟完成分别为24天、22天、25天、33天，各工作持续时间9天、5天、7天、14天，则工作A最迟开始时间为（）。

A.4

B.5

C.7

D.8【答案】：A34.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是8d、8d、12d，则该分部工程的流水施工工期是（）。

A.34

B.40

C.44

D.50【答案】：B35.采用刻槽法制作宏观构造时，刻槽机最小刻槽宽度不应小于（）。

A.300mm

B.500mm

C.600mm

D.900mm【答案】：B36.拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。

A.70

B.60

C.55

D.50【答案】：A37.在合同段缺陷责任期结束、收到施工单位向建设单位提交的（）后，监理机构应进行审查。对符合合同约定的，总监办应在规定期限内签署合同段缺陷责任终止证书，并向建设单位提交缺陷责任期监理工作总结。

A.合同段竣工验收申请

B.合同段交工结账单

C.工程质量整改报告

D.终止缺陷责任申请【答案】：D38.适用于岩层破碎，路堑边坡较高，全部明挖可能引起坍塌，但拱脚岩层承载力较好的地段是（）。

A.拱墙整体灌注法

B.先墙后拱法

C.先拱后墙法

D.墙拱交替法【答案】：C39.监理人应在（）天内对施工单位施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】：B40.对影响经济效果的各种参数的变化作出估计和预测，并对经济效果的变化作出相应的分析和计算，从而判断经济参数变化时经济效果的敏感程度，是指的（）。

A.盈利能力分析

B.偿债能力分析

C.盈亏平衡分析

D.敏感性分析【答案】：D41.填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。

A.5000

B.10000

C.15000

D.20000【答案】：B42.关于价格调整的合同规定，说法不正确的是（）。

A.价格调整公式中各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定

B.价格指数应首先采用国家或省（自治区、直辖市）价格部门或统计部门提供的价格指数

C.在计算调整差额日才得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算

D.合同中各可调因子的权重不能调整【答案】：D43.下列属于施工服务过程的是（）。

A.燃料运输

B.生产电力

C.机械维修

D.材料加工【答案】：A44.设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.3%【答案】：B45.占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。

A.10%～15%

B.10%～20%

C.70%～80%

D.60%～80%【答案】：C46.关于填石路堤施工填料选择的说法不正确的是（）。

A.硬质岩石、中硬岩石可用于路堤和路床填筑

B.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑

C.膨胀岩石、易溶性岩石和盐化岩石不得用于路基填筑

D.路基的浸水部位，应采用稳定性好、易膨胀崩解的石料填筑【答案】：D47.关于渗沟施工的说法，错误的是（）。

A.渗水材料应采用洁净的砂砾、粗砂等

B.渗沟侧壁宜设封闭层

C.渗沟的基底宜埋入不透水层以下至少500mm

D.渗沟宜从下游向上游分段开挖【答案】：B48.某建设项目的投资收益率为R，本行业的基准（或平均）投资收益率为Rc。当R≥Rc时，则该项目在经济上是（）。

A.可以考虑接受

B.不可行

C.增加投资后可行

D.无法确定是否可行【答案】：A49.（）又称桥跨结构，是跨越河流、山谷或构筑物等障碍的主要结构，直接承受自重荷载、车辆、人员和其他活载等。

A.下部结构

B.支座

C.上部结构

D.附属构造物【答案】：C50.在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（）。

A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测

B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测

C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测

D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测【答案】：B51.（）是实现安全第一的根本途径。

A.预防为主

B.安全管理

C.综合管理

D.综合治理【答案】：A52.建设单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收，没有编制竣工决算的工程项目不得进行竣工验收。竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）内报出。

A.三个月

B.四个月

C.五个月

D.六个月【答案】：A53.根据《公路水运工程监理工程是资质管理办法》的规定，对不能自觉遵守监理人执业道德、缺乏监理工作责任心的，将根据情节分别给予通报批评、停止执业、取消监理资格并收缴证书及（）不得再申报监理人的处罚。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身【答案】：B54.（）是指供人、车辆、渠道、管线等跨越河流、山谷或其他交通线路的架空构筑物。

