储能电站EPC总承包合同条款范本合同二篇_第1页
储能电站EPC总承包合同条款范本合同二篇_第2页
储能电站EPC总承包合同条款范本合同二篇_第3页
储能电站EPC总承包合同条款范本合同二篇_第4页
储能电站EPC总承包合同条款范本合同二篇_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

储能电站EPC总承包合同条款范本合同二篇篇一鉴于发包人(以下简称“甲方”)需要建设一座储能电站(项目名称:[项目具体名称],以下简称“本项目”),拟采用工程总承包(EPC)模式委托承包人(以下简称“乙方”)完成本项目的工程设计、设备材料采购、工程施工、调试及配套服务等全部工作,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本项目EPC总承包事宜,达成如下协议:第一条项目概况1.1本项目位于[项目具体地点]。1.2本项目主要建设内容为[简要描述储能电站主要建设内容,如电池系统、PCS、升压站、监控系统等]。1.3本项目规模为[描述项目规模,如电池容量、功率、电压等级等]。1.4本项目采用[说明技术方案,如电池类型、PCS类型、系统集成方案等]技术方案。第二条合同范围与内容2.1乙方按照国家及行业相关标准和规范,以及甲方提供的设计基础资料和需求,负责本项目的EPC总承包工作,具体包括:2.1.1工程设计:完成本项目所有阶段的设计工作,包括可行性研究设计(如需要)、初步设计、施工图设计,以及相关设计文件的报批、报审等工作。2.1.2设备材料采购:根据设计文件要求,负责本项目中所有设备及材料的采购、制造(如需)、运输、保险、检验及进场验收等工作。2.1.3施工安装:负责本项目土建工程、电气安装工程、电池系统安装工程、辅助系统安装工程等的施工、设备调试和系统调试工作。2.1.4试运行:负责本项目带电调试和试运行工作,确保项目达到设计要求。2.1.5竣工验收:配合甲方组织竣工验收,并提交完整的竣工资料。2.1.6质量保修:在质量保修期内,按照国家相关规定和合同约定,履行质量保修义务。2.1.7其他:完成甲方要求的与本项目相关的其他工作,如[根据实际情况补充]。2.2甲方负责提供本合同附件一《设计基础资料清单》中所列资料,并保证资料的真实性、准确性和完整性。甲方应配合乙方办理本项目施工所需的相关许可、备案手续(如环保、消防等),并承担相关费用。第三条合同价款3.1本项目EPC总承包合同价款为人民币[合同总价款金额]元(大写:[合同总价款大写金额]整)。3.2合同价款包含设计费、设备费、材料费、施工费、现场管理费、临时设施费、利润、税金及其他费用。3.3本合同采用[固定总价/固定单价/成本加酬金]方式计价。采用固定总价方式的,合同价款在合同有效期内固定不变;采用固定单价方式的,工程量按实际发生计算,合同总价根据实际工程量结算;采用成本加酬金方式的,成本部分按实际发生额结算,酬金部分按[约定方式计算]。第四条合同价款支付4.1预付款:合同签订生效后[具体天数]日内,甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款,即人民币[预付款金额]元。乙方应提供等额发票。4.2设计费:乙方完成设计文件编制并经甲方审核通过后[具体天数]日内,甲方向乙方支付至合同总价款[百分比]%的设计费,即人民币[设计费金额]元。乙方应提供等额发票。4.3设备材料款:乙方采购的主要设备材料运抵现场并经甲方验收合格后[具体天数]日内,甲方向乙方支付至合同总价款[百分比]%的设备材料款,即人民币[设备材料款金额]元。乙方应提供等额发票及设备材料清单、验收记录。4.4施工进度款:本项目施工过程中,根据乙方提交的进度款支付申请和已完成工程量,甲乙双方协商确定支付节点和比例。乙方应在每个支付节点前[具体天数]日内提交支付申请及相关证明材料,甲方在收到申请后[具体天数]日内审核并支付相应款项。4.5竣工结算款:本项目通过竣工验收后[具体天数]日内,乙方提交竣工结算报告及完整结算资料,甲乙双方核对确认后,甲方向乙方支付至结算价款的[百分比]%,即人民币[竣工结算款金额]元。乙方应提供等额发票及完整的结算资料。4.6质保金:结算总价款的[百分比]%作为工程质量保证金(质保金),在质量保修期满且无遗留质量问题后[具体天数]日内,甲方向乙方一次性返还。4.7支付方式:甲方应通过银行转账方式向乙方支付合同价款。乙方应向甲方提供符合要求的发票。第五条设计管理5.1乙方应根据甲方提供的设计基础资料和需求,按照国家及行业相关标准、规范和合同约定,完成本项目的设计工作。