2026年监理工程师之土木建筑目标控制真题（A卷）附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制真题（A卷）附答案详解1.以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()

A.空间形式的思考是

B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计

C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现

D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】：C2.概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计量值数据服从（）。

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.间歇分布【答案】：C3.根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A4.生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。

A.与项目建设有关的其他费用

B.与未来企业生产经营有关的其他费用

C.企业管理费

D.措施费【答案】：B5.对于抗震设防要求的结构，其抗震钢筋力学性能检测应满足要求的说法正确的是（）。

A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30

B.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25

C.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.12

D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于7%【答案】：B6.下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。

A.主要过程

B.调整方案

C.地点范围

D.相关方要求【答案】：B7.工程项目年度计划中不应包括的内容是（）。

A.投资计划年度分配表

B.年度计划项目表

C.年度建设资金平衡表

D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】：A8.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业为提供预付款担保、履约担保所发生的费用属于（）。

A.规费

B.财产保险费

C.财务费用

D.企业管理费中的其他【答案】：C9.下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（）。

A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索

B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索

C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人

D.有限追索的极端是"无追索"，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度【答案】：C10.在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.持续时间总和最长

B.时间间隔均为零

C.时距总和最长

D.由关键节点组成【答案】：B11.参与处理索赔事宜，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同【答案】：D12.工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。

A.压缩关键工作的持续时间

B.改变关键工作的开始时间

C.压缩非关键工作的持续时间

D.改变非关键工作的开始时间【答案】：A13.某施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用，应计入（）费用。

A.分部分项工程

B.规费项目

C.措施项目

D.其他项目【答案】：C14.某分部工，程分有甲4段、施乙工、，丙甲三施个工施过工程过的程流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节、拍丙是施工4周过、程3的周流、水3节周拍、是3周5周、2周、4周、2周，为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是（）周。

A.3??

B.4??

C.5??

D.6【答案】：B15.我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（）。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.监理单位

D.建设单位【答案】：B16.竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（）。

A.分部分项工程

B.措施项目

C.总价措施项目

D.分部分项工程和单价措施项目【答案】：D17.未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.监理工程师、总监理工程师

B.监理工程师、监理工程师

C.总监理工程师、监理工程师

D.总监理工程师、总监理工程师【答案】：A18.在有节凑流水施工中，各施工过程的流水节拍各自相等而不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工指的是（）。

A.等节奏流水施工

B.异节奏流水施工

C.非节奏流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】：B19.为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。

A.常规的检测

B.试验验证

C.必要的试验和检验鉴定

D.方案论证【答案】：C20.单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（）。

A.关键工作总时差之和最大

B.工作时距之和最小

C.相邻工作无混合搭接关系

D.相邻工作时间间隔为零【答案】：D21.危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（）共同审核签字并加盖单位公章。

A.分包单位技术负责人及总包单位项目经理

B.总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人

C.总承包单位技术负责人及总监理工程师

D.分包单位技术负责人及总监理工程师【答案】：B22.工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（）的要求。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：C23.工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位

D.项目经理【答案】：A24.对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.使用单位【答案】：B25.下列有关市场采购设备的质量控制的表述，错误的是（）。

A.市场采购方式主要用于非标准设备的采购

B.建设单位直接采购的，项目监理机构要协助编制设备采购方案

C.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案

D.监理单位负责审查安装单位编制的采购方案【答案】：A26.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差在（）以内时，其综合单价不作调整，执行原有的综合单价。

A.15％

B.5％

C.10％

D.20％【答案】：A27.（2017年真题）关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（）。

A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式

B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式

C.大型设备，采取设置质量控制点的方式

D.标准设备，采取巡回监控的方式【答案】：B28.关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（）。

A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行

B.认证是书面保证，认可是正式承认

C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性

D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力【答案】：A29.某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。

A.2000

B.2160

C.2169

D.2177【答案】：C30.关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（）。

A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作

C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系

D.工程总费用会随着工期的缩短而增加【答案】：A31.当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织依次作业

B.增加资源投入

C.分段组织流水作业

D.提高劳动效率【答案】：C32.对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。

A.最早开始时间

B.最早结束时间

C.最迟开始时间

D.最迟结束时间【答案】：B33.下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议【答案】：A34.下列各项中，不属于策划与准备中的是（）。

