2026年一级造价师之建设工程造价管理练习题库包附完整答案详解【网校专用】

2026年一级造价师之建设工程造价管理练习题库包附完整答案详解【网校专用】1.建设工程全要素造价管理的核心是（）。

A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机制

B.协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系

C.采取有效措施控制工程变更和索赔

D.做好前期策划和方案设计、实现建设工程全寿命期成本最小化【答案】：B2.（2018年真题）下列组成内容中，属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是（）。

A.施工进度计划

B.施工方法

C.施工现场平面布置

D.施工部署【答案】：D3.（2019年考题）控制建设工程造价最有效的手段是（）。

A.设计与施工结合

B.技术与经济结合

C.策划与实施结合

D.定性与定量结合【答案】：B4.用于区域经济与宏观经济影响分析的经济结构指标是指（）。

A.就业结构指标

B.增加值

C.就业效果指标

D.收益分配效果指标【答案】：A5.在中华人民共和国境内销售服务、无形资产或者不动产的（），为增值税纳税人，应当按照营业税改征增值税试点实施办法缴纳增值税，不缴纳营业税。

A.单位

B.单位法人

C.个人

D.单位和个人【答案】：D6.（2016年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批（）

A.开工报告

B.初步设计

C.工程概算

D.可行性研究报告【答案】：A7.工程项目年度计划表中，用来阐明各单位工程的建设规模、投资额等建设总规模，并阐明其竣工日期的是（）。

A.年度计划项目表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度建设资金平衡表

D.年度设备平衡表【答案】：B8.（2020年真题）工程造价咨询企业在工程造价成果文件中加盖的工程造价咨询企业执业印章，除企业名称外，还应包含的内容是（）。

A.资质等级、颁证机关

B.专业类别、证书编号

C.专业类别、颁证机关

D.资质等级、证书编号【答案】：D9.关于Partnering模式的说法，正确的是（）。

A.Partnering协议是业主与承包商之间的协议

B.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式

C.Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与

D.Partnering协议不是法律意义上的合同【答案】：D10.某机加工产品生产线，已知其系统效率为6000，设置费为1000，维持费为2000，则该产品生产线的费用效率为（）。

A.6.00

B.3.00

C.2.00

D.0.50【答案】：C11.（2019年真题）将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。

A.通货膨胀

B.资金时间价值

C.建设期利息

D.建设期长短【答案】：B12.某公司为完成某大型复杂的工程项目，要求在项目管理组织机构内设置职能部门以发挥各类专家作用。同时从公司临时抽调专业人员到项目管理组织机构，要求所有成员只对项目经理负责，项目经理全权负责该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是（）。

A.直线制

B.强矩阵制

C.职能制

D.弱矩阵制【答案】：B13.与BOT相比，TOT方式的特点说法不正确的是（）。

A.TOT是通过已建成项目为新项目进行融资，而BOT是为筹建中的项目进行融资

B.TOT避开了风险，只涉及转让经营权，不存在产权、股权问题

C.从东道国政府的角度看，TOT不能缓解中央和地方财政的支出压力

D.TOT方式既可回避建设中超支、停建或建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益【答案】：C14.某投保建筑工程一切险（含第三者责任保险）的工程项目，在保险期限内出现如下情况，其中应由保险人负责赔偿损伤的是（）。

A.两个施工班组的工人打架致伤

B.施工单位拆除临边防护未及时恢复导致工人摔伤

C.工人上班时间突发疾病死亡

D.业主提供的物料因突降冰雹受损【答案】：D15.根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑安装业工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（）左右。

A.0.5%

B.1.0%

C.1.1%

D.2.0%【答案】：C16.下列工程项目目标控制的措施中,属于技术措施的是（）。

A.充实控制机构,加强相互沟通

B.对设计变更方案进行技术经济分析

C.通过科学试验确定新材料的适用性

D.确定对目标控制有利的承发包模式【答案】：C17.某工程按等节奏流水组织施工，共分A、B、C、D四个施工工序，四个施工段，B工序完成的间歇时间为2天，估计工期为86天，则其流水节拍应为（）天。

A.6

B.10

C.12

D.14【答案】：C18.工程项目经济评价应遵循的基本原则不包括（）。

A.“有无对比”原则

B.收益与风险权衡的原则

C.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主的原则

D.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则【答案】：C19.下列对工程寿命成本的描述不正确的是（）。

A.环境成本和社会成本都是隐性成本

B.环境成本和社会成本必须借助于其他方法转化为可直接计量的成本

C.环境成本和社会成本比经济成本容易计量

D.在我国工程建设实践中，往往只偏重于经济成本的管理【答案】：C20.某施工机械设备原价为100万元，预计净残值为5万元，预计使用年限10年，采用双倍余额递减法计算折旧时的年折旧率是（）。