5.2乙方应提交设计文件供甲方审核。甲方应在收到设计文件后[具体天数]日内予以审核并反馈意见。乙方应根据甲方意见进行修改完善,直至设计文件经甲方审核通过。5.3乙方应负责办理设计文件报批、报审等工作,并承担相关费用。5.4任何设计变更,均需经甲方书面同意。设计变更引起合同价款增减的,按合同约定进行调整。第六条设备材料采购与检验6.1乙方应按照设计文件要求,选择合格的生产商进行设备材料采购,确保设备材料的质量符合国家及行业相关标准和规范。6.2乙方应负责设备材料的运输、保险和卸货,并承担相关费用。6.3设备材料运抵现场后,乙方应立即通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后[具体天数]日内组织验收。验收合格的,签署验收记录;验收不合格的,甲方应立即通知乙方更换或退货,由此产生的费用由乙方承担。6.4乙方应提供设备材料的质量证明文件和出厂合格证。必要时,甲方或其委托的第三方有权对设备材料进行抽检或见证测试,费用由[约定承担方]承担。第七条施工与进度管理7.1乙方应编制详细的施工组织设计和项目进度计划,报送甲方审核。经甲方审核通过后,乙方应按照批准的进度计划组织施工。7.2乙方应建立健全安全生产管理体系,严格执行安全生产操作规程,确保施工安全。乙方应承担因其原因造成的任何安全事故责任及损失。7.3乙方应负责施工现场的管理,保持现场整洁,并做好成品保护和环境保护工作。7.4因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担违约责任。因甲方原因或不可抗力导致工期延误的,工期相应顺延。第八条质量管理8.1乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范,以及设计文件要求,确保工程质量。8.2乙方应建立健全质量管理体系,并负责整个项目实施过程中的质量控制和质量检查工作。8.3乙方应配合甲方进行分部分项工程验收和竣工验收。隐蔽工程隐蔽前,乙方应通知甲方进行验收。8.4本项目质量保修期为自竣工验收合格之日起[具体年限]年。在质量保修期内,乙方应按照国家相关规定和合同约定,履行质量保修义务,并承担相关费用。第九条验收9.1乙方应按合同约定完成各项工作,并随时接受甲方的检查。9.2分部分项工程验收:在关键节点,乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后[具体天数]日内组织验收。9.3竣工验收:本项目施工完成后,乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整竣工资料。甲方应在收到申请后[具体天数]日内组织竣工验收。验收合格的,签署竣工验收报告;验收不合格的,乙方应按要求整改,并承担整改费用。第十条索赔与反索赔10.1因甲方原因导致乙方损失(包括但不限于工期延误、费用增加等),乙方应在索赔事件发生后[具体天数]日内向甲方提交索赔报告,并提供相关证据。甲方应在收到索赔报告后[具体天数]日内进行审核,并给予答复。索赔事项最终通过协商解决。10.2因乙方原因给甲方造成损失(包括但不限于工程缺陷、工期延误等),甲方有权向乙方提出反索赔,并要求乙方承担相应责任。第十一条违约责任11.1甲方未按合同约定支付合同价款的,每逾期一日,应向乙方支付逾期支付金额[百分比]的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]%。11.2乙方未按合同约定完成工程,导致工期延误的,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款[百分比]的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]%。逾期超过[具体天数]日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。11.3工程质量不符合合同约定的,乙方应负责无偿返工、修复,并承担由此产生的全部费用。若因工程质量问题导致甲方无法使用或造成其他损失的,乙方应承担赔偿责任。11.4乙方违反保密义务,泄露甲方商业秘密的,应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件,包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。