A.贯标决策

B.建立领导班子

C.组织结构调整方案

D.建立工作班子【答案】：C35.根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（）。

A.5%

B.4%

C.3%

D.2%【答案】：C36.对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。

A.调整型抽样方案

B.计数型抽样方案

C.二次抽样方案

D.多次抽样方案【答案】：C37.建筑装饰装修、屋面、建筑节能、电梯等工程，是分部工程按（）进行划分的。

A.材料种类

B.专业性质.工程部位

C.施工特点

D.施工程序【答案】：B38.在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。

A.采用更先进的施工方法

B.增加劳动力

C.改善劳动条件

D.增加工作面【答案】：A39.采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。

A.d1≤c1

B.d1>c1

C.d1>c2

D.c1＜d1＜c2【答案】：C40.对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构【答案】：A41.承包人应在收到发包人指令后的7天内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（）内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。

A.24小时

B.48小时

C.3天

D.7天【答案】：B42.竣工决算是指建设工程从()到竣工所发生的所有实际支出。

A.筹建

B.可行性研究

C.初步设计

D.开工【答案】：A43.在项目融资程序中，需要在融资决策阶段进行的工作是（）

A.起草融资法律文件

B.选择银行

C.控制与管理项目风险

D.选择项目融资方式【答案】：D44.（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】：D45.施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。

A.分层抽样

B.等距抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样【答案】：A46.下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。

A.地下埋藏文物的保护、处理

B.合同签订时遗漏条款、表达失当

C.施工场地条件不能及时提供

D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】：C47.工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。

A.原设计单位

B.事故调查组建议的单位

C.施工单位

D.法定检测单位【答案】：A48.建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（）。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费【答案】：A49.在世界银行工程造价的构成中，下列费用中属于项目直接建设成本的是（）。

A.管理系统费用

B.应急费用

C.未明确项目准备金

D.项目管理费【答案】：A50.（2021年真题）某项两年期借款，年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。

A.1.508%

B.1.534%

C.1.542%

D.1.589%【答案】：A51.根据《建设工程工程清单计价》(GB50500-2013)，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由（）提出。

A.承包人

B.监理人

C.发包人

D.设计人【答案】：A52.（2017年真题）招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14

B.15

C.28

D.30【答案】：C53.室外工程一般划分为一个（）

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程【答案】：A54.住房部《建筑工程设计信息模型交付标准》中规定，模型精度不低于()时，项目应进行碰撞检测。

A.LOD100

B.LOD200

C.LOD300

D.LOD400【答案】：C55.下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件【答案】：B56.实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。

A.总承包单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：A57.某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。

A.投资偏差为10万元

B.进度偏差为30万元

C.投资绩效指数为1.07

D.进度绩效指数为0.89【答案】：B58.用来预测各个年度的投资规模的是（）。

A.工程项目总进度计划

B.投资计划年度分配表

C.工程项目进度平衡表

D.工程项目一览表【答案】：B59.工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由()提出。

A.建设单位

B.施工单位

C.质量监督站

D.项目监理机构【答案】：D60.按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是()

A.原材料和构配件

B.施工机械和设备

C.施工作业过程

D.分部工程【答案】：C61.施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A62.（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】：C63.监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理机构技术负责人

D.监理员【答案】：A64.某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，贷款时间为：第1年500万元，第2年900万元，第3年1300万元，年利率为8％，则建设期利息总和为()万元。

A.269.41

B.216.00

C.254.32

D.225.41【答案】：A65.相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。

A.将货物装上买方指定的船只

B.负责办理出口手续

C.负责提供有关装运单据

D.负责租船订舱【答案】：D66.项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见【答案】：C67.对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求，是（）勘察阶段的主要任务。

A.可行性研究

B.选址

C.初步

D.详细【答案】：C68.（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。

A.施工总进度计划表

B.投资计划年度平衡表

C.工程项目进度平衡表

D.工程建设总进度计划表【答案】：C69.在编制招标控制价时，对于招标人自行供应材料的，总承包服务费一般可按招标人供应材料价值的（）考虑。

A.1%

B.1.5%

C.3%～5%

D.10%～15%【答案】：A70.采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（）。

A.单位生产能力估算法

B.指标估算法

C.生产能力指数法

D.比例估算法【答案】：B71.新增固定资产的价值构成应包括（）

A.预备费

B.无形资产

C.铺底流动资金

D.进厂职工培训费【答案】：A72.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：B73.项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：B74.某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元。工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.20

B.22

C.24

D.32【答案】：A75.（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。

A.概算

B.中标价

C.招标控制价

D.工程标底价格【答案】：C76.发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的()而影响工期时，才能批准工程延期。