A.9.6%

B.10%

C.20%

D.30%【答案】：C21.根据我国民法典合同编内容的规定，当事人一方违约时，首选的违约责任承担方式为（）。

A.赔偿损失

B.采取补救措施

C.继续履行

D.定金赔偿【答案】：C22.某项目总投资为2000万元，其中债务资金为500万元，项目运营期内平均净利润为200万元，年平均息税为20万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.10.0%

B.13.3%

C.11.0%

D.14.7%【答案】：C23.（2018年考题）针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程硏究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要硏究对象。

A.成本和数量占比较高

B.成本占比高而数量占比小

C.成本和数量占比均低

D.成本占比小而数量占比高【答案】：B24.企业从银行借入资金500万元，年利率6％，期限1年，按季复利计息，到期还本付息，该项借款的年有效利率是（）。

A.6.00％

B.6.09％

C.6.121％

D.6.136％【答案】：D25.关于敏感度系数SAF的说法，正确的是（）。

A.SAF越大，表示评价指标A对于不确定因素F越敏感

B.SAF=（△A/A）/（△F/F）

C.（△A/A）表示不确定性因素的变化

D.（△F/F）表示不确定性因素发生变化时，评价指标相应的变化率【答案】：B26.（2018年真题）关于利率及其影响因素的说法，正确的是（）。

A.借出资本承担的风险越大，利率就越高

B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升

C.社会平均利润率是利率的最低界限

D.借出资本的借款期限越长，利率就越低【答案】：A27.工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。

A.总分包模式

B.合作体承包模式

C.平行承包模式

D.联合体承包模式【答案】：B28.单位工程施工进度计划的编制工作包括：①计算工程量，②划分工作项目，③确定施工顺序，④计算劳动量和机械台班数，正确的程序是（）。

A.①②③④

B.②③①④

C.①③②④

D.①④③②【答案】：B29.（2013年考题）根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过（）。

A.招标项目估算价的2%

B.招标项目估算价的3%

C.投标报价的2%

D.投标报价的3%【答案】：A30.ＳＰＣ进行ＡＢＳ方式项目融资时，其融资风险与（）有关。

A.项目的原始权益人

B.项目资产现金收入和项目的原始权益人

C.项目资产未来现金收入

D.项目资产未来现金收入和项目的原始权益人【答案】：C31.（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，合同价的准确数据只有在（）后才能确定。

A.后续工程不再发生工程变更

B.承包人完成缺陷责任期工作

C.工程审计全部完成

D.竣工结算价款已支付完成【答案】：B32.某建设项目建设期2年，运营期8年。建设投资（不含建设期利息）为7000万元。其中，第1年自有资金投入4000万元，第2年贷款投入3000万元，贷款年利率为8%，贷款均衡发放。流动资金800万元，全部为自有资金。运营期各年净收益均为1300万元。则该项目投资收益率为（）。

A.16.17%

B.16.41%

C.16.67%

D.18.57%【答案】：B33.价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（）。

A.产品的结构分析

B.产品的材料分析

C.产品的性能分析

D.产品的功能分析【答案】：D34.项目债务融资规模一定时,增加短期债务资本比重产生的影响是（）。

A.提高总的融资成本

B.增强项目公司的财务流动性

C.提升项目的财务稳定性

D.增加项目公司的财务风险【答案】：D35.（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。

A.仲裁是诉讼的前置程序

B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力

C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请

D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定【答案】：C36.根据民法典合同篇的相关规定。合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（）执行。

A.订立合同时履行地市场价格

B.订立合同时付款方所在地市场价格

C.标的物交付时市场价格

D.标的物交付时政府指导价【答案】：A37.（2015年考题）通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（）。

A.功能不变的情况下降低成本

B.成本略有提高的同时大幅提高功能

C.成本不变的条件下提高功能

D.提高功能的同时降低成本【答案】：D38.下列投标报价策略中，（）属于恰当使用不平衡报价方法。

A.适当降低早结算项目的报价

B.适当提高晚结算项目的报价

C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价

D.适当提高工程内容说明不清楚的项目单价【答案】：C39.根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，一级注册造价工程师应不少于（）人。

A.3

B.4

C.6

D.10【答案】：A40.在价值工程的方案创造阶段，由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，积极思考、互相启发、集思广益地提出创新方案的方法称为（）。

A.头脑风暴法

B.哥顿法

C.专家意见法

D.专家检查法【答案】：A41.下列选项中，属于合作体承包模式的是（）。

A.对建设单位而言，风险较大

B.建设单位的组织协调工作量大

C.有利于建设单位控制工程造价

D.合作体成员之间的信任度较强【答案】：A42.评标委员会可直接认定为投标重大偏差的情形为（）。

A.没有投标单位公章

B.投标存在漏项

C.不完整技术信息

D.数据计算不准确【答案】：A43.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资本金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，企业仅需向政府提交（）。

