2026年二级建造师考前密训押题试卷（全科）

2026年二级建造师考前密训押题试卷（全科）第一部分建设工程法规及相关知识（密训押题试卷）考试时间：120分钟满分：100分一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）下列关于法人成立条件的说法，正确的是（）

A.法人必须有独立的组织机构，无需固定场所

B.法人可以没有独立财产，但必须能独立承担民事责任

C.依法成立是法人成立的首要条件

D.非营利法人无需依法登记即可成立

根据《民法典》，下列代理行为中，属于表见代理的是（）

A.代理人超越权限签订合同，相对人明知其无权限仍与之签订

B.代理人无代理权，相对人有理由相信其有代理权且善意无过失

C.代理权限终止后，代理人继续以被代理人名义签订合同

D.被代理人明知代理人无权代理，未作否认表示

关于建设用地使用权的说法，正确的是（）

A.建设用地使用权可以存在于集体土地之上

B.建设用地使用权只能通过出让方式获取

C.建设用地使用权自登记时设立

D.建设用地使用权期限届满后自动续期

下列债的产生依据中，属于侵权之债的是（）

A.施工企业与发包人签订施工合同产生的债

B.施工过程中，施工人员不慎砸伤路人产生的债

C.无因管理他人事务产生的债

D.不当得利获取他人财产产生的债

发明专利权的保护期限，自（）起计算

A.申请日B.公告日C.授权日D.发明完成日

关于工程定金的说法，正确的是（）

A.定金数额可以超过主合同标的额的20%

B.给付定金的一方违约，有权要求返还定金

C.收受定金的一方违约，应当双倍返还定金

D.定金与违约金可以同时适用

下列工程项目中，不需要办理施工许可证的是（）

A.建筑面积800㎡的住宅工程

B.抢险救灾工程

C.投资额500万元的公用事业工程

D.新建的城市道路工程

施工许可证领取后，因故无法按期开工的，最多可以申请延期（）次

A.1B.2C.3D.4

建筑业企业资质证书的有效期为（）年

A.3B.5C.7D.10

二级建造师注册证书的有效期为（）年

A.2B.3C.5D.6

下列工程项目中，属于必须招标的是（）

A.施工单项合同估算价300万元的项目

B.重要设备采购单项合同估算价150万元的项目

C.勘察服务单项合同估算价120万元的项目

D.监理服务单项合同估算价80万元的项目

依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标截止之日止，最短不得少于（）日

A.10B.15C.20D.30

投标保证金的最高限额为（）万元

A.50B.80C.100D.120

下列行为中，属于违法分包的是（）

A.施工总承包单位将主体结构分包给具有相应资质的单位

B.施工总承包单位将非主体工程分包给具有相应资质的单位

C.分包单位将其承包的工程再分包

D.施工总承包单位将劳务作业分包给劳务分包单位

关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）

A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过2个月

B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过3个月

C.3年以上固定期限劳动合同，试用期不得超过6个月

D.同一用人单位与同一劳动者可以多次约定试用期

施工现场夜间施工的，禁止施工的时间是（）

A.晚20点至早6点B.晚22点至早6点C.晚22点至早7点D.晚21点至早6点

建设工程质量最低保修期限中，屋面防水工程的保修期限为（）年

A.2B.3C.5D.设计合理使用年限

安全生产方针是（）

A.安全第一、预防为主、综合治理

B.安全第一、质量为本、综合治理

C.安全优先、预防为主、全面治理

D.安全优先、质量第一、综合治理

下列安全事故中，属于较大事故的是（）

A.死亡2人、重伤8人

B.死亡5人、重伤15人

C.死亡10人、重伤40人

D.死亡30人、重伤80人

工程纠纷解决途径中，仲裁的特点是（）

A.公开审理B.一裁终局C.强制执行D.无需仲裁协议

普通民事诉讼时效为（）年

A.1B.2C.3D.5

关于地役权的说法，正确的是（）

A.地役权自登记时设立

B.地役权是法定担保物权

C.地役权可以单独转让

D.地役权自合同生效时设立

下列关于保证担保的说法，正确的是（）

A.保证担保分为一般保证和连带责任保证，无约定按连带责任保证认定

B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判前，有权拒绝承担保证责任

C.连带责任保证的保证人无需等待主合同纠纷审判，即可承担保证责任

D.保证担保的范围仅包括主债权及利息

施工企业项目经理部的法律地位是（）

A.具备法人资格，独立承担民事责任

B.不具备法人资格，由施工企业法人承担民事责任

C.具备法人资格，由项目经理承担民事责任

D.不具备法人资格，独立承担民事责任

关于建设工程施工合同无效的说法，正确的是（）

A.施工合同无效，承包人无权主张工程价款

B.施工合同无效，竣工验收合格，承包人可参照合同约定主张工程价款

C.施工合同无效，竣工验收不合格，承包人有权主张工程价款

D.借用资质签订的施工合同，属于可撤销合同

下列关于施工场地环境保护的说法，错误的是（）

A.土方作业应采取喷淋降尘措施

B.裸土应采取全覆盖措施

C.施工现场污水可直接排放至市政污水管网

D.施工现场应设置密闭式垃圾站

建设工程五方责任主体中，不包括（）

A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.监理单位E.劳务分包单位

关于二级建造师执业范围的说法，错误的是（）

A.可以担任中小型工程项目经理

B.可以从事施工管理相关岗位

C.可以从事工程技术咨询服务

D.可以同时担任两个及以上在建项目项目负责人

下列关于投标文件的说法，正确的是（）