12.2任何一方因不可抗力导致不能履行或不能完全履行合同时,应在不可抗力发生后[具体天数]日内通知对方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响,协商决定是否解除合同或部分免除责任。第十三条保险13.1乙方应在合同签订后[具体天数]日内,向[指定保险机构]投保工程一切险和第三方责任险,保险范围和金额应符合合同约定。保险单据复印件应提交甲方备案。13.2乙方应负责办理本项目施工期间所需的其他保险,并承担相关费用。第十四条保密14.1甲乙双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。14.2本保密义务在本合同终止后[具体年限]年内仍然有效。第十五条争议解决15.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。15.2协商不成的,任何一方均有权向[指定仲裁委员会]申请仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。15.3或协商不成的,任何一方均有权向[有管辖权的人民法院]提起诉讼。第十六条合同生效、变更与终止16.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。16.2本合同的任何变更,均需经甲乙双方协商一致,并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。16.3本合同在下列情况下终止:*本项目EPC总承包工作完成,并经甲方竣工验收合格;*双方协商一致解除;*一方严重违约,导致合同无法继续履行,守约方有权解除合同;*法律规定或双方约定的其他终止情形。第十七条通知与送达17.1甲乙双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信,均应以书面形式,并通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达。17.2通知在以下时间视为送达:*专人递送:交付时;*挂号信:寄出后[具体天数]日;*传真或电子邮件:发送成功时。17.3任何一方变更联系方式,应提前[具体天数]日书面通知对方。第十八条法律适用与知识产权18.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。18.2本项目的设计成果、技术秘密等知识产权归乙方所有。甲方在项目运营过程中使用该部分成果,不视为侵犯乙方知识产权。但甲方不得将该项目的设计成果、技术秘密用于本项目以外的其他用途。第十九条不可分割性19.1本合同各条款是相互独立、不可分割的。任何一条款的无效或不可执行,不影响其他条款的效力。第二十条其他20.1本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。20.2本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。20.3本合同一式[具体份数]份,甲方执[具体份数]份,乙方执[具体份数]份,具有同等法律效力。(以下无正文)甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):法定代表人或授权代表(签字):日期:日期:篇二鉴于发包人(以下简称“甲方”)需要建设一座储能电站(项目名称:[项目具体名称],以下简称“本项目”),拟采用工程总承包(EPC)模式委托承包人(以下简称“乙方”)完成本项目的工程设计、设备材料采购、工程施工、调试及配套服务等全部工作,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本项目EPC总承包事宜,达成如下协议:第一条项目概况1.1本项目位于[项目具体地点]。1.2本项目主要建设内容为[简要描述储能电站主要建设内容,如电池系统、PCS、升压站、监控系统等]。1.3本项目规模为[描述项目规模,如电池容量、功率、电压等级等]。1.4本项目采用[说明技术方案,如电池类型、PCS类型、系统集成方案等]技术方案。第二条合同范围与内容2.1乙方按照国家及行业相关标准和规范,以及甲方提供的设计基础资料和需求,负责本项目的EPC总承包工作,具体包括:2.1.1工程设计:完成本项目所有阶段的设计工作,包括可行性研究设计(如需要)、初步设计、施工图设计,以及相关设计文件的报批、报审等工作。