A.项目申请报告

B.项目可行性研究报告

C.项目开工报告

D.项目初步设计文件【答案】：A44.价值工程活动的首要环节是进行对象的选择，适用于价值工程对象选择的方法是（）。

A.因果分析法和层次分析法

B.因素分析法和价值指数法

C.因果分析法和价值指数法

D.层次分析法和因素分析法【答案】：B45.某企业今年的利润总额为100万元，所得税率为25%。由该企业的资产负债表可知：该企业有一笔100万元的借款，期限三年，年利率10%，而金融机构同类借款年利率仅为8%。则该企业今年应交所得税为（）。

A.30万元

B.33.66万元

C.29.4万元

D.25.5万元【答案】：D46.在成本费用预测中，常用的定量预测方法是（）。

A.函询调查法

B.加权平均法

C.座谈会法

D.技术进步法【答案】：B47.下列关于投资收益率指标和总投资收益率指标的说法中，正确的是（）。

A.投资收益率是指投资方案达到设计生产能力后一个正常生产年份的年收益总额与方案投资总额的比率

B.总投资收益率是指项目达到设计生产能力后正常年份的年息税后利润与项目总投资的比率

C.投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣，但不适用于规模较大的项目

D.投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠【答案】：D48.（2021年真题）根据《招标投标法》，评标委员会成员的名单在（）前应当保密。

A.开标

B.合同签订

C.中标候选人公示

D.中标结果确定【答案】：D49.生产性建设项目的总投资包括（）。

A.建安工程投资和设备、工器具购置费

B.建安工程投资和工程建设其他费用

C.固定资产投资和流动资产投资

D.固定资产静态投资和动态投资【答案】：C50.（2020年真题）工程网络计划费用优化中，应将（）的关键工作作为压缩持续时间的对象。

A.直接费用率最小

B.持续时间最长

C.直接费用率最大

D.资源强度最大【答案】：A51.某工程施工至2019年7月底，已完工程计划费用（BCWP）为3500万元，已完工程实际费用（ACWP）为3600万元，拟完工程计划费用（BCWS）为3300万元，则该工程此时的偏差情况是（）。

A.费用节约，进度提前

B.费用超支，进度拖后

C.费用节约，进度拖后

D.费用超支，进度提前【答案】：D52.根据《国务院关于投资体系改革的决定》，特别重大的政府投资项目实行（）制度。

A.专家评议

B.市场评估

C.民主评议

D.公众听证【答案】：A53.投保安装工程一切险时，安装施工用机械设备的保险金额应按（）计算。

A.实际价值

B.损失价值

C.重置价值

D.账面价值【答案】：C54.根据《造价工程师注册管理办法》的规定，造价工程师初始注册和续期注册的有效期限（）。

A.分别为4年和2年

B.分别为4年和1年

C.均为2年

D.均为4年【答案】：D55.评标报告应由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为（）。

A.拒绝评标结果

B.同意评标结果

C.要求重新进行评标

D.要求重新组成评标委员会【答案】：B56.工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。

A.管理业务专门化，易提高工作质量

B.部门间横向联系强，管理效率高

C.隶属关系明确，易实现统一指挥

D.集权与分权结合，管理机构灵活【答案】：C57.关于投资方案内部收益率的说法，正确的是（）。

A.内部收益率就是项目初期投资的收益率

B.?任何项目的内部收益率都存在

C.?内部收益率能够反映项目投资过程的收益程度

D.?内部收益率能够用于互斥方案的比选【答案】：C58.（2020年真题）工程造价咨询企业在工程造价成果文件中加盖的工程造价咨询企业执业印章，除了工程企业名称外还应包含的内容是（）。

A.资质等级颁证机关

B.专业类别证书编号

C.专业类别颁证机关

D.资质等级证书编号【答案】：D59.依据《合同法》的规定，下列情形中，属于合同解除条件的是（）。

A.当事人一方的法人终止

B.当事人一方的法人代表变更

C.当事人一方发生合并、分立

D.因不可抗力致使合同不能履行【答案】：D60.（2015年考题）某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。

A.40.0

B.80.0

C.83.2

D.86.4【答案】：D61.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为5月15日，则投标有效期开始的时间为（）。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.5月15日【答案】：C62.下列工作中，属于工程设计阶段造价管理内容的是（）。

A.编制招标控制价

B.审核投资估算

C.编制工程量清单

D.编制工程概算【答案】：D63.项目融资中BOT方式与TOT方式的比较，不正确的说法是（）。

A.TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资，BOT由投资者融资新建项目

B.TOT只涉及转让经营权，BOT则涉及所有权和经营权

C.TOT方式资产收益具有确定性，其信用保证结构复杂

D.TOT方式投资者承担风险小，BOT方式投资者承担风险大【答案】：C64.以下对采用总分包模式特点的表述，正确的是（）

A.有利于缩短建设工期

B.对总承包商而言，风险较小

C.不利于控制工程造价

D.有利于控制工程进度【答案】：A65.根据《标准施工招标文件》的相关规定，适用于（）工程施工招标。

A.设计和施工不是由同一承包商承担的

B.设计和施工由同一承包商承担的

C.采购和施工不是由同一承包商承担的

D.采购和施工由同一承包商承担的【答案】：A66.根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】：A67.在工程项目财务分析和经济分析中，下列关于工程项目投入和产出物价值计量的说法，正确的是（）。