A.桥梁

B.隧道

C.道路

D.附属物【答案】：A55.某沥青混合料出厂温度为200℃，属于过度加热，该沥青混合料应（）。

A.尽快使用

B.废弃

C.加冷料重新拌和

D.冷却后使用【答案】：B56.下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。

A.林权流转合同，可以书面，可以口头

B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意

C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同

D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案

E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质【答案】：B57.（）编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.交通运输主管部门【答案】：A58.下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（）。

A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料

B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料

C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，可以直接用于填筑路基

D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤【答案】：C59.下列有关土石路堤施工过程质量控制的表述中，不正确的是（）。

A.施工过程中，每填筑3m高宜检测路线中线和宽度

B.软质石料的土石路堤填筑质量标准应符合规范规定

C.施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测，压实度可用灌砂法检测

D.中硬及硬质岩石的土石路堤填筑施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数【答案】：C60.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（）小时内予以答复。

A.立即

B.12

C.24

D.36【答案】：C61.监理工程师应在收到施工进度计划后的（）天之内，对施工进度计划予以批复或提出修改意见。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：B62.隧道工程安全风险评估包括（）。

A.初步风险评估和详细风险评估

B.一阶段风险评估和二阶段风险评估

C.总体风险评估和专项风险评估

D.定性风险评估和定量风险评估【答案】：C63.开挖掌子面距离高风险断层（）之前，应开始实施超前地质钻探。

A.50m

B.100m

C.150m

D.200m【答案】：B64.设计要求全焊透的一级焊缝，进行无损检测所需抽取的比例应不小于（）%。

A.100

B.50

C.20

D.0（不进行检测）【答案】：A65.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。

A.14

B.25

C.28

D.42【答案】：C66.建设工程施工承包合同的类型按照计价方式的不同划分为总价合同、单价合同和（）三类。

A.可调总价合同

B.固定百分比酬金合同

C.成本加奖罚金合同

D.成本加酬金合同【答案】：D67.路基填筑工程或改河、改渠、改路填筑工程中，当填料中石料含量（）时，应按利用土方算。

A.小于30%

B.大于70%

C.大于30%、小于70%

D.大于30%【答案】：A68.政府投资交通建设项目实行（）制，企业投资交通建设项目实行（）制。

A.审批、核准

B.核准、审批

C.审批、备案

D.核准、备案【答案】：A69.从兼顾合同的公平性及简化合同管理的要求出发，对于工期较短（一年甚至更短）的项目，可不考虑设立（）条款，由承包人在报价中去考虑相关风险费用（通常一个有经验的承包人能对短期内可能出现的物价上涨进行预测），以简化费用监理工作。

A.工程变更

B.价格调整

C.工期调整

D.进度款结算【答案】：B70.直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故【答案】：C71.某建设项目验收质量评分为75分，则该建设项目评定等级为（）。

A.优良

B.极差

C.合格

D.不合格【答案】：C72.当混凝土发生离析、泌水严重时，需进行二次搅拌。关于“二次搅拌”的说法，正确的是（）。

A.二次搅拌时不得加水

B.可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变

C.泌水较多时，添加减水剂搅拌

D.二次搅拌时，添加水泥与缓凝剂搅拌【答案】：B73.下列桥梁中，不需开展施工安全风险评估的是（）。

A.跨径大于50m的石拱桥

B.跨径大于200m的梁式桥

C.跨径大于500m的悬索桥

D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】：C74.在交通运输部办公厅关于开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动的通知中，属于重大安全质量隐患的是（）。