A.投标文件可以在投标截止时间后补充修改

B.投标文件可以撤回，但不得撤销

C.投标文件未按要求密封，招标人应当拒收

D.投标文件中的投标报价可以低于成本价

关于工伤保险的说法，正确的是（）

A.工伤保险由职工个人缴纳

B.工伤保险的缴纳主体是用人单位

C.工伤职工停工留薪期最长不超过6个月

D.工伤职工无需申请工伤认定即可享受工伤保险待遇下列关于文物保护的说法，正确的是（）

A.施工中发现文物，可继续施工，同时上报文物主管部门

B.施工中发现文物，应立即停工，保护现场，并上报文物主管部门

C.文物可以私自挖掘、变卖

D.文物保护单位的保护范围内可以进行爆破作业

关于建设工程价款支付的说法，正确的是（）

A.发包人可以拖延支付工程价款，无需承担违约责任

B.承包人完成工程后，发包人应立即支付全部工程价款

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同

D.工程价款支付应遵循先验收、后支付的原则

下列关于留置权的说法，正确的是（）

A.留置权是约定担保物权

B.留置权的效力优先级低于抵押权

C.留置权只能适用于动产

D.留置权可以单独设立

关于建设工程监理的说法，正确的是（）

A.监理单位可以转让监理业务

B.监理单位应代表建设单位对施工质量、进度、成本进行控制

C.监理单位无需对施工安全进行监理

D.监理单位可以与施工单位串通，降低工程质量

下列关于施工安全技术交底的说法，正确的是（）

A.安全技术交底只需交底给施工班组长

B.安全技术交底无需签字确认

C.安全技术交底应自上而下进行，层层交底

D.安全技术交底可以口头进行，无需书面记录关于建设工程质量事故的说法，正确的是（）

A.质量事故发生后，施工单位应立即上报，无需保护现场

B.质量事故处理完成后，无需验收即可投入使用

C.质量事故分为特别重大、重大、较大、一般四级

D.质量事故的处理流程为：调查→报告→分析→处理→验收

下列关于知识产权的说法，错误的是（）

A.实用新型专利权的保护期限为10年

B.外观设计专利权的保护期限为15年

C.商标权的保护期限为10年，期满不可续期

D.著作权的保护期限为作者终生及死亡后50年

关于建设工程发承包的说法，正确的是（）

A.建设单位可以将工程肢解发包

B.施工总承包单位可以将主体结构分包给他人

C.禁止挂靠资质承揽工程

D.禁止分包单位将工程再分包，但可以将劳务作业分包

下列关于劳动合同的说法，正确的是（）

A.劳动合同可以口头订立

B.用人单位可以随意解除劳动合同

C.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同

D.劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期

关于施工现场安全防护的说法，错误的是（）

A.作业层应设置1.2m高的防护栏杆

B.作业层应设置18cm高的挡脚板

C.脚手板可以不满铺，但不得有探头板

D.施工现场应设置安全警示标志

关于建设工程纠纷调解的说法，正确的是（）

A.调解协议具有强制执行力

B.调解必须经双方当事人同意

C.调解只能由人民法院进行

D.调解协议达成后，当事人不得反悔

下列关于建设用地规划许可证的说法，正确的是（）

A.建设用地规划许可证是建设单位办理施工许可证的必备条件

B.建设用地规划许可证可以随意变更

C.建设用地规划许可证有效期为1年

D.未取得建设用地规划许可证，建设单位可以先开工建设关于工程担保的说法，错误的是（）

A.投标保证金属于工程担保的一种形式

B.履约保证金的数额由当事人约定，无上限限制

C.预付款担保的目的是保证承包人按时支付预付款

D.工程款支付担保由发包人提供

关于施工企业资质的说法，正确的是（）

A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务三大序列

B.施工总承包资质可以承接所有专业工程

C.专业承包资质可以承接施工总承包工程

D.施工劳务资质可以承接主体结构工程下列关于代理终止的说法，错误的是（）

A.代理期限届满，代理终止

B.被代理人取消委托，代理终止

C.代理人丧失民事行为能力，代理终止

D.被代理人死亡，代理一定终止

关于物权的说法，正确的是（）

A.所有权的核心权能是使用权

B.用益物权包括抵押权、质权、留置权

C.担保物权是为了保障债权的实现

D.物权的设立无需公示

关于建设工程施工许可证的说法，错误的是（）

A.施工许可证领取后，3个月内必须开工

B.施工许可证延期每次不超过3个月

C.停工满1年的项目，复工前无需重新核验施工许可证

D.未取得施工许可证，不得开工建设

关于投标有效期的说法，正确的是（）

A.投标有效期从招标文件发出之日起计算

B.投标有效期从提交投标文件截止之日起计算

C.投标有效期可以随意延长

D.投标有效期内，投标人可以随意撤销投标文件

关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）

A.电气管线工程的保修期限为5年

B.供热供冷系统的保修期限为2年

C.主体结构工程的保修期限为设计合理使用年限

D.装修工程的保修期限为3年

下列关于安全生产责任制的说法，正确的是（）

A.安全生产责任制仅由施工单位主要负责人承担责任

B.安全生产责任制应落实到每一个岗位、每一个人员

C.安全生产责任制无需书面记录

D.安全生产责任制可以随意变更

关于工程仲裁的说法，正确的是（）

A.仲裁协议可以口头订立

B.仲裁委员会可以随意选择

C.仲裁裁决作出后，当事人可以上诉

D.仲裁裁决具有强制执行力

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）法人成立的必备条件包括（）

A.依法成立B.有独立的财产和经费C.有名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.有固定的经营场所