A.经济分析采用影子价格计量，财务分析采用预测的市场交易价格计量

B.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量

C.经济分析和财务分析均采用预测的市场交易价格计量

D.经济分析和财务分析均采用影子价格计量【答案】：A68.在项目评价中，保证项目财务可持续的必要条件是（）。

A.各年的筹资现金流量满足投资活动要求

B.拥有较大的财务收益

C.合理安排还本付息期

D.各年累计盈余资金不出现负值【答案】：D69.（2019年考题）关于融资中每股收益与资本结构，销售水平之间关系的说法，正确的是（）。

A.每股收益既受资本结构的影响，也受销售水平的影响

B.每股收益受资本结构的影响，但不受销售水平的影响

C.每股收益不受资本结构的影响，但要受销售水平的影响

D.每股收益既不受资本结构的影响，也不受销售水平的影响【答案】：A70.如果公司注册资本的额度要求低于项目资本金额度的要求，股东按项目资本金额度要求投入企业的资金超过注册资本的部分，通常以（）的形式记账。

A.资本公积

B.优先股

C.股东俗款

D.流动资金【答案】：A71.计算期不同时，为了能够在计算期相同的情况下比较净现值，常用的方法不包括（）。

A.方案重复法

B.研究期法

C.无限计算期法

D.最大公约数法【答案】：D72.某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法》及其实施条例，中标人提交履约保证金不能超过（）万元。

A.130

B.650

C.975

D.1300【答案】：B73.下列关于工程计价特征说法正确的是（）。

A.建设产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须分部组合

B.工程项目的多次计价是一个逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价

C.工程计价组合过程是单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程造价

D.工程单价的计算依据有人工单价、材料价格、材料运杂费、机械台班费等【答案】：D74.下列有关建设工程全寿命期造价管理和全过程造价管理的说法，正确的是（）。

A.工程全过程造价管理包括工程策划决策、建设实施及使用期各个阶段的造价管理

B.工程全寿命期造价包括建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本

C.工程全寿命期造价包括建设前期、建设期、使用期各个阶段的成本

D.工程全寿命期造价包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收各个阶段的成本【答案】：D75.下列工程项目中，可以不进行经济费用效益分析的是（）。

A.具有垄断特征的项目

B.资源开发项目

C.受行政干预的项目

D.涉及国家经济安全的项目【答案】：C76.世界银行贷款项目的建设周期中前四个阶段的先后顺序是（）。

A.项目准备、项目谈判、项目评估、项目选定

B.项目选定、项目评估、项目谈判、项目准备

C.项目准备、项目评估、项目选定、项目谈判

D.项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判【答案】：D77.在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是（）。

A.成本计划

B.成本控制

C.成本核算

D.成本分析【答案】：B78.据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全产生教育培训。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次【答案】：A79.关于CM承包模式的说法，正确的是（）。

A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”

B.要求在工程设计全部结束之后，进行施工招标

C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排

D.所有分包不用通过招标的方式展开竞争CM（ConstructionManagement）承包模式是指由建设单位委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包单位的身份进行施工管理。并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径（Fast-Track）的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。【答案】：A80.项目资金结构中，如果项目资本金所占比重太少，则对项目的可能影响是（）。

A.财务杠杆作用下滑

B.负债融资成本降低

C.负债融资难度提升

D.市场风险承受力增强【答案】：C81.按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。

A.相互约定抬高或者降低投标报价

B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C.相互探听对方投标报价

D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】：C82.（2018年真题）在项目融资程序中，需要在融资结构设计阶段进行的工作是（）。

A.起草融资法律文件

B.评价项目风险因素

C.控制与管理项目风险

D.选择项目融资方式【答案】：B83.按工程进度编制施工阶段资金使用计划,首要进行的工作是（）

A.计算单位时间的资金支出目标

B.编制工程施工进度计划

C.绘制资金使用时间进度计划S曲线

D.计算规定时间内累计资金支出额【答案】：B84.根据项目融资程序，评价项目风险因素应在（）阶段进行。

A.投资决策分析

B.融资谈判

C.融资决策分析

D.融资结构设计【答案】：D85.关于施工成本分析的方法，下列说法中不正确的是（）。

A.成本分析的基本方法包括指标对比分析法、连环置换法、差额计算法和比率法

B.比较法又称为指标对比分析法，包括本期实际指标和上期实际指标的对比，目标指标和本行业平均水平、先进水平的对比

C.因素分析法可以分析各种因素对成本的影响程度，比率法包括相关比率法、比重分析法和动态比率法

D.可看出量、本、利之间比例关系的方法是结构对比分析法【答案】：B86.某工程经偏差分析得到费用绩效指数CPI﹥1，进度绩效指数SPI＜1，则表明（）。

A.工程费用超支

B.工程进度提前

C.已完工程计划费用＜已完工程实际费用

D.拟完工程计划费用﹥已完工程计划费用﹥已完工程实际费用【答案】：D87.根据《合同法》，下列关于定金的说法，正确的是（）。

A.债务人准备履行债务时，定金应当收回

B.给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金

C.收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约金条款【答案】：B88.下列关于工期优化的基本方法的说明，正确的是（）。