A.桥梁悬浇挂篮结构不满足强度、刚度和稳定性要求

B.未按规范、设计要求和专项施工方案开展地质灾害监测

C.隐瞒不报、谎报或者迟报生产安全事故

D.施工单位使用未经检验合格的特种设备【答案】：A75.（）是安全生产方针的原则和目标。

A.安全生产

B.安全第一

C.预防为主

D.综合治理【答案】：B76.专职安全生产管理人员配备数量中，5000万元以上不足2亿元的按每5000万元（）的比例配备。

A.不少于1名

B.不少于5名

C.至少配备1名

D.至少配备5名【答案】：A77.施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。

A.80dB（A），55dB（A）

B.70dB（A），60dB（A）

C.75dB（A），55dB（A）

D.60dB（A），50dB（A）【答案】：C78.采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。

A.单价子目

B.总价子目

C.暂列金额

D.暂估价【答案】：C79.隧道贯通长度为7000m时，测量等级为（）。

A.二等

B.三等

C.四等

D.一级【答案】：A80.下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。

A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施

B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段

C.及时进行工程计量不属于经济措施

D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】：B81.施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（）的委托，依法承担其建设项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的专业化服务活动。

A.建设单位

B.政府监督机构

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A82.关于抛石挤淤的说法不正确的是（）。

A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mm

B.横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧

C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台

D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】：C83.对于钢筋混凝土梁桥施工质量要求，下列说法错误的是（）。

A.梁（板）体的横、纵向联结件开裂、断裂、开焊，可采取更换、补焊、帮焊等措施修补

B.当裂缝宽度在限值范围内时，可不予处理

C.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他符合要求灌缝材料

D.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定采取措施进行加固处理【答案】：B84.各行业固定资产投资项目的最低资本金比例按以下规定执行，错误的是（）

A.城市和交通基础设施项目：城市轨道交通项目由25%调整为20%

B.港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%

C.公路项目由25%调整为10%

D.房地产开发项目：保障性住房和普通商品住房项目维持20%不变【答案】：C85.建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（）。

A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任

C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任

D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】：D86.下列不属于工程项目管理目标体系特征的是（）。

A.动态性

B.均衡性

C.层次性

D.独特性【答案】：D87.招标控制价的审核工作由编制人负责，如果建设单位需要监理工程师事先参与，（）应协助建设单位进行审核。

A.设计单位

B.监理工程师

C.建设主管部门

D.政府监督机构【答案】：B88.对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。

A.每周

B.每旬

C.每月

D.每季度【答案】：C89.分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。

A.90%

B.93%

C.95%

D.98%【答案】：C90.某项借款，年名义利率为10％，按季度计息，则每季度的实际利率为（）。

A.5％

B.2.5％

C.0.833％

D.0.0274％【答案】：B91.某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）d。

A.45

B.46

C.47

D.48【答案】：C92.纠偏和预防改进属于（）。

A.计划P（Plan）

B.实施D（Do）

C.检查C（Check）

D.处理A（Action）【答案】：D93.在调值公式：p＝P0（a0＋a1A/A0＋a2B/B0＋a3C/C0＋……）中，a0的含义是（）权重。

A.固定要素

B.合同价款中工程预算进度款

C.基期价格指数

D.现行价格指数【答案】：A94.事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B95.其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（）。

A.20学时

B.10学时

C.40学时

D.15学时【答案】：A96.在坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。

A.20％

B.30％

C.40％

D.50％【答案】：C97.施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：C98.某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。

A.40

B.43

C.45

D.48【答案】：B99.沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。

A.2～3

B.3～4

C.4～6

D.6～8【答案】：D100.混合料摊铺应保证足够的厚度，碾压成型后每层的摊铺厚度宜不小于（），最大厚度宜不大于（）。

A.160mm，200mm

B.120mm，150mm

C.100mm，200mm

D.150mm，180mm【答案】：A101.隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（）。

A.降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下3~5m

B.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下

C.工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍

D.应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数【答案】：B102.施工现场日常安全监理实施程序正确的是（）

A.召开专题监理例会→发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→向建设主管部门报告

B.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→向建设主管部门报告→签发工程停工令

C.发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→召开专题监理例会→向建设主管部门报告

D.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→签发工程停工令→向建设主管部门报告【答案】：D103.除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。