A.总工期

B.自由时差

C.总时差

D.合同工期【答案】：C77.建设工程材料的储备量，主要由材料的供应方式和现场条件决定，一般应保持（）天的用量。

A.30

B.35

C.40

D.45【答案】：B78.（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A79.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是()天。

A.24

B.30

C.36

D.54【答案】：B80.（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。

A.5.000

B.5.600

C.5.650

D.6.328【答案】：B81.大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？

A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局

B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法

C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决

D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【答案】：B82.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格采用()。

A.计划进度日期

B.实际进度日期

C.计划进度日期与实际进度日期两者的较高者

D.计划进度日期与实际进度日期两者的较低者【答案】：D83.质量管理体系是文件化的管理体系，（）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。

A.质量手册

B.程序文件

C.作业文件

D.质量记录【答案】：B84.钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%【答案】：D85.工程施工过程中一旦出现工程质量缺陷，项目监理机构应按规定的程序予以处理。施工过程中的质量缺陷可分为（）。

A.永久质量缺陷和暂时质量缺陷

B.可整改质量缺陷和不可整改质量缺陷

C.一般质量缺陷和特殊质量缺陷

D.新质量缺陷和旧质量缺陷【答案】：B86.某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3．41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。

A.504.64

B.511.75

C.517.05

D.525.32【答案】：D87.工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.双代号时标网络计划中无波形线

C.单代号网络计划中时间间隔为零

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】：A88.质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据（）报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。

A.建设单位

B.勘察单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：C89.勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.专业负责人

D.主管部门负责人【答案】：B90.当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或()

A.要求补充资料

B.见证取样试验

C.专家分析论证

D.退回重新报审【答案】：B91.工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件【答案】：B92.分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.建设单位【答案】：B93.从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是（）。

A.设计计算失误

B.操作未按规程进行

C.施工方法不当

D.机械设备正常磨损【答案】：D94.工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.工程总成本最低时的工期安排

B.工程直接成本最低时的工期安排

C.工程间接成本最低时的工期安排

D.给定费用前提下的最短工期安排【答案】：A95.对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。

A.最早开始时间

B.最早结束时间

C.最迟开始时间

D.最迟结束时间【答案】：B96.项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性【答案】：A97.组织流水施工时，成倍节拍流水施工的特点（）。

A.相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍

B.专业施工队数大于等于施工过程数

C.施工段之间没有空闲时间

D.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系【答案】：B98.大体积混凝土养护时，应采取控温措施，使混凝土表面和内部的温差不超过()。

A.20℃

B.25℃

C.30℃

D.35℃【答案】：B99.在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。

A.在设计方面，应选择结构较简单的产品

B.在生产方面，应选择废品率较低的产品

C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品

D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】：D100.下列单项工程综合概算中，属于设备及安装工程概算的是（）。

A.通风工程概算

B.电气照明工程概算

C.采暖工程概算

D.工器具及生产家具购置费用概算【答案】：D101.在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）给出组织应用这一原则能够采取的措施。

A.简述

B.理论依据

C.获益之处

D.可开展的活动【答案】：D102.下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?

A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚

B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚

C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚

D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚【答案】：B103.建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。

A.施工过程和流水强度

B.流水节拍和流水步距

C.工作面和施工段

D.成倍节拍和流水节奏【答案】：C104.（2020年真题）关于工程监理单位的说法，正确的是（）。

A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理

B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理

C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位

D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】：D105.施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。

A.分析影响施工进度的原因

B.掌握各项工作时差的利用情况

C.提供计划调整和优化的依据

D.发现进度偏差及其大小【答案】：D106.监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制()，保证施工质量。

A.施工方案的先进性

B.施工措施的针对性

C.作业技术准备状态

D.施工计划的可行性【答案】：C107.在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国节约能源法》

C.《建筑工程施工许可管理办法》

D.《民用建筑节能条例》【答案】：D108.监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。

A.观察和必要的判断

B.检查和必要的鉴定

C.回访和必要的跟踪

D.分析和必要的验证【答案】：B109.（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A110.政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。

A.建设程序

B.发承包

C.活动主体资格

D.工程质量管理法规【答案】：A111.下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度【答案】：C112.某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。

A.3.3568

B.3.4209

C.3.5687

D.3.6586【答案】：D113.重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法【答案】：D114.施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（）。

A.垂直施工

B.平行施工

C.依次施工

D.流水施工【答案】：C115.工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位代表

D.建设单位项目负责人【答案】：B116.（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度【答案】：C117.计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法正确的是（）。