下列代理行为中，属于无权代理的有（）

A.无授权代理B.超越权限代理C.代理权限终止后继续代理D.表见代理E.法定代理

物权的种类包括（）

A.所有权B.用益物权C.担保物权D.占有权E.使用权

债的产生依据包括（）

A.合同B.侵权行为C.无因管理D.不当得利E.遗赠

工程担保的形式包括（）

A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金

办理施工许可证的申领条件包括（）

A.已办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证

B.确定建筑施工企业，已完成招投标及合同签订

C.具备满足施工需要的施工图纸及技术资料

D.资金落实到位，满足施工进度需求

E.完成质量、安全监督手续备案

建筑业企业资质的序列包括（）

A.施工总承包B.专业承包C.施工劳务D.工程勘察E.工程设计

必须招标的工程项目范围包括（）

A.大型基础设施、公用事业项目

B.全部使用国有资金投资的项目

C.部分使用国有资金投资的项目

D.使用国际组织资金的项目

E.私人投资的小型项目

下列行为中，属于串通投标的有（）

A.投标人之间相互约定抬高投标报价

B.投标人之间相互约定压低投标报价

C.投标人与招标人串通，排挤竞争对手

D.投标人以弄虚作假方式投标

E.投标人恶意低价竞标

建设工程无效施工合同的情形包括（）

A.无资质施工B.超越资质施工C.借用资质施工D.必须招标未招标E.中标无效签订合同

劳动合同的必备条款包括（）

A.劳动合同期限B.工作内容和工作地点C.劳动报酬D.社会保险E.试用期

施工现场环境保护的要求包括（）

A.扬尘污染防治B.噪声污染防治C.污水污染防治D.固体废弃物污染防治E.土壤污染防治

建设工程五方责任主体包括（）

A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.施工单位E.监理单位

安全事故等级划分的依据包括（）

A.死亡人数B.重伤人数C.直接经济损失D.间接经济损失E.事故影响范围

工程纠纷的解决途径包括（）

A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.协商

关于二级建造师执业的说法，正确的有（）

A.二建注册证书有效期3年

B.二建可以担任中小型工程项目经理

C.二建可以从事工程技术咨询服务

D.二建不得同时担任两个及以上在建项目项目负责人

E.二建可以跨专业执业

关于施工成本管理的说法，正确的有（）

A.成本管理的核心任务是成本控制

B.成本管理包括成本预测、计划、控制、核算、分析、考核六大流程

C.施工成本包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费、税金

D.成本分析方法包括比较法、因素分析法等

E.成本考核的对象是施工单位

关于施工进度管理的说法，正确的有（）

A.进度管理的核心任务是控制进度目标

B.进度计划包括总进度规划、子系统进度计划、分项工程进度计划

C.双代号网络计划的核心是关键线路的判定

D.进度偏差可以通过赶工、资源调整等措施纠正

E.横道图进度计划适用于大型工程项目关于施工质量管理的说法，正确的有（）

A.质量管理的八大原则包括以顾客为关注焦点、全员参与等

B.施工质量控制包括事前、事中、事后控制

C.进场材料必须进行质量检验验收

D.隐蔽工程验收合格后方可进行下一道工序施工

E.质量事故处理完成后无需验收

关于机电工程管道施工的说法，正确的有（）

A.管道安装前应进行除锈防腐处理

B.管道试压包括水压试验和气压试验

C.水压试验压力≥设计压力1.5倍

D.气压试验压力≥设计压力1.15倍

E.管道吹扫完成后即可投入使用

三、案例分析题（共3题，每题20分，共60分）案例一背景资料：某建设单位投资建设一栋住宅楼工程，建筑面积12000㎡，结构类型为钢筋混凝土框架结构，工期18个月。建设单位通过公开招标，确定某施工总承包单位承接该工程，双方签订了施工合同，约定工程价款为2800万元，预付款为工程价款的10%，工程进度款按月支付。施工过程中发生如下事件：事件1：施工总承包单位将该工程的主体结构分包给具有相应资质的分包单位，分包合同签订后，未报建设单位认可。事件2：施工过程中，由于建设单位提供的施工图纸存在错误，导致施工单位返工，产生返工费用30万元，工期延误15天。施工单位向建设单位提出费用索赔和工期索赔。事件3：该工程竣工验收合格后，建设单位未按合同约定支付工程竣工结算款，拖欠工程款500万元，施工单位多次催要无果，决定向法院提起诉讼。问题：1.事件1中，施工总承包单位的分包行为是否合法？说明理由。（6分）2.事件2中，施工单位的费用索赔和工期索赔是否成立？说明理由。（7分）3.事件3中，施工单位向法院提起诉讼的诉讼时效为几年？诉讼时效从何时起算？（7分）案例二背景资料：某市政道路工程，全长3.5km，路面类型为沥青混凝土路面，路基宽度24m，项目总投资8000万元。施工单位为某市政公用工程施工总承包企业，具备相应的施工资质。施工过程中发生如下事件：事件1：路基施工中，施工单位采用分层碾压方式，主干路路基压实度检测结果为92%，次干路路基压实度检测结果为90%。事件2：沥青路面摊铺过程中，施工单位未控制好摊铺温度，摊铺温度为110℃，碾压温度为100℃，导致路面摊铺后出现裂缝。事件3：施工过程中，施工单位未按要求设置围挡，扬尘污染严重，被当地环保部门责令整改，并处罚款。问题：1.事件1中，路基压实度是否符合要求？说明理由。（6分）2.事件2中，沥青路面摊铺温度和碾压温度是否符合要求？说明理由，并指出整改措施。（7分）3.事件3中，施工单位的做法违反了哪些施工现场文明施工要求？（7分）案例三背景资料：某机电安装工程，包括机械设备安装、电气装置安装、通风空调管道安装等分项工程，施工单位为某机电工程施工总承包企业，项目工期12个月。施工过程中发生如下事件：事件1：机械设备安装前，施工单位未对设备基础进行验收，直接进行设备安装，导致设备安装精度不符合要求，需要返工。事件2：电气装置安装中，变配电装置的接地电阻检测结果为6Ω，不符合设计要求。事件3：通风空调管道安装完成后，施工单位未进行管道吹扫，直接进行调试，导致管道内杂物堵塞，调试失败。问题：1.事件1中，施工单位的做法是否正确？说明理由，并指出正确做法。（6分）2.事件2中，变配电装置的接地电阻是否符合要求？说明理由，并指出整改措施。（7分）3.事件3中，施工单位的做法是否正确？说明理由，并指出正确流程。（7分）第二部分建设工程施工管理（密训押题试卷）考试时间：120分钟满分：120分一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）施工方项目管理的核心任务是（）

