建设工程承包协议2026年补充条款

建设工程承包协议2026年补充条款甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]注册地址：[地址]联系电话：[电话]乙方（承包人）：[乙方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]注册地址：[地址]联系电话：[电话]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就[项目名称]建设工程（以下简称“本项目”）的承包事宜，经友好协商，就原《建设工程承包协议》（以下简称“原协议”）达成如下补充条款，作为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。第一条法律法规适应性1.1甲乙双方确认并同意，本补充条款及原协议的履行，均应遵守中华人民共和国在2026年1月1日之后施行或修订的，与本项目相关的所有有效法律、行政法规、部门规章、地方性法规、司法解释及政策文件。任何一方均应根据法律法规的变化，及时通知对方，并协商对原协议或本补充条款进行必要的修改或补充。1.2若因法律法规的变更导致原协议或本补充条款的部分条款失效或履行困难，双方应在收到通知后[三十]日内协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。第二条技术标准与规范更新2.1双方同意，对于2026年期间国家或行业发布的新的强制性技术标准、规范和规程，本项目的施工、验收等应按照新的标准执行。2.2任何一方提出采用新标准或规范的，应至少提前[六十]日书面通知对方，并提供相关标准规范的文本或获取途径。双方应在收到通知后[三十]日内就标准规范的适用性、相关费用及工期影响等事宜进行协商；协商达成一致的，应签订书面补充协议确认。协商不成的，可按照原协议约定的争议解决方式处理。第三条绿色建造与可持续发展3.1双方同意在本项目施工及运营过程中，遵守国家及地方关于绿色建筑、节能减排、环境保护、资源节约的强制性要求。3.2乙方承诺在符合设计文件要求的前提下，优先采用节能、节水、节材、环保的建筑材料和设备，具体措施包括但不限于：[可根据项目具体情况列举，例如：使用达到国家一级能效标准的设备、采用节水型器具、最大化建筑废弃物回收利用率、使用预拌混凝土和预拌砂浆、选用绿色建材等]。3.3甲方应在招标文件、设计文件及相关管理要求中明确绿色建造指标，并配合乙方落实相关措施。乙方应承担因其绿色建造措施产生的额外成本，除非该成本属于设计变更或甲方要求所致。第四条数字化与信息化建设4.1双方同意，在本项目实施期间，应充分利用建筑信息模型（BIM）技术及其他信息化管理工具，提升项目管理效率和协同水平。4.2乙方应负责建立和维护本项目的信息化管理系统，包括但不限于BIM模型建立、智慧工地平台应用等，确保系统数据的准确性、完整性和安全性，并保证甲方及其授权人员能够合理访问相关数据。4.3甲方应提供必要的网络、设备等支持，并明确信息化的管理要求和流程。双方应共同制定信息安全管理细则，明确数据保密责任，防止信息泄露、篡改或丢失。第五条风险管理与应对5.1双方同意，应充分识别并评估本项目在2026年期间可能面临的新风险，包括但不限于气候变化导致的极端天气事件、全球供应链波动、网络安全风险等。5.2针对极端天气风险，乙方应制定专项应急预案，加强施工现场安全管理，并确保持有足额有效的工程意外伤害保险和财产保险。因不可抗力导致的工期延误，双方应按照原协议约定处理。5.3针对市场价格波动风险，双方应严格执行原协议约定的价格调整机制，并可根据市场情况变化，协商调整风险共担比例。5.4针对网络安全风险，双方均应采取必要的技术和管理措施保护项目相关信息系统的安全，包括防火墙设置、数据加密、访问控制、定期安全审计等。因一方原因导致网络攻击、数据泄露等安全事故，责任方应承担相应的损失和法律责任。第六条合同价款与支付调整机制6.1除原协议已有约定外，双方同意，对于本补充条款第三条“绿色建造与可持续发展”及第五条“风险管理与应对”中约定可能产生的额外成本，双方应在项目实施过程中定期（或按合同约定节点）进行核实确认，并依据原协议约定的变更估价程序进行协商调整。6.2若发生本补充条款第一条、第二条所述的法律法规或技术标准强制变更，导致合同价款发生重大变化的，双方应在变更发生后[三十]日内协商确定新的价格；协商不成的，可按照原协议约定的争议解决方式处理。第七条工期与进度管理7.1除原协议已有约定外，对于本补充条款第三条、第四条、第五条所述因素可能导致的工期延误，乙方应在发生此类事件后[七]日内向甲方提交书面报告，说明原因、影响及建议措施。甲方应在收到报告后[五]日内进行审核，并就工期顺延事宜与乙方协商。7.2双方同意，应利用本补充条款第四条约定信息化管理工具，加强项目进度款的支付管理，确保资金及时到位，保障项目顺利实施。第八条争议解决机制8.1双方确认，本补充条款及原协议的争议解决，仍适用原协议第八条[或指定其他条款号]约定的法律、司法解释及争议解决方式（如诉讼法院或仲裁机构）。第九条其他9.1本补充条款是原协议的有效组成部分，与原协议具有同等法律效力。本补充条款未约定的事项，仍适用原协议的约定。9.2对本补充条款的修改、补充，应采用书面形式，并经双方授权代表签字盖章后生效。9.3本补充条款自双方授权代表签字盖章之日起生效。9.4本补充条款一式[叁]份，甲