2026年设备监理师之设备监理合同通关题库附参考答案详解【巩固】

2026年设备监理师之设备监理合同通关题库附参考答案详解【巩固】1.按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前【答案】：C2.在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】：C3.“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。

A.采取补救措施

B.赔偿损失

C.继续履行

D.违约金规则【答案】：C4.设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】：D5.甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权【答案】：C6.下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。

A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理

B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理

C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况

D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实【答案】：A7.甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效【答案】：A8.工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。

A.工程师向助手签发授权委托书时

B.业主和承包商收到授权委托书副本时

C.工程师向助手签发授权委托书后第14天

D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】：B9.对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】：A10.投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】：A11.承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。

A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用

B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担

C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用

D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】：B12.招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。

A.招标项目估算价的10%

B.中标合同金额的10%

C.招标项目估算价的5%

D.中标合同金额的2%【答案】：B13.业主可以使用某部分工程的条件是()。

A.工程师为该部分工程签发了接收证书

B.承包商完成了该部分工程的全部施工

C.已经对该部分工程进行了竣工试验

D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】：A14.合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法【答案】：B15.FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C16.只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明【答案】：B17.在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件【答案】：A18.由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失【答案】：A19.承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前【答案】：A20.世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单【答案】：D21.大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15【答案】：A22.承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。

A.开工日期起，至竣工日期

B.签发开工通知起，至竣工时间届满

C.开工日期起，至签发工程接收证书

D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】：C23.某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为丙，合同价为950万元

D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】：B24.根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A.执行

B.撤销

C.中止执行

D.不予执行【答案】：C25.FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】：B26.买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人【答案】：C27.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场【答案】：A28.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。

A.设备起运日起，至设备离开现场

B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工

C.开工之日起，至颁发接收证书

D.开工之日起，至竣工时间届满【答案】：A29.设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排【答案】：A30.某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年【答案】：C31.设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。

A.争议的解决方式

B.评标委员会的人员组成

C.主要技术性能数据

D.推荐的中标候选人【答案】：A32.承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期【答案】：D33.某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】：A34.在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。

A.缺陷责任期

B.质量保证期

C.缺陷通知期

D.设备维修期【答案】：C35.合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为【答案】：A36.根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】：B37.承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前【答案】：C38.FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】：D39.在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗【答案】：D40.根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失()。

A.实体民事权利

B.胜诉权

C.起诉权

D.抗辩权【答案】：B41.根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。

A.主要工艺、技术采用特定专有技术

B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】：C42.下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端【答案】：A43.业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。

A.工程师签发接收证书后的14

B.业主接收工程后的21

C.缺陷通知期届满后的14

D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21【答案】：D44.招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺【答案】：A45.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。

A.工程师

B.工程师助手

C.雇主

D.雇主代表【答案】：C46.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期【答案】：A47.下列关于分包商的说法，正确的是()。

A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意

B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师

C.承包商应当对指定分包商的行为负责

D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】：C48.甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

A.解除甲乙之间的合同

B.撤销甲乙之间的合同

C.撤销甲转让设备的行为

D.变更甲转让设备的价格【答案】：C49.保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.保险人【答案】：C50.根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】：C51.由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润【答案】：C52.按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门【答案】：D53.根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让

D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】：B54.承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。

A.业主

B.承包商项目经理

C.承包商

D.工程师代表【答案】：B55.按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内【答案】：C56.有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】：D57.暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.指定分包商【答案】：A58.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】：D59.在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】：B60.业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】：A61.某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员【答案】：C62.承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还【答案】：B63.施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】：B64.如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：B65.根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商【答案】：C66.如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】：D67.如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书【答案】：D68.设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况【答案】：D69.若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润【答案】：B70.设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】：A71.中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任【答案】：A72.买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】：C73.根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔【答案】：A74.根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

A.合同法

B.招标人意见

C.招标文件

D.招标内容【答案】：C75.根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证【答案】：D76.FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：D77.设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。

A.安装调试验收后

B.安装调试验收前

C.设备采购合同内

D.设备交于采购方后【答案】：C78.由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：B79.根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】：A80.某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内【答案】：A81.某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师【答案】：C82.承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C83.当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定合同内容

