2026年一级造价师之建设工程计价试题预测试卷带答案详解（满分必刷）

2026年一级造价师之建设工程计价试题预测试卷带答案详解（满分必刷）1.下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（）。

A.土木工程

B.公路工程

C.水坝工程

D.装饰工程【答案】：D2.关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。

A.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

B.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付

C.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

D.发包人在付款期满后的15天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任【答案】：B3.下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是（）。

A.钢筋

B.水泥

C.炸药

D.碎石【答案】：C4.关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是（）

A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式

B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整

C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润

D.计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。【答案】：A5.关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是（）。

A.工程量清单不是招标文件的组成部分

B.由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力

C.招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述

D.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改【答案】：D6.下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。

A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构

B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优

D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济【答案】：C7.关于规费的计算，下列说法正确的是()。

A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用

B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成

D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】：C8.在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写的。

A.监理人

B.招标人与投标人协商后

C.招标人

D.投标人【答案】：C9.施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t，2200元/t，2015年12月，2016年7月的造价信息发布价为2000元/t，2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。

A.2280，2520

B.2310，2690

C.2310，2480

D.2280，2480【答案】：C10.当利用函数关系对拟建项目的造价进行类比匡算时，通常基于的变量是（）。

A.某个表明设计能力或者形体尺寸的变量

B.某个表明设计能力或者资源消耗的变量

C.某个表明资源消耗或者形体尺寸的变量

D.某个表明资源消耗或者型号规格的变量【答案】：A11.根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价

C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝【答案】：D12.（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。

A.按星期计算单利

B.按星期计算复利

C.按月计算单利

D.按月计算复利【答案】：D13.按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。

A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工

B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算

C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费

D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】：C14.编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.建设单位管理费【答案】：D15.根据下列借款还本付息计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，计算得到的2年应还本额是()万元。

A.256.09

B.263.29

C.376.09

D.383.29【答案】：C16.关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（）。

A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款

B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准

C.可不考虑施工现场用地情况

D.不必关注工程所在地气象资料【答案】：B17.下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（）

A.总工程量清单编制

B.分部分项工程项目清单编制

C.措施项目清单编制

D.规费税金项目清单的编制【答案】：A18.关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()

A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润

B.材料的预涨费计入管理费

C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费

D.分包工程费不包括分包工程的管理费【答案】：C19.某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。

A.7147.08

B.7535.09

C.7911.84

D.8307.43【答案】：B20.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

A.50％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】：B21.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目可以采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同【答案】：D22.某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标’招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。

A.4748

B.4800

C.5200

D.5252【答案】：B23.（2021年真题）根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。

A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程

B.超出合同工程范围的工程

C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程

D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】：C24.（2021年真题）根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。

A.招标文件不需要发包人批准

B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案

C.组织招标的费用由承包人承担

D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】：C25.（2016年真题）根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。（2013年相同考点）

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】：C26.某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，消费税率为10%，则该设备应支付消费税税额是（）万元。

A.11.34

B.75.60

C.7.56

D.6.80【答案】：C27.（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算

B.研究试验费包括新产品试制费

C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】：C28.（2016年真题）关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。

A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成

C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】：C29.在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（）。

A.业务资料费

B.代理人的费用与佣金

C.工人的招雇解雇费

D.恶劣气候条件下的工程防护费【答案】：D30.在公开招标过程中，若已进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（）。

A.投标邀请书

B.招标公告

C.资格预审公告

D.资格预审通过通知书【答案】：A31.某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。

A.520

B.530

C.540

D.550【答案】：B32.下列各项中属于影响工业建设项目工程造价因素中总平面设计的是（）

A.选择经济合理的运输方式

B.建设规模、标准和产品方案

C.主要原材料、燃料供应情况

D.柱网布置【答案】：A33.当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（）。

A.报价浮动率

B.变更工程资料

C.计量规则和计价办法

D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格【答案】：A34.（2014年真题）编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。

A.补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成

B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案

C.补充项目的工作内容等应予以明确

D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定【答案】：C35.国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为()。

A.FIDIC“新红皮书”

B.NEC合同

C.AIA合同

D.EPC/交钥匙项目合同条件【答案】：B36.中小型机械报废回收时的残值率应为()

A.2％

B.3％

C.4％

D.5％【答案】：D37.关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是()。

A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息

B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息

D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同【答案】：B38.一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，应计入（）。

