2026年监理工程师之土木建筑目标控制试卷及答案详解【典优】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制试卷及答案详解【典优】1.在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。

A.各承包单位的资质条件和技术力量

B.各单位工程尽可能同时开工和完工

C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关

D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】：D2.某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45【答案】：D3.计数标准型一次抽样方案为(N、n、c)，其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若()，应判该送检批合格。

A.dc+l

B.d=c+l

C.d≤c

D.dc【答案】：C4.根据我国《城市房地产管理法》，下列房地产可以转让的是

A.某房地产公司以出让方式取得土地使用权，已支付全部出让金，并取得土地使用权证书，该土地用于房屋建设工程，房地产公司已完成开发投资总额的25％

B.北京某土地开发公司以出让方式获得土地使用权，按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书

C.天津滨海某土地开发公司支付8000万元以出让方式取得滨海新区一块土地的土地使用权证书，该土地为成片开发，已形成工业用地条件

D.兴业房地产开发公司转让已建成的商品房，公司已按出让合同约定金额支付土地使用权出让金并取得土地使用权证书，建成的房屋所有权证书正在办理之中【答案】：A5.对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须()

A.同时开工、同时竣工、同时投产使用

B.同时设计、同时施工、同时投产使用

C.同时开工、同时竣工、同时验收

D.同时设计、同时开工、同时验收【答案】：B6.如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（）。

A.可反算出所需要的工人数或机械台班数

B.必须检查劳动力供应的可能性

C.无需考虑工作面是否足够

D.必须检查材料和施工机械供应的可能性【答案】：C7.关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。

A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件

B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述

C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件

D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】：D8.质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。

A.以合同为依据，坚持质量标准

B.坚持预防为主

C.坚持以人为核心

D.坚持质量第一【答案】：A9.某新建项目，建设期为2年，共从银行贷款960万元，每年贷款额相等。贷款年利率为6%，则该项目建设期利息为（）万元。

A.44.06

B.58.46

C.88.13

D.116.93【答案】：B10.已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。

A.1

B.4

C.5

D.6【答案】：C11.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.24

B.30

C.36

D.54【答案】：B12.下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是()

A.土地使用权出让金

B.融资费用

C.专有技术转让费

D.样品样机购置费【答案】：B13.某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()

A.29.41%

B.33.33%

C.50.00%

D.62.50%【答案】：D14.某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是()万元。

A.500

B.562

C.585

D.656【答案】：B15.根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。

A.详细的工程延期申述报告

B.工程延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.最终详情报告【答案】：B16.关于排除犯罪的事由，下列哪一选项正确的？

A.由于武装叛乱、暴乱罪属于危害国家安全罪，而非危害人身安全犯罪，所以，对于武装叛乱、暴乱犯罪不可能实行特殊正当防卫

B.对于严重危及人身安全的暴力犯罪以外的不法侵害进行防卫，造成不法侵害人死亡的，均属防卫过当

C.放火毁损自己所有的财物，但只要危害到公共安全的，仍然有可能成立放火罪

D.农民醉酒在道路上驾驶拖拉机，但其一直认为拖拉机不属于刑法上的机动车，由于农民欠缺违法性认识的可能性，其行为不构成犯罪【答案】：C17.某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。

A.2000

B.2160

C.2169

D.2177【答案】：C18.在投资控制的若干措施中，最为有效的是（）。

A.科学确定投资控制目标

B.以决策和设计阶段为重点

C.施行建设全过程的投资控制

D.技术与经济相结合【答案】：D19.在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位【答案】：A20.某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.88

B.0.94

C.1.06

D.1.07【答案】：B21.混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.均匀性【答案】：A22.向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。

A.采购方案

B.质量合格标准

C.工艺方案合理性

D.合格供货厂商【答案】：D23.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。

A.施工单位

B.勘察单位

C.建设单位

D.政府部门【答案】：C24.某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%，每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为（）。