A.天

B.周

C.月

D.年【答案】：C104.低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。

A.路床厚度

B.路面厚度

C.垫层厚度

D.路基最小填土高度【答案】：A105.真空预压施工的第一步是（）。

A.抽真空系统施工

B.排水系统施工

C.密封系统施工

D.抽气【答案】：B106.土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。

A.20%~80%

B.30%~70%

C.40%~60%

D.50%【答案】：B107.平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果在（）分及以上的评定为合格，否则评为不合格。

A.60

B.70

C.75

D.80【答案】：B108.对无机结合稳定材料，在拌和时的说法不正确的是（）。

A.对石灰稳定碎石或砾石，先将石灰和需添加的黏性土拌和均匀，然后均匀地摊铺在碎石或砾石层上，再一起拌和

B.对石灰稳定塑性指数大的黏土，宜先加70％～100％预定剂量的石灰拌和，闷放1-2d，再补足需用的石灰，进行第二次拌和

C.对石灰粉煤灰稳定中、粗粒材料，应先将石灰和粉煤灰拌和均匀，然后均匀地摊铺在材料层上，再一起拌和

D.被稳定材料可与水泥一起摊铺，一起闷料【答案】：D109.下列不属于辅助施工过程的是（）。

A.维修压路机

B.材料加工

C.开挖基坑

D.生产压缩空气【答案】：C110.下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。

A.通车试运营2年以上

B.监理单位对工程质量评定合格

C.各参建单位完成工作总结报告

D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告【答案】：B111.当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到（）以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。

A.50％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】：C112.储油罐与在建工程的防火间距应不小于（）m，并应远离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区。

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】：A113.（）还应做好风险控制工作，进行风险辨识和评估并据此编写专项施工方案，编写应急预案、储备应急物资、开展应急演练等。

A.施工单位

B.发包人

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A114.某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%。则新发行普通股的资金成本率为（）。

A.11.36%

B.13.33%

C.15.56%

D.15.68%【答案】：D115.热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。

A.55

B.60

C.65

D.70【答案】：B116.支付证书签署确认表是（）的联合用表。

A.监理单位和建设单位

B.监理单位和施工单位

C.施工单位和建设单位

D.施工单位和设计单位【答案】：A117.依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。

A.“直接凿除法”桩头处理工艺

B.钢筋闪光对焊工艺

C.基桩人工挖孔工艺

D.竹（木）脚手架工艺【答案】：D118.送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。

A.20m，20m

B.30m，20m

C.20m，30m

D.30m，30m【答案】：B119.由原材料成分和性能发生微小变化、工人操作的微小变化造成的质量波动为（）。

A.周期性波动

B.正常波动

C.不规律波动

D.异常波动【答案】：B120.在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是（）。

A.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续10d以上

B.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续7d以上

C.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续7d以上

D.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续10d以上【答案】：D121.《招标投标法实施条例》关于标底的规定说法正确的是（）。

A.招标人必须编制标底

B.一个招标项目可以有多个标底

C.在开标后标底必须保密

D.一个招标合同包只能有一个标底【答案】：D122.危险性较大分部分项工程开工前，专项方案编制人员会同（），向参加施工的全体管理人员、作业人员交底。

A.总监理工程师

B.施工单位项目负责人

C.监理工程师

D.施工员【答案】：D123.施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。

A.40

B.30

C.20

D.10【答案】：B124.（）是在不考虑工程费用的情况下进行的。

A.工期优化

B.时间优化

C.费用优化

D.资源优化【答案】：A125.关于大体积混凝土施工说法错误的是（）。

A.宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种

B.粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用粗砂

C.宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料

D.掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉【答案】：B126.下列不需要抽检的是（）。

A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料

B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸

C.施工单位自制的工程构配件

D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】：C127.用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（）。

A.人

B.材料

C.设备

D.环境【答案】：D128.某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1％，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。