A.现场经费

B.施工企业管理费

C.价差预备费

D.基本预备费【答案】：D39.某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费台计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。

A.350.0

B.359.0

C.360.5

D.360.8【答案】：C40.某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定，欠款事件时，下列关于利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】：A41.关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。

A.标高金分析首先应对风险进行评估

B.标高金分析应进行价值增值分析

C.标高金中不包括利润和风险费

D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】：B42.某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。

A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款

B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款

C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款

D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款【答案】：B43.在建设工程活动中，工程计价的基本原理是（）。

A.工程单价确定和总价计算

B.全过程计价

C.工程计量和工程计价

D.项目的分解与组合【答案】：D44.某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。

A.1006.25

B.1525.00

C.1028.28

D.1045.67【答案】：C45.关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）

A.总承包服务费应计列在暂列金额项下

B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算

C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案

D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目【答案】：B46.（2014年真题）下列关于工程计价的说法中，正确的（）。

A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节

B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价

C.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】：C47.某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为()元／t。

A.238.19

B.256.86

C.258.04

D.265.78【答案】：C48.关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）

A.应直接委托造价工程师编制

B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资

C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内

D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】：D49.某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%，基本预备费费率为5%，项目建设前期1年。该项目建设期的价差预备费为（）万元。

A.350.67

B.396.86

C.443.88

D.665.83【答案】：D50.下列计入总价措施项目表的是（）

A.垂直运输费

B.施工降排水

C.地上地下成品保护

D.大型机械进出场【答案】：C51.投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是()。

A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务

B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务

C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利

D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利【答案】：C52.某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费率为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（）万元；

A.300.0

B.310.0

C.315.0

D.325.5【答案】：D53.（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】：A54.采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（）

A.工程量的计算

B.直接费的计算

C.企业管理费的计算

D.税金的计算【答案】：B55.下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（）。

A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制

B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制

C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制

D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制【答案】：C56.作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）。

A.完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量标准

B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工.材料.施工机具台班数量及其费用标准

C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量及其费用标准

D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】：A57.下列关于工程计价的说法，正确的是（）。

A.工程价值是工程计价的货币形式

B.投资控制是工程计价的依据

C.合同价款管理是工程计价的基础

D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在【答案】：D58.在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（）。

A.能耗高的项目

B.技术密集型的建设项目

C.农产品、矿产品的初步加工项目

D.劳动密集型的建设项目【答案】：C59.某新建项目，建设期2年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为12%，按季度计息，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.105.13

B.130.22

C.142.78

D.167.88【答案】：C60.根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号），对于先审核后审批的项目，建设单位应在项目竣工后()内完成竣工财务决算编制工作。

A.两个月

B.三个月

C.75天

D.100天【答案】：B61.（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为600元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、工机具使用费差异系数分别为1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/㎡。

A.507.00

B.608.40

C.633.75

D.657.00【答案】：C62.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示()的顺序码。

A.分项工程

B.扩大分项工程

C.分部工程

D.专业工程【答案】：C63.土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是()

A.使用年限届满当年

B.使用年限届满前一年

C.使用年限届满前两年

D.需要申请的任何时间【答案】：B64.下列各项中属于清标工作包括内容的是（）。

A.投标文件密封是否合格

B.不平衡报价分析

C.施工方案与技术措施是否符合有关标准

D.资质等级是否符合规定【答案】：B65.（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。

A.应直接委托造价工程师编制

B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资

C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内

D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】：D66.（2020年真题）根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）。

A.为项目配套的专用送变电站投资

B.非经营性项目转出投资支出

C.非经营性的农村饮水工程

D.项目建设管理费【答案】：D67.某工程项目合同价为2000万元，施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月，该部分工程的合同价格为160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。

A.0.8个月

B.1.6个月

C.1.8个月

D.1.2个月【答案】：B68.某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（）。

A.0.065台班/m3

B.0.072台班/m3

C.13.824m3/台班

D.15.360m3/台班【答案】：B69.关于工程索赔的相关论述,下列说法正确的是（）。

A.工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿的行为

B.由发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔

C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任

D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】：C70.社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管。