A.7.76%

B.8.00%

C.8.24%

D.8.56%【答案】：C25.下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。

A.主要过程

B.调整方案

C.地点范围

D.相关方要求【答案】：B26.某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：(1)在建工程损失10万元；(2)承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；(3)施工机具损坏损失1万元；(4)工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，项目监理机构应批准的索赔金额为()万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5【答案】：B27.国际工程项目建设安装工程费用构成中，属于盈余的是（）。

A.现场管理费

B.总部管理费

C.分包费

D.风险费【答案】：D28.下列属于工程监理单位控制设备制造前的质量措施的是（）。

A.加工作业条件的控制

B.工序产品的检查与控制

C.不合格零件的处置

D.审查设备制造的工艺方案【答案】：D29.下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是()

A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率

B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率

C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小

D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值【答案】：C30.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（）d内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A32.下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】：B33.工程完工后必须履行下列中的()手续才能使用。

A.由建设单位组织设计、施工、监理四方联合竣工验收

B.由质量监督站开具使用通知单

C.由备案机关认可后下达使用通知书

D.由建设单位上级机关批准认可后即可【答案】：A34.某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。

A.110.0

B.120.0

C.121.3

D.234.3【答案】：A35.在下面层中不得敷设管线的整体楼地面面层是()。

A.硬化耐磨面层

B.防油渗混凝土面层

C.水泥混凝土面层

D.自流平面层【答案】：B36.某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以()为对象。

A.建设项目

B.单项项目

C.单元工程

D.单位工程【答案】：B37.下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是()

A.编制单位工程施工进度计划

B.协助承包单位确定工程延期时间

C.调整施工总进度计划

D.定期向业主提供工程进度报告【答案】：D38.进行浅层平板载荷试验时，下列不能作为终止加载的条件的一项是（）。

A.承压板周围的土明显地侧向挤出

B.沉降量急剧增大，荷载一沉降曲线出现陡降段

C.某级荷载下，12h内沉降速率不能达到稳定

D.沉降量与承压板直径之比超过0.06【答案】：C39.工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察任务书

C.勘察合同

D.勘察成果【答案】：D40.应用ABC分析法选择价值工程对象，是将（）的零部件或工序作为研究对象。

A.生产工艺复杂

B.价值系数髙

C.成本比重大

D.功能评分值高【答案】：C41.下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：()

A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡

B.轻钢龙骨轴线内包面积大于30㎡

C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡

D.铝合金龙骨轴线内包面积大于30㎡【答案】：C42.采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的()作为估算其他专业投资的基数。

A.主要车间的建筑安装工程投资

B.设备投资

C.建筑工程投资

D.主要设备的安装费用【答案】：B43.建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()

A.措施费

B.规费

C.直接工程费

D.企业管理费【答案】：A44.（2021年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。

A.开挖深度为4.5m的基坑

B.45m高的脚手架

C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮

D.20m高的悬挑脚手架【答案】：D45.为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为()。

A.监理单位

B.建设单位

C.安装单位

D.供货厂商【答案】：B46.在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.设置质量控制点监控

D.跟踪监控【答案】：B47.工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量（）。

A.与分包单位承担连带责任

B.与建设单位承担连带责任

C.承担监理责任

D.与设计单位承担连带责任【答案】：C48.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工存在质量事故隐患

B.施工单位未按施工方案施工

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】：C49.某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收

A.256.79

B.347.92

C.351.90

D.452.14【答案】：D50.下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。

A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是

B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者

C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理

D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】：B51.业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按照最早时间安排，则（）。

A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率

B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率

C.有利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率

D.有利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【答案】：B52.为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。

A.检验鉴定

B.定期观测

C.专家论证

D.定期评估【答案】：A53.下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。

A.临时停水、停电

B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误

C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款

D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】：C54.某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0【答案】：C55.下列成本加酬金合同计价形式中，最难以控制成本的是（）。

A.成本加固定百分比酬金合同

B.成本加固定金额酬金合同

C.成本加奖罚合同

D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】：A56.关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑

B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】：A57.（2022年真题）某具有常规现金流量的项目，折现率为9%时，项目财务净现值为120万元；折现率为11%