A.360.00

B.363.61

C.376.53

D.380.48【答案】：C129.根据公路照明设施设置区域不同公路照明设施可分为道路照明、管理业务及服务照明和（）等。

A.室内照明

B.景观照明

C.装饰照明

D.大面积照明【答案】：B130.专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.施工项目技术负责人

B.施工项目负责人

C.施工单位技术负责人

D.施工单位负责人【答案】：C131.交通运输部推荐的《公路工程标准施工招标文件》专用合同条款规定“工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。”

A.20%

B.30%

C.50%

D.70%【答案】：A132.在费用支付中，应由（）负责编制支付证书并报送建设单位核准支付。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位【答案】：B133.工程参建单位应落实（）要求，细化各岗位职责，按年度层层签订安全生产责任书，并定期组织考核。

A.三管三必须

B.一岗双责

C.三同时

D.师傅带徒弟【答案】：B134.通用的典型质量环把产品质量分为（）个阶段。

A.8

B.9

C.10

D.11【答案】：D135.下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（）。

A.水工工程仅指水下工程

B.当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位

C.当设计未作明确规定时，施工水位的确定无潮港采用工程所在地的平均潮位

D.水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则【答案】：D136.某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。

A.采石场

B.采石场和市环保局为共同被告

C.市环保局

D.市环保局为被告,采石场为第三人【答案】：A137.施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。

A.15

B.25

C.20

D.30【答案】：D138.施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。

A.二级配电一级保护

B.一级配电一级保护

C.三级配电二级保护

D.三级配电三级保护【答案】：C139.施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。

A.3个月

B.4个月

C.5个月

D.6个月【答案】：D140.由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.14

B.25

C.28

D.42【答案】：C141.用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。

A.15

B.30

C.45

D.60【答案】：B142.下列不属于监理工作依据的是（）。

A.有关安全生产、劳动保护等的法律法规和标准规范

B.建设工程批准文件

C.委托监理合同

D.监理实施细则【答案】：D143.水泥混凝土面层，灌缝料的养护期应符合规定，在灌缝料固化期间应（）。

A.保持交通

B.封闭交通

C.部分交通

D.仅施工车辆通行【答案】：B144.下列不属于施工单位不得租用的施工机械的是（）。

A.国家明令淘汰或者禁止使用的

B.不是在指定厂家购买的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的

D.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】：B145.安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。

A.2

B.3

C.4

D.1【答案】：A146.下列不属于施工试验路段总结中的压实工艺主要参数的是（）。

A.松铺厚度

B.压实机械规格

C.压实度

D.最佳含水率【答案】：C147.下列不属于特种作业人员的是（）。

A.建筑电工

B.建筑架子工

C.建筑起重机械司机

D.抹灰工【答案】：D148.某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。

A.原告举证

B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证

C.适用举证责任倒置

D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任【答案】：B149.根据第200章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（）。

A.胸径小于8cm树木的砍伐及挖根

B.清除场地表面0～20范围以内的垃圾、废料

C.挖淤泥、挖石方

D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平【答案】：D150.在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。

A.19

B.26.5

C.31.5

D.37.5【答案】：C151.下列关于桥梁施工缝的处理，说法错误的是（）。

A.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，且宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位

B.对处理层混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到2.5MPa

C.有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带

D.重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插锚固钢筋【答案】：B152.在选择沥青面层材料时，（）适用于各级沥青面层的任何层次。

A.密级配沥青混凝土混合料AC

B.沥青玛蒂脂碎石混合料SMA

C.沥青碎石混合料AM

D.排水式沥青碎石混合料OGFC【答案】：A153.适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。

A.A级沥青

B.B级沥青

C.C级沥青

D.D级沥青【答案】：A154.关于衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的预防措施，采用模板台车进行模筑混凝土，进行壁后压浆提高混凝土衬砌与围岩之间的（）。

A.厚度

B.压实度

C.密实性

D.压力【答案】：C155.填石路堤施工时，每填筑高（）m宜检测路基中线和宽度。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：C156.关于桥梁基础钻孔灌注桩的成孔检查，以下说法错误的是（）。