C.推定为未变更

D.重新确定合同内容【答案】：C84.FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】：B85.甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲连带【答案】：C86.公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】：D87.工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】：B88.根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】：A89.在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】：C90.劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】：C91.发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理【答案】：C92.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工时间届满之日

C.签发接收证书日

D.签发履约证书日【答案】：D93.在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】：C94.下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】：A95.设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人【答案】：A96.具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业【答案】：D97.FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。

A.进度款

B.结算款

C.合同价格

D.保留金【答案】：C98.为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。

A.有权代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】：B99.承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要【答案】：A100.下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件【答案】：D101.2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。

A.要约被撤销

B.承诺生效

C.要约失效

D.要约被撤回【答案】：A102.某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。

A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查

C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复【答案】：C103.国内设备工程合同的生效时间是()。

A.经公证

B.经批准

C.双方对合同条款取得一致意见

D.双方签署【答案】：D104.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】：C105.行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼【答案】：C106.债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。

A.通知债权人

B.经债权人同意

C.与第三人约定且经主管部门批准

D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】：B107.根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】：C108.保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人【答案】：C109.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同【答案】：C110.根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标【答案】：D111.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门【答案】：A112.如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书【答案】：B113.根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。

A.1

B.2

C.4

D.10【答案】：B114.如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.政府主管部门【答案】：B115.甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日【答案】：B116.下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收【答案】：C117.在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的【答案】：C118.根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】：B119.根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。

A.招标地建设主管部门

B.工程项目所在地建设主管部门

C.招标人

D.招标代理机构【答案】：C120.根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。

A.真实性、合法性、客观性

B.合法性、客观性、公正性

C.合法性、客观性、关联性

D.真实性、关联性、公正性【答案】：C121.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】：A122.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天【答案】：B123.下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量【答案】：C124.下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】：D125.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言【答案】：D126.如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师【答案】：A127.某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】：D128.承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。

A.即时处分权

B.使用权

C.留置权

D.收益权【答案】：C129.某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：B130.当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。

A.承包商为此工作实际支付的成本

B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费

C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润

D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润【答案】：D131.根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。

A.张某因工伤要求损害赔偿

B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金

C.甲厂购买的机床存在质量缺陷

D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】：D132.无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的【答案】：D133.采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地【答案】：C134.根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的【答案】：D135.甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理【答案】：B136.代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】：B137.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标【答案】：A138.代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。

A.法律

B.代理

C.行政

D.执法【答案】：A139.下列关于保证的说法不正确的是()。

A.学校不得为保证人

B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】：B140.根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】：B141.根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B142.甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】：B143.在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者【答案】：B144.根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】：C145.按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人【答案】：B146.根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：B147.设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书【答案】：A148.在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】：D149.承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】：A150.根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程【答案】：C151.FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼【答案】：C152.根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10【答案】：D153.根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A.标的物交付时

B.双方当事人签字或者盖章时

C.定金支付时

D.承诺到达时【答案】：B154.承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】：B155.根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例【答案】：B156.根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】：C157.根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过【答案】：A158.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。

A.开工日期

B.签发付款证书

C.签发接收证书

D.签发履约证书【答案】：C159.发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系【答案】：C160.根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300【答案】：D161.法定代理终止条件是()

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人辞去委托

D.代理人丧失行为能力【答案】：D162.根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】：A163.根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时【答案】：B164.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】：D165.设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同【答案】：D166.某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该户居民如何得到炉具的事实不清

C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】：A167.如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】：C168.建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】：C169.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】：D170.如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是()条款。

A.不可抗力

B.索赔

C.风险与保险

D.竣工结算【答案】：A171.保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任【答案】：C172.出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。

A.自该设备运抵目的地时

B.自该设备买卖合同生效时

C.自该设备买卖合同成立时

D.自该设备交付买受人时【答案】：C173.地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半【答案】：B174.甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权【答案】：A175.按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款【答案】：D176.建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年【答案】：C177.下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】：D178.对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】：B179.FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】：C180.业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。

A.银行保函

B.汇票

C.土地所有权

D.债券【答案】：A181.下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】：D182.合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同【答案】：C183.在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书【答案】：C184.下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是