A.施工进度控制B.施工质量控制C.施工成本控制D.项目目标控制

建设工程项目全生命周期分为（）阶段

A.决策、实施、使用B.设计、施工、验收C.招标、施工、竣工D.策划、施工、保修

下列关于施工总承包模式的说法，正确的是（）

A.施工总承包单位可以将主体结构分包给他人

B.施工总承包模式有利于缩短工期

C.施工总承包模式的合同管理难度小

D.施工总承包单位对所有分包单位的质量、进度、成本负责项目组织结构模式中，线性组织结构的特点是（）

A.指令源唯一B.指令源多个C.适用于大型项目D.指令传递复杂

施工成本管理的六大流程，正确的顺序是（）

A.成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核

B.成本计划→成本预测→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核

C.成本预测→成本计划→成本核算→成本控制→成本分析→成本考核

D.成本计划→成本预测→成本核算→成本控制→成本分析→成本考核

施工成本的构成中，不属于直接成本的是（）

A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费

工程量清单计价模式下，综合单价的组成不包括（）

A.人工费B.材料费C.税金D.利润

成本分析中，最常用的方法是（）

A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法

施工进度计划中，横道图进度计划的优点是（）

A.能明确反映关键线路B.能反映各工作之间的逻辑关系C.直观易懂，便于理解D.能反映进度偏差

双代号网络计划中，关键线路的判定标准是（）

A.总时差最小B.自由时差最小C.持续时间最长D.节点编号最大

总时差是指（）

A.在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

B.在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间

C.本工作的最早完成时间与最早开始时间的差值

D.本工作的最迟完成时间与最迟开始时间的差值

施工进度偏差的影响分析中，若进度偏差小于总时差，大于自由时差，则（）

A.不影响总工期，影响紧后工作最早开始时间

B.影响总工期，不影响紧后工作最早开始时间

C.既影响总工期，也影响紧后工作最早开始时间

D.既不影响总工期，也不影响紧后工作最早开始时间

施工质量管理的核心是（）

A.质量控制B.质量验收C.质量策划D.质量改进

施工质量事前控制的重点是（）

A.工序质量控制B.进场材料质量控制C.隐蔽工程验收D.质量事故处理

进场材料、构配件、设备的质量检验验收，应由（）组织

A.施工单位项目经理B.施工单位质量负责人C.监理工程师D.建设单位项目负责人

隐蔽工程验收合格后，应（）

A.立即进行下一道工序施工B.签署验收记录后进行下一道工序施工C.等待监理单位复查后进行下一道工序施工D.等待建设单位复查后进行下一道工序施工

施工质量事故按损失程度分为（）

A.特别重大、重大、较大、一般四级

B.重大、较大、一般、轻微四级

C.严重、一般、轻微三级

D.重大、一般两级

施工质量事故上报的时间要求是（）

A.事故发生后24小时内B.事故发生后48小时内C.事故发生后12小时内D.事故发生后立即上报

施工现场安全管理的核心是（）

A.安全技术交底B.安全隐患排查C.安全生产责任制D.安全教育培训

安全事故等级划分中，死亡3人、重伤10人，属于（）事故

A.特别重大B.重大C.较大D.一般

应急预案的分类中，不包括（）

A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.应急演练方案

施工现场文明施工的要求中，围挡高度不得低于（）m

A.1.8B.2.0C.2.5D.3.0

绿色施工的核心是（）

A.节能、节水、节材、节地B.减少污染C.保护环境D.安全施工

施工合同索赔成立的必备条件不包括（）

A.非己方原因造成损失B.造成实际工期/费用损失C.在规定时限内提交索赔意向及索赔报告D.己方存在过错

工期索赔的计算方法中，不包括（）

A.比例分析法B.网络计划法C.实际工期法D.总费用法

现场签证的办理流程中，第一步是（）

A.施工单位提交签证申请B.监理单位审核C.建设单位审批D.签署签证文件

工程竣工验收的流程中，第一步是（）

A.施工单位提交竣工验收申请B.监理单位预验收C.建设单位组织竣工验收D.验收组进行验收

竣工结算的办理时间，应在工程竣工验收合格后（）天内

A.15B.30C.60D.90

项目管理目标责任书的签订主体是（）

A.建设单位与施工单位B.施工单位与项目经理C.建设单位与项目经理D.监理单位与项目经理

项目经理的职责不包括（）

A.组织编制项目管理实施规划B.组织实施项目进度计划C.决定项目资金的使用D.组织开展安全教育培训

施工进度控制的技术措施是（）

A.编制进度计划B.落实进度控制人员C.采用先进的施工技术D.加强合同管理

施工质量控制的事中控制重点是（）

A.进场材料质量控制B.工序质量控制C.隐蔽工程验收D.质量事故预防

下列关于施工机具使用费的说法，正确的是（）

A.施工机具使用费包括折旧费、大修理费、经常修理费等

B.施工机具使用费属于间接成本

C.施工机具使用费不包括燃料动力费

D.施工机具使用费可以随意调整