A.IRR>10%，NPV＜0，项目不可行

B.IRR>10%，NPV≥0，项目可行

C.IRR＜10%，NPV＜0，项目不可行

D.IRR＜10%，NPV≥0，项目可行【答案】：C58.在时标网络计划的坐标体系中，（）主要用作网络计划时间参数的计算。

A.计算坐标体系

B.工作日坐标体系

C.参数坐标体系

D.日历坐标体系【答案】：A59.下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：

A.公共卫生安全

B.反垄断

C.外汇管制

D.劳动者权益保护【答案】：A60.招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14

B.15

C.28

D.30【答案】：C61.（2017年真题）根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金【答案】：C62.工程质量事故的技术处理方案，一般应由（）提出。

A.原设计单位

B.工程检测单位

C.施工单位

D.政府质量监督部门【答案】：C63.下列有关法官行为的论述中，哪些体现了审判独立的原则？

A.法官在审理案件的过程中，应当避免受到新闻媒体和公众舆论的不当影响

B.法官应当尊重其他法官对审判职权的独立行使

C.法官在履行职责时，应当忠实于宪法和法律不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，不受来自法律规定之外的影响

D.法官在审判活动中，应当独立思考、自主判断，敢于坚持正确的意见【答案】：A64.随着BIM技术不断深化应用，越来越多的企业领导深刻认识到BIM所带来的巨大应用价值，为企业项目带来数以倍计的经济效益，其具体价值有()。

A.用BIM收益最大的是业主

B.用BIM动力最大的是业主

C.用BIM动力最大的是施工

D.用BIM收益最大的是施工

E.用BIM贡献最大的是设计【答案】：A65.当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩()的工作的持续时间。

A.持续时间最长

B.自由时差为零

C.总时差为零

D.时间间隔最小【答案】：C66.根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性

A.①②③

B.②③④

C.①③⑤

D.②④⑤【答案】：C67.生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。

A.建设单位代表

B.监理工程师

C.施工总承包单位

D.设备系统的运营单位【答案】：B68.在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控【答案】：B69.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28【答案】：C70.施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()

A.分层抽样

B.等距离法抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样【答案】：A71.在有足够工作面的前提下，组织（）时，施工工期最短。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.分包施工【答案】：B72.某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方工程单价为16元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m＜sup>3＜/sup>。该工程实际完成土方工程量1.8万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程实际结算工程款为()万元。

A.27.00

B.28.50

C.28.65

D.28.80【答案】：C73.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程，可由（）组织相关单位协商确定。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A74.根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。

A.重新申请施工许可证

B.报发证机关核验施工许可证

C.申请换发施工许可证

D.报发证机关延期施工许可证【答案】：B75.下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()

A.工程设计

B.项目决策

C.工程施工

D.工程竣工验收【答案】：A76.（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。

A.需求的变化要求组织不断改进

B.确立挑战性的改进目标

C.提高有效性和效率

D.全员参与【答案】：C77.搭接网络计划中，时距就是（）。

A.相邻两项工作之间的时间差值

B.相邻两项工作之间的搭接关系

C.相邻两项工作之间的逻辑顺序

D.相邻两项工作的工艺间歇时间【答案】：A78.（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。

A.检验批施工完成后就可以验收

B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收

C.检验批应在分项工程验收后验收

D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】：D79.2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（）万元。

A.84

B.126

C.1584

D.1626【答案】：A80.工程设计质量管理的主要工作内容不包括下列（）。

A.设计单位选择

B.起草设计任务书

C.起草设计合同

D.起草投资方案【答案】：D81.在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。

A.改进施工工艺

B.采用更先进的施工机械

C.增加每天的施工时间

D.改善劳动条件【答案】：C82.进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。

A.实际进度数据的加工处理

B.定期收集反映工程实际进度的有关数据

C.现场实地检查工程进展情况

D.定期召开现场会议【答案】：B83.关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？

A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行

B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金

C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人

D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】：B84.编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。

A.工程量大.工期短

B.工程量大.工期长

C.工程量小.工期短

D.工程量小.工程长【答案】：B85.工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。

A.项目投资

B.项目设计

C.项目决策

D.项目施工【答案】：A86.1240厚承重墙体最上一皮砖的砌筑，应采用的砌筑方法为()。

A.整砖顺砌

B.整砖丁砌

C.一顺一丁

D.三顺一丁【答案】：B87.工程质量控制应坚持()的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动的处理出现的质量问题。