2.1.2设备材料采购:根据设计文件要求,负责本项目中所有设备及材料的采购、制造(如需)、运输、保险、检验及进场验收等工作。2.1.3施工安装:负责本项目土建工程、电气安装工程、电池系统安装工程、辅助系统安装工程等的施工、设备调试和系统调试工作。2.1.4试运行:负责本项目带电调试和试运行工作,确保项目达到设计要求。2.1.5竣工验收:配合甲方组织竣工验收,并提交完整的竣工资料。2.1.6质量保修:在质量保修期内,按照国家相关规定和合同约定,履行质量保修义务。2.1.7其他:完成甲方要求的与本项目相关的其他工作,如[根据实际情况补充]。2.2甲方负责提供本合同附件一《设计基础资料清单》中所列资料,并保证资料的真实性、准确性和完整性。甲方应配合乙方办理本项目施工所需的相关许可、备案手续(如环保、消防等),并承担相关费用。第三条合同价款3.1本项目EPC总承包合同价款为人民币[合同总价款金额]元(大写:[合同总价款大写金额]整)。3.2合同价款包含设计费、设备费、材料费、施工费、现场管理费、临时设施费、利润、税金及其他费用。3.3本合同采用[固定总价/固定单价/成本加酬金]方式计价。采用固定总价方式的,合同价款在合同有效期内固定不变;采用固定单价方式的,工程量按实际发生计算,合同总价根据实际工程量结算;采用成本加酬金方式的,成本部分按实际发生额结算,酬金部分按[约定方式计算]。第四条合同价款支付4.1预付款:合同签订生效后[具体天数]日内,甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款,即人民币[预付款金额]元。乙方应提供等额发票。4.2设计费:乙方完成设计文件编制并经甲方审核通过后[具体天数]日内,甲方向乙方支付至合同总价款[百分比]%的设计费,即人民币[设计费金额]元。乙方应提供等额发票。4.3设备材料款:乙方采购的主要设备材料运抵现场并经甲方验收合格后[具体天数]日内,甲方向乙方支付至合同总价款[百分比]%的设备材料款,即人民币[设备材料款金额]元。乙方应提供等额发票及设备材料清单、验收记录。4.4施工进度款:本项目施工过程中,根据乙方提交的进度款支付申请和已完成工程量,甲乙双方协商确定支付节点和比例。乙方应在每个支付节点前[具体天数]日内提交支付申请及相关证明材料,甲方在收到申请后[具体天数]日内审核并支付相应款项。4.5竣工结算款:本项目通过竣工验收后[具体天数]日内,乙方提交竣工结算报告及完整结算资料,甲乙双方核对确认后,甲方向乙方支付至结算价款的[百分比]%,即人民币[竣工结算款金额]元。乙方应提供等额发票及完整的结算资料。4.6质保金:结算总价款的[百分比]%作为工程质量保证金(质保金),在质量保修期满且无遗留质量问题后[具体天数]日内,甲方向乙方一次性返还。4.7支付方式:甲方应通过银行转账方式向乙方支付合同价款。乙方应向甲方提供符合要求的发票。第五条设计管理5.1乙方应根据甲方提供的设计基础资料和需求,按照国家及行业相关标准、规范和合同约定,完成本项目的设计工作。5.2乙方应提交设计文件供甲方审核。甲方应在收到设计文件后[具体天数]日内予以审核并反馈意见。乙方应根据甲方意见进行修改完善,直至设计文件经甲方审核通过。5.3乙方应负责办理设计文件报批、报审等工作,并承担相关费用。5.4任何设计变更,均需经甲方书面同意。设计变更引起合同价款增减的,按合同约定进行调整。第六条设备材料采购与检验6.1乙方应按照设计文件要求,选择合格的生产商进行设备材料采购,确保设备材料的质量符合国家及行业相关标准和规范。6.2乙方应负责设备材料的运输、保险和卸货,并承担相关费用。6.3设备材料运抵现场后,乙方应立即通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后[具体天数]日内组织验收。验收合格的,签署验收记录;验收不合格的,甲方应立即通知乙方更换或退货,由此产生的费用由乙方承担。6.4乙方应提供设备材料的质量证明文件和出厂合格证。必要时,甲方或其委托的第三方有权对设备材料进行抽检或见证测试,费用由[约定承担方]承担。第七条施工与进度管理7.1乙方应编制详细的施工组织设计和项目进度计划,报送甲方审核。经甲方审核通过后,乙方应按照批准的进度计划组织施工。7.2乙方应负责施工现场的管理,保持现场整洁,并做好成品保护和环境保护工作。7.3乙方应建立健全安全生产管理体系,严格执行安全生产操作规程,确保施工安全。乙方应承担因其原因造成的任何安全事故责任及损失。