工程量清单计价中，分部分项工程费的计算基础是（）

A.工程量×综合单价B.工程量×单价C.定额工程量×定额单价D.定额工程量×综合单价

成本考核的对象是（）

A.施工单位B.项目经理部C.施工班组D.施工人员

双代号网络计划中，节点的编号应（）

A.从小到大，可不连续B.从小到大，连续编号C.从大到小，可不连续D.从大到小，连续编号

施工进度计划的调整方法中，不包括（）

A.压缩关键工作的持续时间B.调整非关键工作的持续时间C.调整工作之间的逻辑关系D.调整项目总工期

施工质量验收的最小单元是（）

A.分项工程B.分部工程C.检验批D.单位工程

检验批验收合格的条件不包括（）

A.主控项目合格B.一般项目合格C.观感质量合格D.质量控制资料完整

施工现场安全隐患排查的频率是（）

A.每周至少一次B.每月至少一次C.每季度至少一次D.每年至少一次安全教育培训的对象不包括（）

A.施工人员B.管理人员C.监理人员D.建设单位人员

应急演练的频率是（）

A.每半年至少一次B.每年至少一次C.每两年至少一次D.每三年至少一次

施工现场临时用电的要求中，临时用电设备数量在5台及以上，应编制（）

A.临时用电施工组织设计B.临时用电方案C.临时用电安全技术交底D.临时用电验收记录

施工合同的类型中，固定总价合同适用于（）

A.工程量变化较大的项目B.工期较长的项目C.工程量明确、工期较短的项目D.风险较大的项目

工程变更的提出主体不包括（）

A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位

工程变更的价款调整方法中，若合同中没有适用或类似的综合单价，应（）

A.按市场价格确定B.按定额价格确定C.由双方协商确定D.由承包人提出，经发包人确认

竣工资料的整理应遵循（）原则

A.真实、完整、规范B.真实、准确、完整C.准确、规范、完整D.真实、准确、规范

项目信息管理的核心是（）

A.信息收集B.信息整理C.信息传递D.信息管理系统

施工单位的项目管理机构中，负责质量控制的部门是（）

A.工程技术部B.质量安全部C.物资设备部D.综合管理部

下列关于施工成本控制的说法，正确的是（）

A.施工成本控制应贯穿于施工全过程B.施工成本控制仅在施工阶段进行C.施工成本控制的核心是成本核算D.施工成本控制的目标是降低成本

施工进度计划的编制依据不包括（）

A.施工合同B.施工图纸C.施工组织设计D.施工人员数量

双代号网络计划中，工作的最早开始时间是（）

A.所有紧前工作最早完成时间的最大值B.所有紧前工作最早完成时间的最小值C.本工作的最早完成时间减去持续时间D.本工作的最迟开始时间减去总时差

施工质量事故处理的核心是（）

A.查明原因B.明确责任C.整改落实D.验收合格

施工现场安全技术交底的对象是（）

A.施工班组长B.施工人员C.所有参与施工的人员D.管理人员

绿色施工中，节水的要求是（）

A.采用节水型施工工艺B.减少施工用水C.回收利用施工用水D.以上都是

施工合同索赔的程序中，第一步是（）

A.提交索赔意向通知B.提交索赔报告C.索赔审核D.索赔处理

现场签证的有效期是（）

A.7天B.14天C.21天D.30天

工程竣工验收合格后，建设单位应在（）天内办理竣工验收备案

A.15B.30C.60D.90

项目经理的权限不包括（）

A.组织编制项目管理实施规划B.决定项目资金的使用C.选择分包单位D.协调与项目有关的外部关系

施工进度控制的组织措施是（）

A.编制进度计划B.落实进度控制人员C.采用先进的施工技术D.加强合同管理

施工质量控制的技术措施是（）

A.落实质量控制人员B.加强质量检验C.采用先进的施工技术D.加强合同管理

施工成本核算的对象是（）

A.施工单位B.项目经理部C.单位工程D.施工班组

下列关于施工成本分析的说法，错误的是（）

A.成本分析应贯穿成本管理全过程

B.成本分析的目的是找出成本偏差原因，提出改进措施

C.成本分析仅需分析实际成本与计划成本的差异

D.成本分析可以为成本考核提供依据

双代号网络计划中，工作的最迟完成时间是指（）

A.本工作的最早完成时间加上总时差

B.本工作的最迟开始时间加上持续时间

C.所有紧后工作最迟开始时间的最大值

D.所有紧后工作最早开始时间的最小值

施工进度控制中，赶工措施的核心是（）

A.增加施工人员B.压缩关键工作持续时间C.增加施工机械D.延长施工时间

施工质量控制中，工序质量控制的核心是（）

A.工序交接验收B.隐蔽工程验收C.质量控制点设置D.进场材料检验

下列关于检验批质量验收的说法，正确的是（）

A.检验批验收应由建设单位组织

B.检验批质量验收合格即可进入下一道工序

C.一般项目的验收合格率应达到80%以上

D.主控项目不合格，可进行返修后重新验收

施工现场安全隐患整改的原则是（）

A.谁主管、谁负责B.先整改、后上报C.先大事、后小事D.先表面、后本质

下列关于应急救援的说法，正确的是（）

A.应急救援队伍由施工单位自行组建，无需备案

B.应急救援物资应定期检查、更新，确保完好有效

C.应急演练结束后，无需总结评估

D.应急救援预案无需与当地应急管理部门衔接

绿色施工中，节材的要求不包括（）

A.优先使用可再生材料B.减少材料浪费C.合理使用周转材料D.优先使用高价材料

施工合同中，下列不属于发包人义务的是（）

A.提供施工场地B.支付工程价款C.负责施工安全D.提供施工图纸

工程变更价款调整的原则是（）