A.金融机构

B.发包方

C.财政部

D.监理方【答案】：A71.某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元。

A.444.96

B.464.74

C.564.54

D.589.63【答案】：D72.某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。

A.430000

B.449000

C.442000

D.454250【答案】：D73.关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。

A.台班折旧费=机械原值×（1-残值率）/耐用总台班

B.耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1）

C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班

D.台班维护费=（各级维修一次费用×各级维修次数）/耐用总台班【答案】：B74.投标保证金的数额不得超过（）。

A.项目估算价的2%

B.投标报价的2%

C.项目估算价的10%

D.投标报价的10%【答案】：A75.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。

A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用

B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用

C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用

D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】：B76.已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。

A.3200

B.3000

C.3250

D.2900【答案】：D77.国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（）。

A.间接费

B.分包费

C.盈余

D.上级单位管理费【答案】：B78.编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（）。

A.脚手架

B.混凝土模板及支架

C.施工场地硬化

D.施工排水降水【答案】：C79.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低

B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济

C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价

D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】：B80.对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费与材料费之和【答案】：A81.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。

A.200

B.500

C.520

D.600【答案】：C82.下面所列工程建设定额中，属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是（）。

A.机具消耗定额

B.行业通用定额

C.投资估算指标

D.补充定额【答案】：A83.（2017年真题）其施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500【答案】：C84.民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()

A.矩形→正方形→T形一L形

B.L形→T形→矩形→正方形

C.正方形→矩形→T形→L形

D.T形→L形→正方形→矩形【答案】：C85.下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是（）。

A.投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价

B.购入的无形资产，按照实际支付的价款计价

C.企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价

D.无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算【答案】：D86.下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。

A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日

B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑

C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整

D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】：B87.国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）。

A.直接费

B.分包费

C.间接费

D.暂定金额【答案】：C88.采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。

A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣

B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣

C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行

D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】：C89.（2021年真题）关于不同行业、不同类型的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是（）。

A.石油天然气项目，应依据资源储备量确定建设规模

B.水利水电项目，应依据水资源量和可开发利用量确定建设规模

C.铁路公路项目，应进行运量需求预测和考虑本线路在综合运输系统中的作用等

D.技术改造项目，应依据产量缺口确定新增生产规模和对应的配套、辅助设施规模【答案】：C90.下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）。

A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费

B.人工费=Σ（现行预算定额中人工工日用量×人工日工资单价）

C.材料费=Σ（现行预算定额中各种材料耗用量×相应材料单价）

D.机具使用费=Σ（现行预算定额中机械台班用量×机械台班单价）【答案】：D91.某项目运营期第3年，有关财务数据为：利润总额1000万元，全部为应纳所得税基数，税率25%;当年折旧400万元，摊销不计；当年付息200万元。则该项目运营期第3年的利息备付率为（）。

A.3.15

B.5.75

C.6.00

D.8.00【答案】：C92.其他项目清单中的计日工，在投标时（）。

A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中

B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中

C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中

D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【答案】：A93.与国产标准设备相比，国产非标准设备原价构成和计算的区别在于()。

A.设备原价包含备品备件费在内

B.无法获取市场交易价格

C.符合国家质量检测标准

D.是设备制造厂的交货价或订货合同价【答案】：B94.（2021年真题）“标高金”组成（）。

A.管理费、利润、风险费

B.管理费、利润

C.管理费、风险费

D.利润、风险费【答案】：A95.已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2

A.9.30

B.9.56

C.9.87

D.9.67【答案】：C96.（2017年真题）已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。

A.13.33

B.13.16

C.13.13

D.12.50【答案】：B97.关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）

A.国有资金投资的工程達设项应编制招标控制价

B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价

C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核

D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】：A98.（2020年真题）某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）万元。

A.455

B.460

C.720

D.830【答案】：B99.（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备

B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

C.发包人在工程竣工前提前占用工程

D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误【答案】：A100.任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（）。

A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认

B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算

C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价

D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价【答案】：B101.在采用FOB作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是（）。

A.到达进口国口岸

B.货物起运

C.货物装船

D.指定的装运港货物被装上指定船时【答案】：D102.下列费用项目中，不属于企业管理费的是（）。

A.社会保险费

B.劳动保护费

C.检验试验费

D.劳动保险和职工福利费【答案】：A103.招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（）。

A.水文、气象、发包范围等因素

B.安全、环境、工程变更等因素

C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素

D.水文、气象、环境、安全等因素【答案】：D104.当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％，则增值税的计算基数为()

A.直接费+间接费+利润+规费

B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费

C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费

D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】：D105.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。