A.工期优化的基本方法是改变网络中工作之间的逻辑关系

B.工期优化主要是通过压缩持续时间最长的工作的持续时间来减小总工期

C.工期优化过程中，不能将关键工作压缩成非关键工作

D.工期优化过程中，如有多条关键线路，只压缩其中一条即可【答案】：C89.（2019年真题）保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。

A.结构化数据

B.信息管理制度

C.计算机网络环境

D.信息管理技术人才【答案】：B90.（2017年真题）对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案，在进行比选时常用（）替代净现值

A.增量投资

B.费用现值

C.年折算费用

D.净现值率【答案】：B91.根据《民法典》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。

A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利

B.条款提供者的义务应公平原则确定义务权利，并向对方说明

C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释

D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款【答案】：B92.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处以5000元以上2万元以下罚款的情形是（）。

A.跨地区承接业务不备案的

B.出租资质证书的

C.出借资质证书的

D.提供虚假材料申请资质的【答案】：A93.（2019年真题）在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是（）体系。

A.ACA

B.JCT

C.AIA

D.ICE【答案】：B94.某项借款，年名义利率8%，按季复利计息，则季有效利率为（）。

A.2.41%

B.2.0%

C.2.52%

D.3.23%【答案】：B95.根据FIDIC《施工合同条件》提出的专用条件起草原则，不允许专用条件改变通用条件内容的是（）。

A.合同争端的解决方式

B.承包人对临时工程应承担的责任

C.（咨询）工程师的权限

D.风险与回报分配的平衡【答案】：D96.基于互联网的工程项目信息平台体实施的关键是指（）。

A.基于互联网技术标准的信息集成平台

B.项目信息发布与传递层

C.项目信息搜索层

D.数据安全层【答案】：A97.价值工程的核心是对产品进行（）分析。

A.成本

B.价值

C.功能

D.寿命【答案】：C98.（2019年真题）对于实行项目管理法人责任制的项目，董事会应负责（）。

A.组织编制初步设计文件

B.控制工程投资，工期和质量

C.组织工程设计招标

D.筹措建设资金【答案】：D99.根据《建设工程质量保证金管理办法》，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。

A.56

B.60

C.90

D.120【答案】：C100.下列项目融资方式中，政府对代建项目具有完全控制权的是（）。

A.BOT和ABS

B.BOT和PPP

C.TOT

D.PFI和ABS【答案】：C101.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案的时间是（）。

A.建设工程开工之日起15日内

B.建设工程开工之日起30日内

C.开工报告批准之日起15天

D.开工报告批准之日起30天【答案】：C102.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（）

A.需要向原中标人采购工程、货物或者服务

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择

C.需要采用不可替代的专有技术

D.采购人依法能够自行生产【答案】：B103.PFI项目融资方式的优点不包括（）。

A.有利于公共服务的产出大众化

B.吸引私营企业的知识，技术和管理方法，提高公共项目的效率和降低产出成本

C.项目融资成本低、手续简单

D.是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新【答案】：C104.（2019年考题）某通过招标订立的政府采购和金额为200万元，合同履行过程中需追加与合同标的相同的货物，在其他合用条款不变且追加合同金额最高不超过（）万元时，可以签订补充合同采购。

A.10

B.20

C.40

D.50【答案】：B105.进行独立型投资方案经济效果评价时，认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是（）。

A.增量投资收益率不小于基准投资收益率

B.静态投资回收期不超过基准投资回收期

C.投资收益率非负

D.增量投资回收期不超过基准投资回收期【答案】：B106.（2015年考题）根据《工程造价咨询企业管理办法》，已获得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】：A107.按工期一成本同步分析法，造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是（）。

A.实际成本开支小于计划，实际施工进度落后计划

B.实际成本开支等于计划，实际施工进度落后计划

C.实际成本开支大于计划，实际細工进度等于计划

D.实际成本开支小于计划，实际施工进度等于计划【答案】：A108.（2018年真题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。

A.政府直接投资的项目

B.采用资本金注入方式的政府投资项目

C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目

D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目【答案】：C109.施工承包单位采用目标利润法编制施工成本计划时，项目实施中所能支出的最大限额为合同标价扣除（）后的余额。

A.预期利润、税金

B.税金、应上缴的管理费

C.预期利润、税金、全部管理费

D.预期利润、税金、应上缴的管理费【答案】：D110.根据《民法典（合同编）》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。

A.只能选择适用违约金条款

B.只能选择适用定金条款

C.同时适用违约金和定金条款

D.可以选择适用违约金或者定金条款【答案】：D111.（2021年真题）建筑装饰工程公司取得施工许可证后，由于建设方原因，决定延期8个月再开工，关于施工许可证有效期的说法，正确的是（）。