A.公平、合理、及时B.优先采用市场价格C.由承包人单方确定D.无需调整原有价款

竣工结算时，下列说法正确的是（）

A.竣工结算应由施工单位单方编制

B.竣工结算价款应包括合同价款及变更价款

C.竣工结算无需审核，直接支付

D.竣工结算后，剩余工程款无需预留质量保证金

项目信息管理中，信息传递的原则不包括（）

A.及时B.准确C.保密D.随意下列关于施工组织设计的说法，正确的是（）

A.施工组织设计仅需编制一次，无需调整

B.施工组织设计应由施工单位项目经理编制

C.施工组织设计应结合工程实际情况编制

D.施工组织设计无需经过审批即可实施

施工进度计划中，关键工作的特点是（）

A.总时差为0B.自由时差为0C.持续时间最长D.节点编号最大

施工质量事故处理中，修补处理适用于（）

A.事故影响结构安全的情况

B.事故造成重大经济损失的情况

C.事故未影响结构安全、尺寸偏差在允许范围内的情况

D.事故无法修补的情况

施工现场文明施工中，施工现场出入口应设置（）

A.围挡B.公示牌C.门卫室D.以上都是

下列关于工伤保险的说法，错误的是（）

A.工伤保险费由用人单位缴纳

B.工伤职工停工留薪期内，工资福利待遇不变

C.工伤认定应在事故发生后1年内提出

D.工伤职工只能享受一次工伤保险待遇

施工成本控制中，下列属于经济措施的是（）

A.采用先进施工技术B.落实成本控制责任制C.控制材料采购价格D.加强合同管理

双代号网络计划中，虚工作的作用是（）

A.消耗时间和资源B.不消耗时间和资源，仅表示逻辑关系C.消耗时间，不消耗资源D.不消耗时间，消耗资源施工质量事前控制中，施工方案的审核应由（）负责

A.施工单位项目经理B.施工单位技术负责人C.监理工程师D.建设单位项目负责人

施工现场临时用电中，照明电压不得超过（）V

A.220B.36C.110D.380

下列关于施工合同索赔的说法，正确的是（）

A.索赔只能由承包人向发包人提出

B.索赔必须在索赔事件发生后28天内提出

C.索赔金额应与实际损失一致

D.索赔无需提供证据

现场签证中，签证内容应包括（）

A.签证事由、数量、价格B.签证时间、地点、人员C.签证审批流程D.以上都是

工程竣工验收中，验收组的组成人员不包括（）

A.建设单位代表B.施工单位代表C.监理单位代表D.设计单位代表

项目经理的权限包括（）

A.决定项目资金的使用B.签署工程价款支付凭证C.选择分包单位D.决定工程变更

施工进度控制的合同措施是（）

A.编制进度计划B.落实进度控制人员C.加强合同管理，明确合同工期D.采用先进施工技术

施工质量控制的组织措施是（）

A.落实质量控制责任制B.采用先进施工技术C.加强质量检验D.控制材料质量

下列关于施工机具管理的说法，正确的是（）

A.施工机具无需定期维护保养

B.施工机具应由专人负责管理

C.施工机具可以随意借用

D.施工机具损坏后无需维修，直接更换

下列关于施工成本计划的说法，正确的是（）

A.施工成本计划仅需编制总体计划，无需分阶段编制

B.施工成本计划应结合工程实际，具有可操作性

C.施工成本计划编制完成后，无需调整

D.施工成本计划由建设单位负责编制

双代号网络计划中，工作的总时差计算公式为（）

A.总时差=最迟开始时间-最早开始时间

B.总时差=最早完成时间-最迟完成时间

C.总时差=最迟完成时间-最早开始时间

D.总时差=最早开始时间-最迟开始时间施工质量事后控制的重点是（）

A.工序质量控制

B.质量验收与质量事故处理

C.进场材料检验

D.施工方案审核

施工现场临时用电中，对配电箱、开关箱的要求是（）

A.可以随意摆放，无需固定

B.配电箱、开关箱应上锁，由专人负责

C.配电箱内可以随意接线

D.开关箱可以直接连接多个用电设备

下列关于工程价款支付的说法，错误的是（）

A.工程进度款应按合同约定比例支付

B.工程预付款应在工程开工后一次性扣回

C.竣工结算款支付前，应预留质量保证金

D.发包人逾期支付工程款，应承担违约责任

项目信息管理中，下列不属于施工单位应收集的信息是（）

A.施工进度信息

B.施工质量信息

C.建设单位财务信息

D.施工现场安全信息

施工组织设计中，施工部署的核心是（）

A.确定施工顺序和施工方案

B.确定施工人员数量

C.确定施工机械型号

D.确定施工进度计划

下列关于施工进度偏差调整的说法，正确的是（）

A.若进度偏差影响总工期，应优先调整非关键工作

B.若进度偏差不影响总工期，无需调整

C.调整进度计划时，可适当改变工作之间的逻辑关系

D.进度偏差调整后，无需重新审核进度计划

施工质量控制中，下列属于主控项目的是（）

A.观感质量

B.允许偏差项目

C.涉及结构安全的项目

D.一般外观项目

施工现场安全管理中，下列属于专项应急预案的是（）

A.火灾应急预案

B.综合应急响应预案

C.应急演练总体方案

D.应急物资管理方案

绿色施工中，节地的要求不包括（）

A.合理规划施工场地

B.减少临时用地面积

C.优先占用耕地

D.保护周边生态环境

下列关于施工合同解除的说法，正确的是（）

A.承包人可以随意解除施工合同

B.发包人未按约定支付工程款，承包人有权解除合同

C.合同解除后，承包人无需承担任何责任

D.合同解除后，已完成的工程无需验收

现场签证的审核主体是（）

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.监理单位和建设单位共同审核工程竣工验收备案的主体是（）