A.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日起算

B.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日的次日计算

C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算

D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】：D106.（2018年真题）关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。

A.设计概算是确定建设规模的依据

B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据

C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整

D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】：B107.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）。

A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式

B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求

C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间

D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间【答案】：C108.某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元。

A.17400

B.19000

C.19400

D.23400【答案】：A109.施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的（）。

A.税金

B.利润

C.企业管理费

D.规费【答案】：C110.2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为()。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.1【答案】：C111.关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。

A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用

B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费

C.包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用

D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】：B112.已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%，增值税率为15%，则应缴纳的增值税为()万元。

A.29.17

B.34.31

C.34.42

D.40.49【答案】：C113.根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是()。

A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费

B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润

C.工程延期时，保函手续费不应增加

D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息【答案】：D114.下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。

A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额

B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据

D.设计概算是编制投标报价的依据【答案】：C115.下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（）。

A.能准确地确定订货及采购物资的数量

B.复核的目的是修改工程量清单

C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求

D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务【答案】：A116.对于民用建设项目，衡量单元组成、户型设计的结构面积系数是（）之比。

A.住宅结构面积与建筑面积

B.建筑面积与住宅结构面积

C.住宅结构面积与房屋平均面积

D.房屋平均面积与住宅结构面积【答案】：A117.下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为（）。

A.概算定额法

B.类似工程预算法

C.扩大单价法

D.概算指标法【答案】：C118.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（）。

A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】：D119.在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】：A120.下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。

A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费

B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价

C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费

D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算【答案】：A121.（2017年真题）关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。

A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任

B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿

C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿

D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】：B122.下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（）

A.施工排本降水

B.文明安全施工

C.材料二次搬运—

D.环境保护【答案】：A123.单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是()。

A.发包人和承包人

B.发包人和监理人

C.发包人和主管部门

D.承包人和监理人【答案】：A124.工程造价指标测算中，各类造价数据需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。

A.投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投标限价采用投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期【答案】：A125.分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（）。

A.附录分类顺序码

B.分部工程顺序码

C.分项工程项目名称顺序码

D.专业工程顺序码【答案】：A126.在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主要方法是（）。

A.实验室试验法

B.现场技术测定法

C.现场统计法

D.系数估算法【答案】：B127.关于投标文件的编制，下列说法正确的是（）。

A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页

B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决

C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录

D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】：D128.某施工企业参加一市政道路工程投标，该企业的投标报价为6000万元，则其应交的投标保证金为()万元。

A.30

B.60

C.80

D.120【答案】：C129.下列关于合同价格与签约合同价的说法，错误的是（）。

A.签约合同价是指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的金额

B.签约合同价包括暂列金额.暂估价

C.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额

D.合同价格不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整【答案】：D130.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）。

A.4200元/吨

B.甲投标人自行采购价格

C.3650元/吨

D.预计招标采购价格【答案】：A131.根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（）。

A.工人下班前工具整理所耗的时间

B.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间

C.因短暂停电而导致配合机械工作的工人停工所耗的时间

D.重砌质量不合格墙体所耗的时间【答案】：A132.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。

A.施工排水、降水

B.冬雨季施工

C.垂直运输

D.大型机械设备进出场及安拆【答案】：B133.关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）。

A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润

B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费

C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用

D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费【答案】：B134.根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列有关隐蔽工程验收的表述中，正确的是（）。

A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收

B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求

C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天

D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验【答案】：D135.关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（）

A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额

B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批

C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可

D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】：D136.投标报价过程中，确定分部分项工程和单价措施项目综合单价时，确定计算基础主要的工作内容是（）。

A.确定消耗量指标和生产要素单价

B.分析清单项目的工程内容

C.计算工程内容的工程数量

D.计算清单单位含量【答案】：A137.己知某施工机械采购原值为5万元，寿命期内检修次数为3次，检修间隔台班为400台班，机械的残值率为5%，则该台施工机械的台班折旧费为（）元/台班。

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67【答案】：A138.某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.106.14

B.109.60

C.110.24

D.112.80【答案】：A139.根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】：B140.调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。

A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工

B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件

C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人

D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止【答案】：C141.根据《建设工程造价咨询规范》，清标的时间选择是（）。

A.开标后且评标前

B.与评标同时进行

C.开标前

D.选定中标候选人之后【答案】：A142.为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是（）。

A.流动资金

B.建设期利息

C.预备费

D.其他资产费用【答案】：C143.根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》的规定，垂直运输费中包括行走式垂直运输机械的是（）。

A.固定装置费

B.基础制作费

C.轨道铺设费

D.安装费【答案】：C144..某建设项目，建设期贷款本金总额为1000万元，建设期贷款利息总额为200万元。按照贷款协议，采用等额还本、利息照付的方式分5年还清。若年利率为8%，则项目投产后的第3年应还本金和第3年应付利息分别是（）万元。

A.200；97.6.