A.以人为核心

B.预防为主

C.质量第一

D.质量达到标准【答案】：B88.（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.单项工程

D.分部工程【答案】：B89.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。

A.总承包服务费

B.工程定位复测费

C.暂列金额E.工伤保险费【答案】：B90.建设工程组织流水施工时，其特点之一是（）。

A.单位时间内投入的劳动力较少

B.专业工作队能够连续施工

C.能够充分地利用工作面进行施工

D.施工现场的组织、管理比较简单【答案】：B91.不经竣工验收就交付使用是常见的质量缺陷的成因，此种情况属于质量缺陷成因中的（）。

A.违反法律法规

B.使用不当

C.施工与管理不到位

D.违背基本建设程序【答案】：D92.施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。

A.项目经理

B.总监理工程师

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：C93.对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.检测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故处理依据【答案】：A94.当延期事件具有持续性时，承包单位在合同规定的有效期内（）。

A.向监理工程师提交最终的详情报告

B.向监理工程师提交阶段性的详情报告

C.不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告

D.向监理工程师提交工程延期意向通知【答案】：C95.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量【答案】：B96.发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，监理单位应责令施工单位（）。

A.立即停工

B.立即整改

C.立即退场

D.立即返工【答案】：B97.当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。

A.超前的时间

B.拖后的时间

C.超额完成的任务量

D.拖欠的任务量【答案】：D98.在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()

A.拒绝申请单位的申请

B.要求申请单位重新申请

C.要求申请单位作必要的补充或修改

D.延期对申请单位的认证【答案】：C99.某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，设备运杂费360万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.6290

B.5890

C.4700

D.6250【答案】：C100.某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编【答案】：B101.（）搭接关系是指紧前工作i结束到紧后工作j开始的时间间隔。

A.结束—开始（FTS）

B.开始—开始（STS）

C.结束—结束（FTF）

D.开始—结束（STF）【答案】：A102.根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

A.县

B.区

C.市

D.省【答案】：A103.（2020年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动施工津贴【答案】：D104.卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（）。

A.基本原理

B.导向

C.驱动力

D.目标【答案】：A105.屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是（）。

A.2

B.3

C.5

D.15【答案】：C106.因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由（）提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构【答案】：C107.（2018年真题）某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.88

B.0.94

C.1.06

D.1.07【答案】：B108.下列有关变异系数的描述，正确的是（）。

A.变异系数是用标准差除以极差得到的相对数

B.变异系数越小，说明分布集中程度高

C.变异系数越大，说明均值对总体的代表性越好

D.变异系数适用于均值有较小差异的总体之间离散程度的比较【答案】：B109.一般情况下，有防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程最好是采用：()

A.活动地板面层

B.塑料板面层

C.大理石面层

D.花岗石面层【答案】：A110.某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.试验检测

D.限制使用【答案】：B111.（2020年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14【答案】：D112.对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同难以决策，这时可提请（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：C113.下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：A114.对于特别重要设备，监理单位可以采取（）的方式。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.旁站监控【答案】：A115.某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。

A.444.96

B.451.63

C.564.54

D.595.90【答案】：D116.关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。

A.项目资本金是由投资者实缴的出资额

B.负债后于项目资本金受偿

C.投资者可以转让其出资

D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】：C117.关于贿赂犯罪，下列说法正确的是:

A.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处

B.国家工作人员收受请托人房屋未变更权属登记，或受贿后有关人员被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定为受贿罪

C.特定关系人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物的，以受贿罪的共犯论处

D.特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，以受贿罪的共犯论处【答案】：A118.某建筑安装工程，采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础，其直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。

A.1194.39

B.1302.97

C.1308.14

D.1313.82【答案】：D119.某建筑分部工程消耗的材料原价为40万元，运输损耗费为1万元，采购及保管费为1.5万元，运杂费为2万元，材料一般检验试验费为1.2万元。则该分部工程的材料费为（）万元。

