铁路配套道路施工合同

铁路配套道路施工合同甲方：[甲方全称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系人及电话]乙方：[乙方全称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系人及电话]鉴于甲方为[XX铁路XX段]项目业主，需建设配套道路保障铁路运输及周边通行，乙方具备相应施工资质及能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：XX铁路XX站配套货运道路工程1.2工程地点：XX铁路XX站南侧，东至XX大道，西至XX铁路专用线1.3工程范围：（1）路基工程：清表（表土外运至指定弃土场）、路基分层填筑（压实度符合规范）、边坡浆砌片石防护（高度1.5m）；（2）路面工程：20cm水泥稳定碎石基层、4cmAC-13沥青上面层+6cmAC-20沥青下面层、两侧30cm宽培土路肩；（3）排水工程：双侧30cm×40cm浆砌片石排水沟、2道直径1m钢筋混凝土圆管涵（单道长度12m）；（4）附属工程：交通标志标线（符合GB5768标准）、两侧1m宽绿化带（灌木+草本）；1.4工程规模：全长1200m，宽度12m（车行道9m+两侧人行道各1.5m）；1.5立项批准：已取得[XX市发改委]《立项批复》（文号：XX发改〔202X〕XX号）。二、合同价款2.1合同总价：人民币壹佰捌拾万元整（¥1,800,000.00）；2.2价款形式：固定单价合同，工程量按实际验收合格数量结算，单价包含人工、材料、机械、管理、利润、税金及所有明示/暗示风险；2.3风险调整：材料价格波动超±5%（投标基准价为基数）时，超出部分按当地同期信息价调整；人工单价按XX省住建厅最新指导价执行；2.4支付方式：（1）预付款：合同生效7日内，乙方提交10%银行预付款保函，甲方7日内支付¥180,000.00；（2）进度款：-路基验收合格后14日内，支付至已完工程量80%；-路面基层验收合格后14日内，支付至已完工程量80%；-面层及附属验收合格后14日内，支付至已完工程量85%；（3）竣工结算：乙方提交完整资料后28日内甲方审核，确认后14日内支付至97%；（4）质保金：结算价3%，质保期2年（竣工合格日起算），期满14日内无息支付（乙方需提交保修完毕证明）。三、工期3.1计划开工：202X年X月X日；计划竣工：202X年X月X日；总日历天数120天；3.2工期顺延：甲方未按时交场地、未供图纸、指令变更等导致延误，工期顺延，甲方赔偿窝工损失（按实际窝工人数/机械台班）；3.3延误责任：乙方逾期1日，按合同价万分之五付违约金，累计不超10%；逾期超30日，甲方有权解除合同，乙方付20%违约金并赔偿损失。四、质量标准4.1执行《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）、《城镇道路施工验收规范》（CJJ1-2008）；4.2具体要求：（1）路基压实度：路床≥95%，路堤≥93%；（2）路面平整度：IRI≤2.0m/km；（3）排水：畅通无堵塞，涵洞衔接平顺；4.3不合格处理：乙方无条件返工至合格，费用/工期自担；造成甲方损失全额赔偿。五、双方权利义务5.1甲方义务：（1）202X年X月X日前交付无障碍物施工场地；（2）202X年X月X日前提供完整图纸及技术交底；（3）办理临时占道、铁路道口通行等手续（费用自担）；（4）按时支付价款，组织竣工验收；5.2乙方义务：（1）具备公路工程总承包三级及以上资质，项目经理为二级公路建造师（无在建）；（2）编制施工组织设计（含进度、质量、安全方案），3日内报甲方审批；（3）设置专职安全员（≥1名），承担所有施工安全事故责任及费用；（4）材料需提供合格证/检验报告，甲方抽检不合格则更换（费用自担）；（5）竣工14日内提交完整档案资料（施工记录、竣工图等）。六、工程变更6.1甲方提出变更：提前14日书面通知，乙方按变更施工，价款按合同单价/市场价调整（双方确认）；6.2乙方提出变更：书面申请甲方审批，同意后实施，价款按约定调整；6.3变更导致工期调整：按工期条款执行。七、竣工验收7.1竣工条件：完成合同内容、质量合格、资料齐全、现场清理完毕；7.2验收程序：乙方提交竣工报告→甲方组织监理/设计验收→合格签署证书，不合格整改后重新验收；7.3逾期验收：甲方逾期30日未验收，视为工程合格，乙方有权申请结算。八、违约责任8.1甲方逾期付款：超14日按应付未付金额万分之五付违约金；8.2乙方质量违约：返工至合格，逾期按工期延误条款追责；8.3乙方安全事故：承担全部赔偿责任，甲方有权解除合同。九、不可抗力9.1定义：地震、洪水等不可预见/避免/克服的事件；9.2责任：甲方承担已完工程损失，乙方承担自身机械/人员损失，工期顺延，双方互不追责；9.3通知：事件发生后12小时内双方书面通知对方，采取减损措施。十、保险10.1乙方负责：施工人员意外伤害险（保额≥50万/人）、工程一切险（保额=合同价），保险期至竣工合格；10.2甲方负责：竣工后工程财产险（如需）。十一、争议解决协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、合同生效与终止12.1生效：双方签字盖章之日起；12.2终止：结算款及质保金支付完毕，合同终止。十三、其他13.1乙方不得转包，分包需甲方书面同意（分包单位资质符合要求）；13.2双方对合同内容及施工信息保密，违者承担损失