B.200；64.0

C.240；57.6

D.240;38.4【答案】：C145.某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500【答案】：C146.当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人一定可以得到补偿是（）。

A.不能获得补偿

B.工期延长

C.工期延长及费用补偿

D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】：B147.下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。

A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节

B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量×相应单价

C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分

D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价【答案】：C148.采用"一票制"、“二票制"支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。

A.'一票制'下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣

B.“一票制'下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣

C.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进

D.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保【答案】：C149.2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中：矿山工程造价为6600万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。

A.1.10

B.0.77

C.0.92

D.1.56【答案】：A150.某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500【答案】：C151.工程项目的建设投资不包括内容为（）。

A.工程费用

B.流动资金

C.工程建设其他费用

D.预备费【答案】：B152.《标准设计施工总承包招标文件》的规定，经评审的最低投标价法的详细评审标准，应考虑的量化因素主要是（）。

A.工期提前

B.质量提高

C.付款条件

D.多标段投标【答案】：C153.工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。

A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式

B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置

C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料

D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】：A154.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20％时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。

A.8.0

B.10.0

C.12.0

D.12.5【答案】：C155.（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。

A.专业性

B.季节性

C.区域性

D.动态性【答案】：C156.某进口设备的到岸价为200万元，银行财务费1万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元。

A.244.0

B.284.8

C.293.2

D.484.0【答案】：B157.采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。

A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法

B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法

C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自行确定

D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人【答案】：D158.工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。

A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次

B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示

C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示

D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】：D159.当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（）。

A.定值和变值权重，应在签订合同时由发包、承包双方商定

B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数

C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供的价格指数

D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后的付款中再按实调整【答案】：B160.某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。

A.150m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3【答案】：A161.概算指标在具体内容的表示方法上，分为（）两种形式。

A.总价指标和单价指标

B.综合指标和单项指标

C.一般指标和特殊指标

D.市场指标和定额指标【答案】：B162.关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。

A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料

B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作

C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】：C163.在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是（）。

A.表达的主要内容

B.表达的主要方式

C.基本使用方法

D.项目划分【答案】：D164.（2013年真题）关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制

B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量

D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后【答案】：B165.（2017年真题）工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。

A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费

B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润

C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用

D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】：C166.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。

A.该项费用属于设备费

B.该项费用属于工程建设其他费用

C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用

D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【答案】：D167.（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。

A.专业工程估算造价

B.投标报价总额

C.分部分项工程费用

D.分部分项工程费与措施费之和【答案】：A168.投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。

A.忽视监理作用

B.忽视合同条款中工程变更的规定

C.忽视合同条款中工期奖罚

D.忽视技术标准的要点【答案】：D169.在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0．5个辅助用工，0．3个超运距用工，若人工幅度差系数为10％，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量应为（）工日／10m3。

A.5.20

B.5.23

C.5.25

D.5.28【答案】：D170.关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。

A.流动资产=应收账款+存货+现金

B.应收账款=（在产品+产成品）／应收账款周转次数

C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品

D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）／现金周转次数【答案】：D171.关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是()。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】：B172.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用

D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任【答案】：B173.关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。

A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取

D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年【答案】：B174.当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。

A.设备价值百分比法

B.设备系数法

C.综合吨位指标法

D.预算单价法【答案】：A175.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。

A.招标人不得自行决定是否编制标底

B.招标人不得规定最低投标限价

C.编制标底时必须同时设有最高投标限价

D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容【答案】：B176.构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。

A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值

B.预算书确定的价值

C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值

D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标【答案】：B177.下列关于安全文明施工费价款支付，说法正确的是（）。

A.发包人应在工程开工后的30天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

B.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以停止施工

D.发包人在付款期满后未支付的，若发生安全事故，发包人不承担连带责任