机场航站楼施工合同解除协议书范文

协议编号：[请填写]甲方（发包人）：[请填写全称]法定代表人/授权代表人：[请填写]地址：[请填写]联系方式：[请填写]乙方（承包人）：[请填写全称]法定代表人/授权代表人：[请填写]地址：[请填写]联系方式：[请填写]鉴于：1.甲方与乙方于[请填写年份]年[请填写月份]月[请填写日期]日签订了《[请填写原合同名称，例如：XX机场XX航站楼建设工程施工合同]》（以下简称“原合同”），合同编号为：[请填写原合同编号]。该合同约定由乙方承建甲方[请填写项目名称，例如：XX机场XX航站楼]工程（以下简称“本工程”）。2.原合同签订后，乙方已根据合同约定进场施工/或未进场施工（请根据实际情况选择并修改），目前工程进展情况为：[请简要描述，例如：主体结构已完成XX%，或处于施工准备阶段等]。3.现因[请详细、客观地阐述合同解除的具体原因，例如：因不可抗力导致合同无法继续履行；或因情势变更致使合同基础动摇，继续履行对一方显失公平；或双方协商一致且合同目的已无实现必要；或基于其他符合法律法规及原合同约定的事由]。经双方友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，就原合同的解除及后续事宜处理达成如下协议，以资共同遵守。第一条合同解除1.1双方一致同意，自本协议书生效之日起，原合同即告解除。原合同中约定的双方权利义务关系（除本协议另有约定外）随之终止。1.2原合同的解除不影响双方在原合同中约定的争议解决条款、保密条款、知识产权条款（如涉及已完成工作成果）以及本协议约定的权利义务的效力。第二条已完成工程的确认与结算2.1双方应在本协议生效后[请填写天数]日内，共同对乙方已完成的工程量及工程质量进行核实确认。必要时，可共同委托双方认可的第三方专业机构进行审计或评估，相关费用由[请约定承担方，如：双方平均分担/由某一方承担]。2.2工程结算依据：以原合同约定的计价标准、取费费率及国家、地方现行有效的工程造价管理规定为基础，结合双方确认的已完工程量进行结算。如有新增或变更项目，按原合同相关约定或双方另行协商的补充协议执行。2.3结算报告的出具与审核：乙方应在双方确认已完工程量后[请填写天数]日内向甲方提交完整的工程结算报告及相关资料。甲方应在收到结算报告后[请填写天数]日内完成审核。如有异议，应在审核期内书面通知乙方，逾期未提出异议视为认可乙方提交的结算报告。双方对结算报告无异议后，应签署《工程结算确认书》。第三条款项支付3.1根据第二条确认的《工程结算确认书》，甲方应向乙方支付的工程结算总价款为人民币[请填写大写金额]元（¥[请填写小写金额]元）。3.2除上述工程结算总价款外，双方确认甲方已向乙方支付的工程款为人民币[请填写大写金额]元（¥[请填写小写金额]元），甲方尚欠乙方工程款为人民币[请填写大写金额]元（¥[请填写小写金额]元）。（如甲方超付，则此处为乙方应退还金额）3.3甲方应在《工程结算确认书》签署生效后[请填写天数]日内向乙方一次性支付上述第3.2条确定的欠付工程款（或乙方应在上述期限内向甲方退还超付款项）。支付方式为：[请详细约定支付账户信息]。3.4如涉及工程质量保证金，双方约定：[请详细约定保证金的返还条件、金额及期限，如：质量保证金为结算总价的X%，即人民币XX元，自本工程[请约定条件，如：相关部分保修期届满/整体竣工验收合格]后X日内无息返还]。第四条现场撤离与资料交接4.1乙方应在收到甲方按本协议第三条约定支付的全部款项（或双方完成结算款项支付义务）后[请填写天数]日内，负责将其在施工现场的人员、机械设备、临时设施及剩余材料等全部撤离，并确保施工现场清理干净，符合甲方要求。4.2在撤离前，乙方应与甲方办理完毕以下资料的交接手续，并签署资料交接清单：（1）乙方已完成工程的全部技术资料、施工记录、隐蔽工程验收记录、试验报告等；（2）与工程相关的图纸、变更洽商记录、签证单等；（3）甲方要求的其他与本工程相关的资料。4.3对于乙方在施工过程中为履行原合同而定制或采购的、仅适用于本工程的特殊材料或设备，双方协商处理方式为：[请详细约定，如：甲方同意按XX价格收购/乙方自行处理并承担费用]。第五条违约责任与赔偿5.1除本协议另有约定外，任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。若一方逾期付款，每逾期一日，应按逾期付款金额的[请填写比例，如：万分之X]向对方支付违约金。5.2因原合同解除给双方造成的损失（如有），双方确认：[请详细约定，如：互不追究对方责任/由某一方承担特定损失/双方各自承担己方损失]。此约定为双方就原合同解除事宜所产生的所有权利义务的最终处理，除本协议明确约定外，任何一方不得再依据原合同或本协议向对方主张其他任何权利。第六条保密义务双方承诺，对本协议内容及在协议履行过程中获悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务在本协议终止后仍然有效。第七条争议解决凡因执行本协议所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权依法向[请约定管辖法院，如：甲方所在地有管辖权的人民法院/原合同约定的仲裁机构]提起诉讼或申请仲裁。第八条其他8.1本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。8.2本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。8.3本协议一式[请填写份数，如：肆]份，甲方执[请填写份数]份，乙方执[请填写份数]份，具有同等法律效力。（以下无正文，为签署页）甲方（发包人）：（盖章）法定代表人/授权代表人：（签字）日期：年月日乙方（承包人）：（盖章）法定代表人/授权代表人：（签字）日期：年月日