A.检孔器的外径应不小于桩孔直径，长度宜为外径的4～6倍

B.钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验

C.清孔后，不必对孔底的沉淀厚度进行检验

D.挖孔桩终孔并对孔底处理后，对桩孔孔位、孔径、孔深、倾斜度及孔底处理情况等进行检验【答案】：C157.某工业项目年设计能力为生产某种产品30万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本400万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。

A.235294件，78.43%，56.33元

B.235294件，78.43%，56.14元

C.200000件，75%，56.14元

D.200000件，75%，56.14元【答案】：B158.合同文件的重要组成部分，是一份与技术规范相对应的文件，它是单价合同的产物，指的是（）。

A.企业定额

B.预算定额

C.招标控制价

D.工程量清单【答案】：D159.下列监理工作方式中，不属于主动控制的是（）。

A.编制监理计划

B.旁站监理

C.监理指令单

D.工程计量【答案】：C160.施工过程的基本内容主要是（）。

A.劳动过程

B.自然过程

C.服务过程

D.工作过程【答案】：A161.价值工程活动的核心是（）。

A.功能分析

B.成果分析

C.价值评价

D.方案创造【答案】：A162.顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（）报监理工程师批准。

A.7d

B.10d

C.14d

D.28d【答案】：D163.无机结合料稳定材料施工期的日最低气温应在（）以上。

A.0℃

B.3℃

C.5℃

D.10℃【答案】：C164.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人

A.14

B.25

C.28

D.42【答案】：C165.作业面与水平安全网之间的高差不得超过（）。

A.1.0m

B.2.0m

C.3.0m

D.4.0m【答案】：C166.同步碎石封层施工，选择代表性路段作为试验路段，长度应不小于（）。

A.100m

B.200m

C.300m

D.400m【答案】：B167.公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。

A.军队代表

B.政府部门

C.国防单位

D.国家安全单位【答案】：A168.每批钢筋进厂检验的检验数量要求应符合的是（）。

A.不得大于50t

B.不得大于40t

C.同一规格

D.不得大于30t【答案】：C169.对预应力混凝土结构，在混凝土抗压强度达到（）的条件下，其侧模应在预应力钢束张拉前拆除。

A.0.4～0.8MPa

B.0.1MPa

C.2.5MPa

D.0.5MPa【答案】：C170.政府投资交通建设项目实行（），企业投资交通建设项目实行（）。

A.审批制、审核制

B.审核制、核准制

C.审批制、核准制

D.核准制、审批制【答案】：C171.某工程项目2018年开工，工程所在地的省统计局公布的2019年、2020年、2021年钢材价格指数分别为101、109、116。则2021年的定基指数为（）。

A.1.253

B.1.277

C.1.326

D.1.451【答案】：B172.甲公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。

A.2160

B.2240

C.2480

D.2519【答案】：C173.预防和避免事故发生的关键是从工程项目施工开始，就应用人机工程学的原理和方法，通过正确的管理，努力消除各种不安全因素，建立（）相协调工作及操作的机制。

A.人-环境

B.机-环境

C.人-机-环境

D.人-机【答案】：C174.水泥混凝土面板出现5mm裂缝，属于（）。

A.轻度裂缝

B.中度裂缝

C.重度裂缝

D.极重度裂缝【答案】：B175.施工单位应当按照平安工地建设标准，每季度至少开展一次自我评价。施工单位自我评价报告应报（）。

A.建设单位

B.交通运输主管部门

C.监理单位

D.安全生产主管部门【答案】：C176.砌筑用砂浆，一组砂浆试样的强度为该组试样（）试件（）抗压极限强度的平均值。

A.2个，14d

B.3个，14d

C.2个，28d

D.3个，28d【答案】：D177.高速公路水泥稳定类基层压实度应达到（）。

A.96％

B.97％

C.98％

D.99％【答案】：C178.关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是（）。

A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈

B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖

C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁

D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】：A179.施工总进度计划是反映合同工程（）。

A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排

B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排

C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排

D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间