A.开始节点和完成节点均为关键节点的工作一定是关键工作

B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等

C.两个关键节点之间的多项工作总时差均相等

D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】：B118.工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B119.在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%【答案】：A120.在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差为零

D.关键工作的总时差最小【答案】：D121.关于行政许可的实施程序，下列哪些说法是正确的？

A.申请行政许可，原则上书面，书写有困难，可以口头

B.当事人提交的申请材料不齐全或者不符合法定形式，行政机关应当当场或者5日之内一次性告知申请人需要补正的全部内容

C.行政主体无论是否受理申请人的行政许可申请，都应当出具书面凭证

D.被许可人需要延续许可有效期的，应当在该许可有效期届满30日前提出延续申请，法律、行政法规对期限另有规定的除外，此处的30日指的是工作日【答案】：B122.王先生与某超市发生权益争议，可通过下列哪些途径解决

A.与经营者协商和解

B.请求消费者协会调解

C.向有关行政部门投诉

D.向人民法院起诉【答案】：A123.下列违反上诉不加刑原则的有：

A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑３年，马某上诉，检察院没有抗诉，第二审法院认为一审判决认定事实不清，发回原审法院重审，原审法院直接加重马某量刑

B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑５年，赵某上诉，检察院没有抗诉，二审法院认为赵某量刑畸轻，可以直接将抢夺罪改为抢劫罪，但不得加重赵某的刑罚

C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑２年、王某有期徒刑１年，金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉，检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉，第二审法院经过审理，将金某和王某都改判为有期徒刑５年

D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行，犯抢劫罪判处无期徒刑，数罪并罚决定判处死刑缓期执行。石某上诉后，第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑【答案】：A124.凡是按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体即为（）。

A.建设多项工程

B.建设单项工程

C.多个建设工程项目

D.一个建设工程项目【答案】：D125.（2022年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.定额单价

B.投标报价

C.基准单价

D.投标控制价【答案】：B126.（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】：C127.工程施工质量验收基本规定中，对于主控项目，错判概率α和漏判概率β的取值范围是（）。

A.α≤5%，β≤5%

B.α≤5%，β≤10%

C.α≤10%，β≤5%

D.α≤10%，β≤10%【答案】：A128.（2017年真题）关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】：B129.当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工

A.预算单价法

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.扩大单价法【答案】：D130.下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】：D131.当采用前锋线法对实际进度与计划进度进行比较时，下列说法正确的是（）。

A.工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际超前

B.工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致

C.工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度拖后

D.无法分析和预测工程项目整体进度状况【答案】：B132.某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为()万元。

A.24.18

B.30.25

C.33.18

D.34.52【答案】：B133.可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是()

A.监理规范

B.施工管理规程

C.混凝土验收规范

D.电焊操作规程【答案】：D134.关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？

A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外

B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场

C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料

D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院【答案】：A135.工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的（）。

A.与环境的协调性

B.可靠性

C.经济性

D.安全性【答案】：C136.某租赁公司将价格为68万元的设备出租给施工单位、租期5年，约定每年年初等额支付租金。若折现率为12%，则该设备的年租金应为（）万元。

A.13.40

B.15.23

C.16.84

D.18.86【答案】：C137.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。

A.类似工程业绩

B.质量管理体系文件

C.经营收入情况

D.人员持证上岗情况【答案】：A138.关于项目资本金管理的说法，正确的是（）。

A.投资项目的资本金一次认缴一次到位

B.投资项目资本金可以抽回

C.凡资本金不落实的投资项目，一律不得开工建设

D.主要使用商业银行贷款的投资项目，应将资本金存入国家开发银行指定的银行【答案】：C139.编制工程竣工决算的单位及其部门是()

A.承包商单位的预算部门

B.业主单位的预算部门

C.承包商单位的财务部门

D.业主单位的财务部门【答案】：D140.下列关于宪法的说法，不正确的是：

A.宪法是根本大法，但是与其他法律相比，宪法不具有制裁性

B.英国是近代宪法的发源地，其宪法是世界上产生最早的刚性宪法

C.宪法是公民权利保障书，宪法的法律效力主要体现在其约束政府、官员等权力所有者的行为

D.各国宪法典在总体结构上一般包括序言、正文，中国现行宪法即没有附则【答案】：A141.某工程由于施工现场管理混乱，质量问题频发，最终导致在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡8人，则该起质量事故属于()。

A.特别重大事故

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故【答案】：B142.监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。

A.大型建设工程实行施工总承包

B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位

C.建设工程存在分包

D.各单位工程已有单位工程施工进度计划【答案】：B143.分部工程质量验收应由()组织相关人员进行。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位代表

