2026年监理工程师之合同管理测试卷附完整答案详解（各地真题）

2026年监理工程师之合同管理测试卷附完整答案详解（各地真题）1.下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（）。

A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标

C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包

D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包【答案】：B2.以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是（）。

A.普通家庭一般不容易做到

B.能量不足

C.易发生慢性病

D.易发生营养缺乏病【答案】：C3.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.发包人原因指示的暂停施工

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】：C4.下列关于计量资料的说法，正确的是（）。

A.如身高、体重等

B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值

C.观察单位个数所得的资料

D.一般为无序变量

E.一般有单位为有序变量【答案】：A5.下列关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权力归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】：B6.（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】：C7.建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】：B8.（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款【答案】：A9.某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日【答案】：A10.发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的施工为原则【答案】：A11.下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。

A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%

B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量

C.食物搭配要合理

D.各营养素的比例要适宜

E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】：B12.根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务

C.延迟交付设备金额每周为0.08%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】：C13.关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本【答案】：D14.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价

C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】：C15.根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。

A.此端朝上，请勿倒置

B.重心、起吊点

C.尺寸，重量

D.危险标识【答案】：B16.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知【答案】：B17.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。

A.5

B.15

C.21

D.28【答案】：D18.CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。

A.雇主

B.CM承包商

C.总承包商

D.工程师【答案】：B19.下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。

A.中标通知书

B.投标函

C.专用合同条款

D.承包人建议书【答案】：A20.依据担保法规定，可以作为保证人的是（）

A.幼儿园

B.医院

C.企业法人

D.国家机关【答案】：C21.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】：A22.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押【答案】：D23.因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】：A24.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润【答案】：D25.下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁【答案】：D26.（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】：B27.承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。

A.14

B.7

C.28

D.56【答案】：C28.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】：A29.采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期)．然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。这种方法属于（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.最高投标价法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】：D30.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()

A.承包人可自行调运到其他工地

B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地

C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地

D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地【答案】：C31.在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于()

A.15μm

B.25μm

C.30μm

D.40μm【答案】：D32.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式【答案】：D33.（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%【答案】：C34.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】：D35.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用()做出装运标记。

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】：C36.关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查【答案】：B37.建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90【答案】：D38.下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书【答案】：C39.（2015年真题）在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务【答案】：B40.由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（）%。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B41.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】：C42.关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。

A.有助于提高交易效率，增加交易成本

B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

C.有利于对合同的审计和监督

D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】：A43.下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。

A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执

D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力【答案】：A44.在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。

A.保证技术上先进和经济上合理

B.保证质量上先进和经济上合理

C.保证质量上先进和安全上合理

D.保证技术上先进和安全上合理【答案】：A45.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】：A46.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。

A.发包人与工程师

B.工程师与承包人

C.发包人与承包人

D.工程师与供货人【答案】：C47.关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】：B48.下列幕墙形式不属于外循环双层幕墙的是()

A.开放式

B.箱体式

C.通道式

D.廊道式【答案】：A49.材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算【答案】：C50.设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。

A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失

B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失

C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失

D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失【答案】：C51.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立【答案】：A52.（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】：C53.下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】：D54.下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。

A.发电机

B.发动机

C.塔式起重机

D.钢【答案】：D55.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【答案】：C56.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。

A.安全.服务.成本

B.安全.风险.成本

C.风险.服务.成本

D.安全.服务.费用【答案】：A57.甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。

A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效

B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任

C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任

D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任【答案】：D58.根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天【答案】：C59.合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。

A.效力待定

B.仍然有效

C.可变更、可撤销

D.无效【答案】：B60.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人()。

A.3万元

B.5万元

C.7万元

D.10万元【答案】：A61.（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭【答案】：C62.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】：C63.FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)【答案】：B64.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。

A.发色人与承包人

B.承包人与供货人

C.工程师与供货人

D.工程师与承包人【答案】：D65.（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所【答案】：B66.要约与要约邀请的共同特征是()