7.4乙方违反合同约定导致工期延误的,应承担违约责任。因甲方原因或不可抗力导致工期延误的,工期相应顺延。第八条质量管理8.1乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范,以及设计文件要求,确保工程质量。8.2乙方应建立健全质量管理体系,并负责整个项目实施过程中的质量控制和质量检查工作。8.3乙方应配合甲方进行分部分项工程验收和竣工验收。隐蔽工程隐蔽前,乙方应通知甲方进行验收。8.4本项目质量保修期为自竣工验收合格之日起[具体年限]年。在质量保修期内,乙方应按照国家相关规定和合同约定,履行质量保修义务,并承担相关费用。第九条验收9.1乙方应按合同约定完成各项工作,并随时接受甲方的检查。9.2分部分项工程验收:在关键节点,乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后[具体天数]日内组织验收。9.3竣工验收:本项目施工完成后,乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整竣工资料。甲方应在收到申请后[具体天数]日内组织竣工验收。验收合格的,签署竣工验收报告;验收不合格的,乙方应按要求整改,并承担整改费用。第十条索赔与反索赔10.1因甲方原因导致乙方损失(包括但不限于工期延误、费用增加等),乙方应在索赔事件发生后[具体天数]日内向甲方提交索赔报告,并提供相关证据。甲方应在收到索赔报告后[具体天数]日内进行审核,并给予答复。索赔事项最终通过协商解决。10.2因乙方原因给甲方造成损失(包括但不限于工程缺陷、工期延误等),甲方有权向乙方提出反索赔,并要求乙方承担相应责任。第十一条违约责任11.1甲方未按合同约定支付合同价款的,每逾期一日,应向乙方支付逾期支付金额[百分比]的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]%。11.2乙方未按合同约定完成工程,导致工期延误的,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款[百分比]的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]%。逾期超过[具体天数]日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。11.3工程质量不符合合同约定的,乙方应负责无偿返工、修复,并承担由此产生的全部费用。若因工程质量问题导致甲方无法使用或造成其他损失的,乙方应承担赔偿责任。11.4乙方违反保密义务,泄露甲方商业秘密的,应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件,包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。12.2任何一方因不可抗力导致不能履行或不能完全履行合同时,应在不可抗力发生后[具体天数]日内通知对方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响,协商决定是否解除合同或部分免除责任。第十三条保险13.1乙方应在合同签订后[具体天数]日内,向[指定保险机构]投保工程一切险和第三方责任险,保险范围和金额应符合合同约定。保险单据复印件应提交甲方备案。13.2乙方应负责办理本项目施工期间所需的其他保险,并承担相关费用。第十四条保密14.1甲乙双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。14.2本保密义务在本合同终止后[具体年限]年内仍然有效。第十五条争议解决15.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。15.2协商不成的,任何一方均有权向[指定仲裁委员会]申请仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。15.3或协商不成的,任何一方均有权向[有管辖权的人民法院]提起诉讼。第十六条合同生效、变更与终止16.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。16.2本合同的任何变更,均需经甲乙双方协商一致,并签

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论