D.施工项目经理【答案】：A144.根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。

A.过程方法

B.持续改进

C.循证决策

D.关系管理【答案】：D145.检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5%，漏判概率b不宜超过()

A.8%

B.9%

C.10%

D.12%【答案】：C146.项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。

A.施工进度计划报审表

B.工作联系单

C.监理通知单

D.监理月报【答案】：C147.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14【答案】：D148.监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理工程师代表

D.监理员【答案】：A149.在非节奏流水施工中，通常采用（）法计算流水步距。

A.累加数列错位相减取大差

B.最大公约数

C.最小公倍数

D.累加数列相减取大差法【答案】：A150.下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是（）。

A.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作

B.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期

C.工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作

D.非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作【答案】：C151.工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位代表

D.建设单位项目负责人【答案】：B152.工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。

A.工期固定条件下工程总成本最低

B.资源有限条件下最低工程总成本

C.工程总成本最低时的工期安排

D.工程直接成本最低时的工期安排【答案】：C153.工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.实施维修【答案】：D154.对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。

A.均摊法

B.凭证法

C.估价法

D.分析计量法【答案】：A155.经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表【答案】：B156.工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和()

A.修补处理

B.实验验证后处理

C.定期观察处理

D.专家论证后处理【答案】：A157.2021年9月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2；除人工费价格指数增长10%外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元

A.32

B.40

C.80

D.100【答案】：A158.工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。

A.一般

B.较大

C.重大

D.特别重大【答案】：C159.施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令

B.工作联系单

C.会议纪要

D.监理通知【答案】：D160.建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（）的特点。

A.单位时间内所需用的资源量较少

B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接

C.施工现场的组织、管理工作简单

D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工【答案】：B161.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.设计单位【答案】：C162.某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。

A.6天和3个

B.4天和4个

C.4天和3个

D.2天和7个【答案】：D163.下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（）。

A.工伤保险

B.劳动保险

C.意外伤害保险

D.财产保险【答案】：A164.工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B165.初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照（）编制。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】：B166.建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。

A.动态控制设计进度

B.调节计划进度与实际进度的改变

C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益

D.加强与业主.监理单位.科研单位与承包商的协作与配合【答案】：C167.下列选项中，不属于质量管理体系的建立包括内容的是（）。

A.策划与准备

B.质量管理体系总体设计

C.确定质量方针

D.编写质量管理体系文件【答案】：C168.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。

A.暂估价

B.暂列金额

C.总承包服务费

D.工程税金【答案】：A169.根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量【答案】：B170.下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。

A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标

B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求

C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性

D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】：C171.现浇混凝土结构外观质量出现严重缺陷，提出技术处理方案的单位是()。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：B172.卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。

A.强调大质量观

B.以顾客和市场为中心

C.强调系统思考和系统整合

D.强调可持续发展和社会责任【答案】：B173.工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构【答案】：D174.在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年【答案】：B175.某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m＜sup>3＜/sup>，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m＜sup>3＜/sup>；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m＜sup>3＜/sup>。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。

A.0

B.1000

C.2000

D.3000【答案】：C176.某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，第2个施工过程提前插入2天。则参加流水施工的专业工作队总数为（）个，工期（）天。

A.4，24

B.5，24

C.6，22

D.8，22【答案】：D177.（2017年真题）计算索赔费用最常用的方法是（）。

A.总费用法

B.实际费用法

C.修正的总费用法

D.单价法【答案】：B178.工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。

A.建设单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.施工单位【答案】：B179.施工过程中，对已发生的工程质量缺陷，监理机构应签发（）。

A.监理通知单

B.工程暂停令

C.监理回复单

D.监理报告单【答案】：A180.工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。

A.电梯

B.施工安全设施

C.泵机

D.通风设备【答案】：B181.某拟建项目，预计年生产能力为18000件，已建同类项目的建设投资额为10000万元，生产能力为8000件。若价格调整系数为1.2，为简化计算，取生产能力指数为0.8，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为（）万元。

A.21169

B.22958

C.23988

D.25298【答案】：B182.工作A的工作持续时间为6天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、5天、8天；最迟完成时间分别为20天、19天、17天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。

A.2

B.3

C.7

D.12【答案】：B183.在项目财务评价中，当借款偿还期()时，即认为方案具有清偿能力。

A.小于基准投资回收期

B.大于基准投资回收期

C.小于贷款机构要求期限

D.大于贷款机构要求期限【答案】：C184.评审工程初步设计成果时，重