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力【答案】：C67.某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。

A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目

B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任

C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任

D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】：B68.设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入、产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.投标单位的质量管理体系是否科学【答案】：A69.基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。

A.直接按照最新规定完成勘察工作

B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作

C.向发包人提出遵守新规定的建议

D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作【答案】：C70.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外

C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】：C71.关于踏勘现场的说法错误的是（）。

A.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，在编制投标文件时，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责

B.投标人应自理准备和参加投标活动的费用

C.招标人应按招标文件规定的时间.地点，组织投标人踏勘项目现场

D.部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行【答案】：A72.设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%【答案】：B73.工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人提交请求复工的报告【答案】：C74.关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】：C75.（）的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费

A.合同进度计划

B.合同总结报告

C.合同管理评价

D.合同订立评价【答案】：B76.材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。

A.有利于提高经济效益

B.有利于自身资质的不断完善

C.有利于提高自身的利益和供货质量

D.有利于吸引多家投标人参加竞争【答案】：D77.根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（）

A.投标报价大小写不一致

B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字

C.投标联合体没有提交共同投标协议

D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】：A78.不属于数据库基本结构的是（）。

A.原始数据

B.概念数据层

C.数据共享

D.逻辑数据层【答案】：C79.在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日【答案】：A80.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】：C81.按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。

A.计价方式

B.计价范围

C.计价目的

D.计价规定【答案】：A82.根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：B83.施工合同履行中，项目所在地突发地震导致施工不得不暂停。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以【答案】：A84.发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】：C85.根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。

A.保证法律关系至少必须有三方参加

B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理

D.国家机关不能作为保证人【答案】：C86.监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。

A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润

B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润

C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润

D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润【答案】：C87.施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】：D88.合同工期自（）起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日【答案】：D89.根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。

A.可以缩短建设周期

B.减少承包人的索赔

C.固定工期、固定费用

D.设计是最优方案【答案】：D90.检验水泥碱量的质量检验方法是（）

A.化学分析

B.理论换算法

C.物理试验法

D.经验判别法【答案】：A91.工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。

A.合同条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基础条款【答案】：B92.承包人按暂停工作的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.14

B.28

C.30

D.56【答案】：B93.投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16-65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】：D94.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金【答案】：A95.《简明标准施工招标文件》共分（）章。

A.六

B.七

C.八

D.九【答案】：C96.合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。

A.专用条款和普通条款

B.专用条款和基本条款

C.通用条款和基本条款

D.通用条款和专用条款【答案】：D97.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人【答案】：B98.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】：C99.根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权【答案】：A100.不可用于抵押的财产是（）

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地使用权

D.正在使用的交通工具【答案】：C101.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.发包人与承包人共同【答案】：B102.被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定【答案】：A103.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】：C104.在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题【答案】：B105.（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】：B106.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】：C107.关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。

A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整【答案】：D108.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】：C109.对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】：B110.(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】：B111.下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。

A.履约保函

B.预付款保函

C.合同协议书

D.投标保证金【答案】：C112.根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书

B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书

C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期

D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担【答案】：A113.监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】：C114.关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般为1年

C.包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过18个月

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】：C115.根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】：B116.不溶性膳食纤维主要包括（）。

A.树胶

B.纤维素

C.果胶

D.半纤维素

E.木质素【答案】：B117.下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。

A.企业法人的分支机构

B.企业的职能部门

C.国家机关

D.企业法人【答案】：D118.下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金【答案】：A119.在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。

A.同意承包人的暂停施工请求

B.不同意承包人的暂停施工请求

C.须继续等待24小时方是规定的回复期限

D.必须马上复工【答案】：A120.关于留置的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】：D121.依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。

A.在到货5天前进行通知承包人

B.承包人会同监理人共同进行验收

C.要求提前交货时，承包人可以拒绝

D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担【答案】：B122.英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。