A.许可证被发证机关收回

B.进行一次核验后，可以持续使用

C.第三个月申请延期3个月，第6个月再申请延期3个月

D.直接废止【答案】：C112.（2020年真题）根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（）之和。

A.建筑工程费用与安装工程费用

B.固定资产投资与铺底流动资金

C.建安工程费用与设备工器具费用

D.建安工程费用与工程建设其他费用【答案】：B113.（2013年考题）根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）主持编制。

A.建设单位项目负责人

B.施工项目负责人

C.施工单位技术负责人

D.施工项目技术负责人【答案】：B114.根据《建筑法》下列关于建筑工程施工许可的相关描述中,正确的是（）。

A.在建工程因故中止施工的,施工单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告,并按规定做好建设工程的维护管理工作

B.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工

C.中止施工满3个月的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证

D.按照国务院相关规定批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证【答案】：D115.（2019年考题）对于实行项目管理法人责任制的项目，项目董事会的责任是（）。

A.组织编制初步设计文件

B.控制工程投资，工期和质量

C.组织工程设计招标

D.筹措建设资金【答案】：D116.对于实行项目法人责任制项目,项目董事会的责任是（）

A.组织编制初步设计文件

B.控制工程投资、工期和质量

C.组织工程设计招标

D.筹措建设资金【答案】：D117.按工程进度编制资金使用计划包括：①编制工程施工进度计划；②计算单位时间的资金支出目标；③计算规定时间内的累计资金支出额；④绘制资金使用时间进度计划的S曲线。这些工作的正确顺序是（）。

A.①②③④

B.②①③④

C.①③②④

D.②③①④【答案】：A118.（2019年考题）英国完整建设工程标准合同体系中适用于房屋建筑工程的是（）合同体系。

A.ACA

B.AIA

C.JCT

D.ENR【答案】：C119.PMC模式下，项目管理承包商在项目前期阶段工作内容是指（）。

A.进行设计管理，协调有关技术条件

B.完成项目总体中某些部分的详细设计

C.组织项目风险识别和分析，并制定项目风险应对策略

D.完成项目总体中某些部分的详细设计【答案】：C120.限额设计的实施是建设工程造价目标的（）过程。

A.目标制定和目标分解

B.动态反馈和管理过程

C.目标推进和成果评价

D.静态反馈和管理过程【答案】：B121.（2020年真题）不同的资金形式有不同的作用，可作为追加筹资决策依据的资金成本是（）

A.边际资金成本

B.个别资金成本

C.综合资金成本

D.加权资金成本【答案】：A122.根据《PPP物有所值评价指引（试行）》，在进行PPP项目物有所值定性评价时，六项基本评价指标的权重（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%【答案】：C123.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B124.（2018年真题）采用全寿命周期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。

A.正常生产年份总成本费用

B.项目累计净现金流量

C.年度等值费用

D.运营期费用现值【答案】：C125.下列关于契税计税依据说法中，正确的是（）。

A.房屋增与，以房屋评估价为计税依据

B.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据

C.国有土地使用权出让，以成交价格为计税依据

D.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据【答案】：C126.关于Partnering模式的说法，正确的是（）。

A.Partnering协议是业主与承包商之间的协议

B.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式

C.Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与

D.Partnering协议不是法律意义上的合同【答案】：D127.在建设单位的计划体系中，投资计划年度分配表是根据()安排各个年度的投资。

A.工程项目年度计划

B.工程项目总进度计划

C.工程项目进度平衡表

D.年度建设资金平衡表【答案】：B128.（2019年真题）既有法人可用于项目资金的外部资金（）。

A.企业在银行的存款

B.企业产权转让

C.企业生产经营收入

D.国家预算内投资【答案】：D129.下列工程建设项目中，属于生产性工程项目的是（）。

A.通信建设项目

B.企业管理机关的办公楼

C.广播电视大楼

D.咨询服务建设项目【答案】：A130.全过程工程咨询服务内容包括投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询。其中投资决策综合性咨询的目的是（）。

A.减少分散专项评价评估，避免可行性研究论证碎片化

B.为投资者提供决策依据和建议

C.满足建设单位一体化服务需求

D.增强工程建设过程的协同性【答案】：A131.（2019年考题）下列融资方式中，需要利用信用增级手段使项目资产获得预期信用等级，进而在资本市场上发行债券募集资金的是（）方式。

A.BOT

B.PPP

C.ABS

D.TOT【答案】：C132.企业缴纳所得税后形成的净利润应首先用于()。

A.提取法定公积金

B.向投资者分配

C.向经营者发放奖金

D.弥补企业以前年度亏损【答案】：D133.已知两个计算期相同的互斥投资方案的内部收益率IRR1和IRR2，且都大于基准收益率ic，增量投资内部收益率存在并且为ΔIRR,则（）。