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.设计单位

项目经理部的组成人员不包括（）

A.项目经理

B.技术负责人

C.质量员

D.建设单位代表

施工成本控制中，下列属于技术措施的是（）

A.控制材料采购价格

B.优化施工方案，降低施工损耗

C.落实成本控制责任制

D.加强合同管理，减少索赔

双代号网络计划中，关键线路的持续时间等于（）

A.所有工作持续时间的总和

B.各关键工作持续时间的总和

C.最长非关键线路的持续时间

D.最短工作持续时间的总和

施工质量事故处理的流程，正确的顺序是（）

A.报告→调查→分析→处理→验收

B.调查→报告→分析→处理→验收

C.报告→分析→调查→处理→验收

D.分析→报告→调查→处理→验收

施工现场文明施工中，下列说法错误的是（）

A.施工现场应保持整洁，垃圾及时清理

B.施工人员应佩戴安全帽，着装规范

C.施工现场可以随意堆放材料

D.施工现场应设置安全警示标志

下列关于工伤保险的说法，正确的是（）

A.工伤职工治疗工伤的费用，全部由个人承担

B.工伤职工评定伤残等级后，可享受相应的伤残待遇

C.用人单位未缴纳工伤保险，职工发生工伤后无需承担责任

D.工伤认定只能由用人单位提出

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）施工方项目管理的目标包括（）

A.施工进度目标

B.施工质量目标

C.施工成本目标

D.项目投资目标

E.项目安全目标

建设工程项目管理的组织架构形式包括（）

A.线性组织结构

B.职能组织结构

C.矩阵组织结构

D.事业部组织结构

E.混合组织结构

施工成本中的直接成本包括（）

A.人工费

B.材料费

C.施工机具使用费

D.企业管理费

E.规费

工程量清单计价模式下，综合单价的组成包括（）

A.人工费

B.材料费

C.施工机具使用费

D.利润

E.管理费

成本分析的方法包括（）

A.比较法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.比率法

E.统计法

双代号网络计划中，工作的时间参数包括（）

A.最早开始时间

B.最早完成时间

C.最迟开始时间

D.最迟完成时间

E.总时差、自由时差

施工进度控制的措施包括（）

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

E.管理措施

施工质量控制的事前控制内容包括（）

A.施工方案审核

B.进场材料检验

C.施工人员培训

D.工序质量控制

E.隐蔽工程验收

施工质量验收的层次包括（）

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

E.单项工程

施工质量事故的处理方法包括（）

A.修补处理

B.加固处理

C.返工处理

D.报废处理

E.降级处理

施工现场安全管理的内容包括（）

A.安全生产责任制

B.安全技术交底

C.安全隐患排查

D.安全教育培训

E.安全事故处理

安全事故等级划分的依据包括（）

A.死亡人数

B.重伤人数

C.直接经济损失

D.间接经济损失

E.事故影响范围

绿色施工的“四节一环保”包括（）

A.节能

B.节水

C.节材

D.节地

E.环境保护

施工合同索赔的类型包括（）

A.工期索赔

B.费用索赔

C.质量索赔

D.安全索赔

E.违约索赔

现场签证的主要内容包括（）

A.签证事由

B.签证数量

C.签证价格

D.签证时间

E.签证责任人

工程竣工验收的条件包括（）

A.完成工程设计和合同约定的全部内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告

D.有施工单位签署的工程保修书

E.有监理单位签署的质量合格文件

项目经理的职责包括（）

A.组织编制项目管理实施规划

B.组织实施项目进度计划

C.组织开展安全教育培训

D.协调与项目有关的外部关系

E.决定项目资金的使用

施工机具管理的内容包括（）

A.施工机具购置

B.施工机具维护保养

C.施工机具使用管理

D.施工机具报废处理

E.施工机具租赁管理工程变更的类型包括（）

A.设计变更

B.施工变更

C.进度变更

D.质量变更

E.价款变更

竣工结算的编制依据包括（）

A.施工合同

B.工程变更签证

C.现场签证

D.竣工图纸

E.验收报告

项目信息管理的内容包括（）

A.信息收集