A.项目经理和分包商

B.项目经理和承包商

C.承包商和公用事业部门

D.分包商和地方行政机关代表【答案】：B123.设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前【答案】：B124.能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决【答案】：A125.承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】：C126.在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（）。

A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标

B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价

C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争

D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人【答案】：D127.设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。

A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理

B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因

C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值

D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验【答案】：B128.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】：C129.ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.监理人【答案】：A130.预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。

A.竣工验收之日

B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日【答案】：B131.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册

C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间

D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行【答案】：C132.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%【答案】：B133.某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由()承担。

A.建设单位

B.承包人

C.设计单位

D.监理单位【答案】：B134.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地【答案】：C135.一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付【答案】：C136.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。

A.2900万元，3000万元

B.2900万元，2900万元

C.3100万元，3000万元

D.3100万元，2900万元【答案】：A137.按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】：B138.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】：A139.（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同【答案】：C140.下列关于中标通知书的说法，错误的是()。

A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件

B.中标价作为该投标人评标的基准价格

C.项目经理在要求履行合同时必须到位

D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选【答案】：D141.安装工程一切险通常应以（）为保险期限。

A.整个工期

B.设备生产至安装完成期间

C.工程全寿命期

D.施工安装合同有效期【答案】：A142.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

A.发包人名义

B.承包人名义

C.发包人和承包人的共同名义

D.承包人和保证人的共同名义【答案】：C143.根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()

A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”

B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定

C.工程师应对合同争议做出决定

D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】：A144.根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构【答案】：A145.建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。

A.使用权

B.销售权

C.购买权

D.所有权【答案】：D146.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）。

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】：A147.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。

A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责

B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年

C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行

D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】：D148.合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】：C149.英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（）。

A.适用于承包加酬金合同

B.适用于综合单价计量承包

C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况

D.适用于施工管理承包【答案】：A150.接受投标书阶段的工作不包括（）。

A.资格预审

B.接收投标书

C.宣布开标

D.招标文件的澄清【答案】：C151.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于发包人对分包合同管理的是（）。

A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权

B.对分包工程的批准

C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理

D.对分包商的施工进行监督、管理和协调【答案】：B152.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性【答案】：D153.《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】：B154.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业【答案】：D155.（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】：B156.AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件【答案】：B157.以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。

A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝

B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法

C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】：D158.在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。

A.3

B.7

C.14

D.28【答案】：C159.对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过（）实现。

A.补偿

B.索赔

C.投保

D.保证【答案】：B160.幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是()

A.防结构变形

B.防雨水渗漏

C.防热胀冷缩

D.防电化腐蚀【答案】：B161.关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】：A162.关于24h回顾法的优点描述错误的是（）。

A.所用时间短，应答者不需要较高文化

B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分析比较

C.调查员不需要严格培训

D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值【答案】：C163.下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。

A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正

C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】：A164.FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】：D165.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】：D166.（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C167.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间【答案】：B168.关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）

A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.意外伤害保险费是强制性保险

C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】：B169.下列勘察要求说法错误的是（）

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置

C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可【答案】：D170.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权【答案】：C171.设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。

A.工程师

B.承包人

C.分包人

D.监理人【答案】：B172.关于承诺的说法，正确的是()

A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺

B.承诺可以对要约的数量作出变更

C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺

D.承诺不得撤销【答案】：D173.关于承担违约责任的说法，正确的是()

A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任

C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】：B174.由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()

A.提交给业主

B.提交给工程师

C.提交给承包商

D.分别提交给业主和承包商【答案】：C175.(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】：B176.下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。

A.不动产抵押权

B.动产抵押权

C.动产质权

D.定金【答案】：A177.下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议【答案】：C178.（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同【答案】：A179.关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。

A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书

B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议

C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励【答案】：B180.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】：C181.当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.抵押合同生效

B.登记

C.获得贷款

D.债务人签字【答案】：B182.9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.B资格审查办法