A.41.0

B.43.0

C.44.5

D.45.7【答案】：C120.对需要返工处理或加固补强的质量事故，（）应及时提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】：C121.城市轨道交通建设工程验收中，单位工程验收由（）组织。

A.建设单位

B.运营单位

C.总监理工程师

D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】：A122.（2017年真题）工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】：D123.下列针对工程质量检测机构的说法，正确的是（）。

A.需要对涉及结构的装修项目抽样检测和对进入施工现场的建筑材料.构配件的见证取样检测

B.检测机构负责制定资质标准

C.市.县人民政府建设主管部门负责检测机构的资质审批

D.检测机构是具有独立法人资格的中介机构【答案】：D124.施工进度计划调整的技术措施是（）。

A.增加每天的施工时间

B.实行包干奖励

C.改进施工工艺

D.改善外部配合条件【答案】：C125.已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（）。

A.总时差为零

B.自由时差等于总时差

C.自由时差为零

D.自由时差小于总时差【答案】：B126.具备下列情况之一的有资格签订勘察设计合同，其中错误的是()。

A.承接方是持有证书的勘察设计单位

B.双方必须具有法人地位

C.承接方是持有证书的注册建筑师

D.委托方是建设单位或有关单位【答案】：C127.单位工程质量竣工验收表中的验收记录由（）填写。

A.施工单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.建设单位【答案】：A128.警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？

A.取保候审由本案的侦查机关执行

B.甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施

C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县

D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人【答案】：B129.采用工程量清单计价，建设工程造价是完成所列项目的全部费用，包括()。(1)分部分项工程费(2)其他直接费(3)间接费(4)措施项目费(5)其他项目费和规费(6)税金

A.(1)(2)(5)(6)

B.(1)(3)(5)(6)

C.(1)(4)(5)(6)

D.(2)(3)(5)(6)【答案】：C130.某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。

A.专业工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分项工程【答案】：C131.某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B132.（2017年真题）下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】：B133.工程建设其他费用划分的第二类是（）。

A.土地使用费

B.与项目建设有关的费用

C.与未来企业生产经营有关的费用

D.设备及工器具购置费【答案】：B134.控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是

A.被害人的近亲属

B.附带民诉原告人

C.自诉人

D.公诉人【答案】：C135.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（）起计算。

A.通过竣工验收之日

B.颁发工程接收证书之日

C.实际竣工日期

D.竣工验收合格之日【答案】：D136.下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工进度计划报审表

C.分项工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：D137.下列实木复合地板的说法中，正确的是（）。

A.大面积铺设时应连续铺设

B.相邻板材接头位置应错开，间距不小于300mm

C.不应采用粘贴法铺设

D.不应采用无龙骨空铺法铺设【答案】：B138.下列关于建设工程项目投资的特点，说法正确的是（）。

A.建设工程的单件性导致建设工程计价需要分部组合计价

B.具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力的工程为单位工程

C.概算定额（指标）的编制基础是投资估算指标

D.初步设计阶段应依据概算指标编制建设项目设计总概算【答案】：D139.当结构构件承载力达不到设计要求时，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷或结构补强等不同处理方案，进行对比辅助决策，此属于辅助方法中的（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：D140.某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=720m3，S3=80m3/工日。其综合时间定额为（）工日／m3。

A.0.013

B.0.015

C.0.017

D.0.020【答案】：C141.混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.均匀性【答案】：A142.工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。

A.编制工程勘察任务书

B.签订勘察合同

C.审查勘察单位提交的勘察成果报告

D.选择工程勘察单位【答案】：C143.施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（）处理。

A.返工

B.补强

C.不做

D.延后【答案】：C144.监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是()。

A.对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制

B.对从事计量作业人员技术水平资格的审核

C.检查作业者的操作方法是否得当

D.检查现场检测的原始记录是否可靠【答案】：C145.钢结构焊接检验中，第三方检验应具有相应检验资质，并由（）委托。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.钢结构加工单位【答案】：C146.下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。