A.ＩＲＲ1>ＩＲＲ2>ｉc时，说明方案１优于方案２

B.ｉｃ＜ＩＲＲ1＜ＩＲＲ2时，说明方案１优于方案２

C.ΔＩＲＲ＜ｉc时，投资额小的方案为优选方案

D.ΔＩＲＲ>ｉc时，投资额小的方案为优选方案【答案】：C134.在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（）

A.平均年限法

B.年数总和法

C.双倍余额递减法

D.工作量法【答案】：A135.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位在工程施工的质量责任和义务说法正确的是（）。

A.建设单位在办理工程质量监督手续前，应当按照国家有关规定领取施工许可证或者开工报告

B.房屋建筑使用者在装修过程中，经过允许可以变动房屋建筑主体和承重结构

C.所有装修工程，建设单位应当在施工前委托具有相应资质等级的设计单位提出设计方案

D.由建设单位采购建筑材料的，建设单位应当保证建筑材料符合设计文件和合同要求【答案】：D136.为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施工程要（）。

A.同时施工、同时验收、同时投入运行

B.同时审批、同时设计、同时施工

C.同时设计、同时施工、同时投入运行

D.同时施工、同时移交、同时使用【答案】：C137.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。

A.任意时间

B.投标有效期内

C.提交投标文件截止时间的同一时间

D.提交投标文件截止时间之后三日内【答案】：C138.投资方案现金流量表中，可用来考察投资方案融资前的盈利能力，为比较各投资方案建立共同基础的是（）。

A.资本金现金流量表

B.投资各方现金流量表

C.财务计划现金流量表

D.投资现金流量表【答案】：D139.（2020年真题）按照价值工程的工作程序，需要在分析阶段进行的工作是（）。

A.对象选择和功能定义

B.功能定义和功能整理

C.功能整理和方案评价

D.方案创造和成果评价【答案】：B140.下列建筑设计单位的做法，正确的是（）。

A.拒绝建设单位提出的违反相关规定降低工程质量的要求

B.按照建设单位要求在设计文件中指定设备供应商

C.不予理睬发现的施工单位擅自修改工程设计进行施工的行为

D.在设计文件中对选用的建筑材料和设备只注明了规格，未注明技术性能【答案】：A141.修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用（）的办法。

A.预提、折旧或摊销

B.预提或摊销

C.折旧或摊销

D.折旧或预提【答案】：B142.美国工程造价估算中的人工费由（）两部分组成。

A.基本工资和附加工资

B.直接费和间接费

C.直接工程费用和措施费

D.人工基价和价差【答案】：A143.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权不包括（）。

A.提出项目开工报告

B.组织项目后评价

C.审核、上报项目初步设计和概算文件

D.负责按时偿还债务【答案】：B144.下列工程项目经济评价标准和参数中，用于项目经济分析的是（）

A.社会折现率

B.财务净现值

C.净利润

D.市场利率【答案】：A145.根据《招投标法实施条例》，潜在投标人对招标条件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。

A.3

B.5

C.10

D.15【答案】：C146.下列关于房产税的说法正确的是（）。

A.产权属国家所有的，由国家纳税

B.产权出典的，由出典人纳税

C.产权未确定及租典纠纷未解决的，由房产代管人或者使用人纳税

D.独立于房屋之外的建筑物属于建设房屋的一部分，一并征收房产税【答案】：C147.（2017年真题）某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为17和20，工作D的最早开始时间为12，持续时间为3，则工作D的自由时差为（）。

A.5

B.4

C.3

D.2【答案】：D148.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是（）。

A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复

B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复

C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人承担查验费用

D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润【答案】：B149.利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。

A.不能全面反映资本的周转速度

B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量

C.不能反映投资回收之前的经济效果

D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】：B150.（2020年真题）采用S曲线法比较工程实际进度与计划进度时，若实际累计S曲线落在计划累计S曲线上方，则可得出的正确结论（）。

A.实际进度落后于计划进度

B.进度的计划编制过于保守

C.实际进度超前于计划进度

D.计划工期偏于紧迫【答案】：C151.（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，合同文件包括下列内容：①发包人要求，②中标通知书，③承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。

A.①②③

B.②①③

C.③①②

D.③②①【答案】：B152.根据《政府采购法》，为保证与原有采购项目的一致性和配套要求，采用单一来源采购方式从原供应商添购的，添购合同总额不能超过原合同采购金额的（）。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%【答案】：C153.（2014年考题）在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是（）体系。

A.ACA

B.JCT

C.AIA

D.ICE【答案】：B154.单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该（）为纳税人。否则，以（）为纳税人。

A.发包人，承包人

B.承包人，发包人

C.单位法人，承包人

D.发包人，单位法人【答案】：A155.某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息。建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。

A.452.16

B.487.37

C.526.36

D.760.67【答案】：C156.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。

A.政府直接投资的项目

B.采用资本金注入方式的政府投资项目

C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目

D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目【答案】：C157.（2017年考题）为新建项目筹集债务资金时,对利率结构起决定性作用的因素是（）。

