建设施工合同意向协议

PAGE建设施工合同意向协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体工程项目名称]的建设施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该建设工程施工事宜达成如下意向协议：一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：包括但不限于[列举主要工程内容，如基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等]，具体工程范围以经双方确认的施工图纸及工程量清单为准。工程规模为[建筑面积、层数、跨度等具体规模指标]。4.工程质量要求：乙方应按照国家及地方现行的有关建设工程施工质量验收规范和标准，确保工程质量达到合格标准，并满足甲方的使用要求。工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年，在保修期内，乙方应承担因施工质量问题引起的维修、整改等责任。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权按照本协议及后续正式合同的约定，对乙方的工作进行考核和评价。在乙方违反本协议或后续正式合同约定时，有权要求乙方承担违约责任或采取补救措施。2.义务：负责办理工程建设所需的相关审批手续，提供施工场地及施工条件，确保施工场地具备施工条件并符合安全要求。按照本协议及后续正式合同的约定，及时支付工程款项。协助乙方协调与工程相关的其他单位或部门的关系，为乙方施工创造便利条件。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本协议及后续正式合同的约定，提供施工场地、施工条件及支付工程款项。在施工过程中，有权根据实际情况提出合理的施工方案调整建议，但需经甲方书面同意。在甲方违反本协议或后续正式合同约定时，有权要求甲方承担违约责任或采取补救措施。2.义务：具备与本工程相适应的施工资质和能力，提供相关资质证书及业绩证明文件。按照本协议及后续正式合同的约定，组织施工队伍，制定施工计划，确保工程按时、按质、按量完成。严格遵守国家及地方有关建设工程施工的法律法规、规范标准，确保施工安全，承担施工过程中的安全责任。负责施工现场的管理，做好环境保护、文明施工等工作，减少施工对周边环境的影响。按照甲方要求及相关规范标准，及时整理和提交工程资料，配合甲方进行工程竣工验收及备案工作。三、工程款项支付1.支付方式：双方约定的具体支付方式为[如银行转账、支票等]。2.支付节点及比例：合同签订后[X]日内支付合同总金额的[X]%作为预付款，计人民币[X]元。基础工程完工并经甲方验收合格后[X]日内支付合同总金额的[X]%，计人民币[X]元。主体结构工程完工并经甲方验收合格后[X]日内支付合同总金额的[X]%，计人民币[X]元。工程竣工验收合格后[X]日内支付至合同总金额的[X]%，计人民币[X]元。工程质量保修期满后[X]日内支付剩余合同总金额的[X]%，计人民币[X]元。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议及后续正式合同的约定及时支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。若因甲方原因导致工程延误或无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任：若乙方未按照本协议及后续正式合同的约定按时、按质、按量完成工程施工，每逾期一日，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取但未完成对应工程量部分的款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方施工质量不符合本协议及后续正式合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准；因返工整改造成工程延误的，乙方应承担违约责任；若因乙方施工质量问题给甲方造成损失（包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、第三方索赔损失等），乙方应予以赔偿。若乙方违反国家及地方有关建设工程施工的法律法规、规范标准，或因乙方原因导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，同时甲方有权解除合同，乙方应返还已收取但未完成对应工程量部分的款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典的相关规定。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至双方就本工程签订正式建设工程施工合同之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：____