A.总承包服务费

B.工程排污费

C.安全施工费

D.文明施工费【答案】：A147.某现浇混凝土施工段，在已批准该施工段的施工方案中，混凝土运输时间为2h，连续浇筑时间为24h，浇筑面间歇时间为3h，混凝土初凝时间为6h，终凝时间为8h。则混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过()。

A.6h

B.8h

C.9h

D.24h【答案】：A148.在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。

A.地下埋藏文物的处理

B.设计合同的计价方式

C.设计各专业之间的协调配合程度

D.施工承发包模式的选择【答案】：C149.《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件，下列中哪几条符合《合同法》的规定？()①违反法律和行政法规的合同；②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；③代理人签订的合同；④违反国家利益或社会公共利益的经济合同

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

D.①②④【答案】：D150.某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()

A.业主应给予承包商补偿

B.业主不给予承包商补偿

C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿

D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】：A151.关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。

A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人

B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责

C.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责

D.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人【答案】：B152.某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按（）向业主提出索赔。

A.机械台班费

B.机械台班折旧费

C.机械使用费

D.机械租赁费【答案】：B153.在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？

A.检察院

B.诉讼代理人

C.被害人

D.辩护人【答案】：B154.下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。

A.要求工期

B.计划工期

C.计算工期

D.合同工期【答案】：A155.（2017年真题）关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】：A156.在工程网络计划中，（）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。

A.时间间隔

B.总时差

C.自由时差

D.时距【答案】：B157.某项目施工过程中，由于施工不当发生质量事故，造成25人死亡，80人重伤，直接经济损失高达8000万元。根据建质[2010]111号文的规定，此次事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.严重事故【答案】：B158.建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（）。

A.一般为1年，最长不超过2年

B.一般为2年，最长不超过5年

C.一般为2年，最长不超过10年

D.设计的合理使用年限【答案】：A159.（）的质量控制，是设备制造质量控制的重点。

A.制造前

B.制造过程

C.制造后

D.施工中【答案】：B160.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工方案时，应重点审查施工方案的（）和质量保证措施是否符合相关规定和标准。

A.编审依据

B.编审程序

C.编审方法

D.编审原则【答案】：B161.当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。

A.重新进行验收

B.可予以验收

C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收

D.不予验收【答案】：B162.工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。

A.压缩关键工作的持续时间

B.改变关键工作的开始时间

C.压缩非关键工作的持续时间

D.改变非关键工作的开始时间【答案】：A163.将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.子项目

C.时间进度

D.专业工程【答案】：B164.下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。

A.资金的影响

B.物资供应进度的影响

C.施工条件的影响

D.建设单位自身管理水平的影响【答案】：D165.在网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后△T，而未超过该工作的自由时差，则（）。

A.不影响总工期，影响后续工作

B.不影响后续工作，影响总工期

C.对总工期及后续工作均不影响

D.对总工期及后续工作均有影响【答案】：C166.下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。

A.主要过程

B.调整方案

C.地点范围

D.相关方要求【答案】：B167.（2017年真题）下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。

A.施工合同范围以外的零星工程

B.承包人原因导致的人工、设备窝工

C.纠正施工方案错误引起的费用

D.质量问题返工的工程量【答案】：A168.（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B169.钢结构防火涂料检查数量按构件数抽查（），且同类构件不应少于（）件。

A.10%，3

B.10%，2

C.9%，3

D.9%，2【答案】：A170.生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.固定资产投资与流动资金之和

B.建筑安装工程费

C.建筑安装工程费与设备费之和

D.全部固定资产投资费用【答案】：A171.在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。

A.建设单位

B.质检机构

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D172.建设单位收到工程竣工报告后，应由（）组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工项目负责人

D.建设单位总经理【答案】：A173.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B174.施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：D175.（2022年真题）对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。

A.预期成本

B.限额成本

C.固定酬金

D.奖罚计算办法【答案】：B176.某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第天，其持续时间为5天，工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）天。

A.4

B.7

C.11

D.15【答案】：A177.下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。

A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积

B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积

C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积

D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】：A178.（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。

A.尽早提供可动用单元

B.尽早安排主体工程

C.尽量推迟附属配套工程

D.