B.信息整理

C.信息传递

D.信息存储

E.信息归档

施工组织设计的内容包括（）

A.工程概况

B.施工部署

C.施工进度计划

D.施工方案

E.质量、安全、环保措施

施工现场临时用电的安全要求包括（）

A.编制临时用电施工组织设计

B.配电箱、开关箱上锁管理

C.严禁私拉乱接电线

D.临时用电设备定期检查

E.照明电压符合规定

施工合同的主要条款包括（）

A.工程范围

B.合同工期

C.工程价款

D.质量标准

E.违约责任

施工质量控制的事中控制内容包括（）

A.工序质量控制

B.隐蔽工程验收

C.质量控制点监控

D.进场材料检验

E.施工方案审核

三、案例分析题（共4题，每题15分，共60分）案例一背景资料：某建设工程项目，建设单位与施工总承包单位签订了施工合同，约定工程工期12个月，工程价款3200万元，采用固定总价合同模式。施工总承包单位将其中的装饰装修工程分包给具有相应资质的分包单位，双方签订了分包合同，明确了分包范围和责任。施工过程中发生如下事件：事件1：施工总承包单位编制的施工进度计划中，关键线路为基础工程→主体结构→装饰装修→竣工验收。施工至主体结构施工阶段，由于施工人员不足，导致主体结构施工延误10天，影响了后续装饰装修工程的施工进度。事件2：装饰装修工程施工过程中，分包单位未按设计图纸施工，导致墙面瓷砖粘贴出现空鼓、脱落现象，施工总承包单位发现后，要求分包单位整改，整改费用2万元由分包单位承担。事件3：工程竣工验收阶段，建设单位组织相关单位进行验收，发现主体结构存在轻微裂缝，验收组要求施工单位进行修补处理，修补完成后重新验收，产生修补费用5万元。问题：1.事件1中，主体结构施工延误对总工期是否有影响？说明理由。施工总承包单位应采取哪些赶工措施？（5分）2.事件2中，施工总承包单位对分包单位的管理是否到位？说明理由。分包单位的整改费用应由谁承担？（5分）3.事件3中，主体结构轻微裂缝的修补费用应由谁承担？说明理由。工程竣工验收的基本流程是什么？（5分）案例二背景资料：某施工项目，施工单位编制了详细的施工组织设计，明确了施工进度计划、施工方案和质量安全措施。项目实施过程中，施工单位加强成本管理，严格控制人工费、材料费和施工机具使用费，定期进行成本核算和分析。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位采购的一批钢筋，进场检验时发现质量不符合设计要求，需要退场重新采购，产生退场费用3万元，工期延误5天。施工单位向建设单位提出费用索赔和工期索赔。事件2：施工过程中，由于市场材料价格上涨，导致材料费增加20万元，施工单位认为该费用属于不可抗力，要求建设单位承担。事件3：工程竣工结算时，施工单位编制的竣工结算报告中，包含了合同价款3200万元、工程变更价款150万元、现场签证价款50万元，建设单位审核后，认为部分现场签证不符合要求，不予认可，双方产生争议。问题：1.事件1中，施工单位的费用索赔和工期索赔是否成立？说明理由。（5分）2.事件2中，材料费增加的20万元应由谁承担？说明理由。（5分）3.事件3中，现场签证的审核应遵循哪些原则？竣工结算的核心流程是什么？（5分）案例三背景资料：某住宅小区工程，建筑面积15000㎡，结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构，工期18个月，施工单位为某建筑工程施工总承包企业，具备相应的施工资质。施工现场建立了完善的安全管理体系，落实了安全生产责任制，定期开展安全隐患排查和安全教育培训。施工过程中发生如下事件：事件1：施工现场搭设的脚手架，未按规范要求设置扫地杆和剪刀撑，监理工程师发现后，要求施工单位立即整改，施工单位整改后，监理工程师验收合格。事件2：施工人员在进行高处作业时，未佩戴安全带，不慎从高处坠落，造成1人重伤，直接经济损失10万元。施工单位立即启动应急预案，抢救伤员，并上报相关部门。事件3：施工现场临时用电中，开关箱直接连接多个用电设备，且未上锁，被当地安全监督部门责令整改，并处罚款5万元。问题：1.事件1中，脚手架搭设不符合规范要求，施工单位应如何整改？脚手架搭设的核心安全要求有哪些？（5分）2.事件2中，该安全事故属于哪个等级？施工单位的应急处理流程是否正确？说明理由。（5分）3.事件3中，施工现场临时用电存在哪些问题？临时用电的安全管理要求有哪些？（5分）案例四背景资料：某机电安装工程，包括设备安装、管道安装、电气安装等分项工程，施工单位为某机电工程施工总承包企业，项目工期10个月。施工单位编制了专项施工方案，明确了各分项工程的施工工艺和质量控制要点。施工过程中发生如下事件：事件1：设备安装前，施工单位未对设备基础进行复核，直接进行设备安装，导致