A.进入市场的利率走向

B.借款人对于融资风险的态度

C.项目现金流量的特征

D.资金筹集难易程度【答案】：C158.某招标项目结算价1000万元，投标截止日为8月30日，投标有效期为9月25日，则该项目投标保证金金额及其有效期应是（）

A.最高不超过30万元，有效期为9月25日

B.最高不超过30万元，有效期为8月30日

C.最高不超过20万元，有效期为8月30日

D.最高不超过20万元，有效期为9月25日【答案】：D159.下列选项中，不属于工程造价咨询企业资质撤销情况的是（）。

A.资质许可机关工作人员玩忽职守作出准予工程造价咨询企业资质许可的

B.工程造价咨询企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的

C.不具备行政许可条件的申请人作出准予工程造价咨询企业资质许可的

D.工程造价咨询企业资质有效期满，未申请延续的【答案】：D160.下列选项中，能够确定评价指标对该因素的敏感程度和项目变化对其变化的承受能力的是（）。

A.投资分析

B.风险分析

C.盈亏平衡分析

D.敏感性分析【答案】：D161.造价工程师职业资格考试专业科目分为4个专业类别，即土木建筑工程、交通运输工程、安装工程和（）。

A.水利工程

B.市政工程

C.装修工程

D.矿山工程【答案】：A162.根据《民法典》，下列变更中属于新要约的是（）的变更。

A.要约确认方式

B.合同文件寄送方式

C.合同履行地点

D.承诺生效地点【答案】：C163.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满（）年，承包人请求发包人返还工程质量保证金。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：B164.采用各式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该格式条款的处理方式为（）。

A.该格式条款无效，有双方重新协商

B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定

C.应当作出利于提供格式条款一方的解释

D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释【答案】：D165.PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）

A.适用领域

B.融资本质

C.承担风险

D.合同类型【答案】：B166.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告；对违章指挥、违章操作应当立即制止。

A.项目负责人和安全生产管理机构

B.项目负责人和技术负责人

C.技术负责人和安全生产管理机构

D.建设单位和安全生产管理机构【答案】：A167.进行有效的权衡分析是寿命周期成本评价的重要特点，某企业在进行生产设备系统维持费中的各项费用之间的权衡分析时，为了提高费用效率可采取的措施是（）。

A.进行节省劳力的设计，减少操作人员的费用

B.采用计划预修，减少停机损失

C.采用整体结构，减少安装费

D.进行维修性设计【答案】：B168.在建设工程合同实施过程中，用于纠正费用偏差的经济措施是（）。

A.落实费用控制人员

B.检查工程变更有无必要

C.进行技术分析

D.加强合同日常管理【答案】：B169.合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。

A.承诺通知到达要约人

B.受要约人依法撤销承诺

C.要约人在承诺期限内未作出承诺

D.受要约人对要约内容做出实质性质变更【答案】：D170.（2019年考题）下列税种中，采用超率累进税率进行计税的是（）。

A.增值税

B.企业所得税

C.契税

D.土地增值税【答案】：D171.下列对于评标方法叙述错误的是（）。

A.综合评估法一般适用于招标单位对施工没有特殊要求的招标项目

B.综合评分相等时，以投标报价低的优先

C.按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

D.采用打分法时，评标委员会按规定的评分标准进行打分【答案】：A172.（2015年真题）计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（）

A.一定是关键工作

B.总时差为零

C.总是差等于自由时差

D.自由时差为零【答案】：C173.修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用（）的办法。

A.预提.折旧或摊销

B.预提或摊销

C.预提或折旧

D.折旧或摊销【答案】：B174.在英国的JCT建设工程标准合同体系中，主要通用于（）工程

A.仿古建筑

B.装饰工程

C.防水工程

D.房屋建筑【答案】：D175.下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（）。

A.企业产权转让

B.商业银行贷款

C.融资租赁

D.合资合作【答案】：D176.根据《民法典》合同编，债权人领取提存物的权利期限为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：D177.对于实行项目法人责任制的项目，属于项目董事会职权的是（）。

A.审核项目概算文件

B.组织工程招标工作

C.编制项目财务决算

D.拟定生产经营计划【答案】：A178.某施工企业拟从银行借款500万元，期限5年，年利率8%，按复利计息，则企业支付本利和最多的还款方式为（）。

A.每年年末偿还当期利息，第5年年末一次还清本金

B.每年年末等额本金还款，另付当期利息

C.每年年末等额本息还款

D.第5年年末一次还本付息【答案】：D179.建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。

A.流水步距

B.流水节拍

C.流水强度

D.流水节奏【答案】：B180.下列关于要约和承诺的说法，正确的是（）。

A.要约邀请是要约的必要准备工作

B.要约发出时生效，承诺到达时生效

C.要约可以撤销但不得撤回

D.承诺可以对要约的内容做出非实质性变更【答