普通国省道、县道公路小修保养施工招标文件

1 2 3 7 8 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 29 29 30 31 32 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪 33 39 41 41 41 43 43 44 46 60 64 66 67 68 70 72 73 73 74 75 76 77 78 79 92 95 97 98 123金东区2023-2024年普通国省道、县道公路小修保养施工招标公告批准建设，资金来源为：财政资金，业主为金华市金东区公路与运输管理中心(下称招（1）检查是对不同等级公路的路基、路面、桥涵、隧道、（2）保养是对不同等级公路的路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化带泥混凝土路面病害、伸缩缝养护、桥涵、安全设施的维护或清洗（每月不少于2次）、（4）服务是公路服务设施设备管理与养护、日常内业资料编制、应急工程清理、4理与养护等项目，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力的施工4.3潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录在金华市公共资源交易中心金东区分中4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，通过交易平台提交。提交疑问截止日为2023标文件须在开标截止时间前在全流程系统中上传电子投标文件。56.1本次招标公告经金华市金东区交通运输局审核后同时在金华市公共资源交易中6.2本项目电子投标文件制作工具请各投标人在金华市公共资源交中心网站上自行下载安装并使用该投标工具制作电子投标文件上传至金华市公共资源1、潜在投标人可在金华市公共资源交易中心金东区分中心网站中浏览招标文件。如已注册账号且办理过浙江CA证书和电子签章，可通过账号登录系统下载招标文件。如没有办理过CA锁的,请联理。2、缴纳投标保证金需从CA锁办理，网上缴纳投标保证金（截止时间：2023年3月28日以到账时间为准）。6招标人：金华市金东区公路与运输管理中心招标代理：浙江中信工程咨询有限公司备案单位：金华市金东区交通运输局7第二章投标人须知8第二章投标人须知间潜在投标人应自行关注金华市公共资源交易中心金东区分中心网公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投潜在投标人应自行关注金华市公共资源交易中心金东区分中心专栏公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致9投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单投标保证金的金额：人民币贰万元（小写¥1000递交方式：从企业基本账户汇出，账号、开户行信息通“缴纳保证金”，选择需要缴纳保证金的项目（标段）并点注：1、账号根据不同项目（标段）随机生成2、投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳钮跳转至电子投保平台并按系统提示完成购买。咨询电话：在投标保证金缴纳截止时间之后的一个工作日内到柜台以购投保专员联系电话地址：金华市金瓯路2号（非工作日正常营业）”签字或盖章的其他要求：资格审查资料应按要求加盖法子章（本页正文内容已加盖法人电子章的除外）并加盖本项目采用全流程电子评标，无需递交纸质投标文件本项目采用全流程电子评标，无需递交纸质投标文件格审查通过的进入技术标评审；然后开资信标，最后开商务程直播，解密各投标人上传的投标文件，开标全程录像由交员统一解密各投标人的投标文件，投标人可在钉钉群直播中进行评审，招标代理按照招标文件规定的每个评审环节结果公布到钉钉群，投标人代表未对评标结果提出异议，均视为各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将在钉钉群公布开标录像、各投标人各标书评审得分及询标，投标人也可在群中提出质疑，但质投标人对评审结果提出质疑的，由行业监管部门提请评标委员会对质疑内容进行复核，并要求评标委员会将复核过程记入评标报告，但评标委员会无需对投标人质疑进行回复或解释。投标人对招标代理公布的评标委员会复核结果不满），评标专家确定方式：从浙江省综合评标专家库中随机抽评标委员会主任在库选专家中随机抽取，评标委员会主任在履约担保金额：签约合同价的2％。若中标价低于风险控制％）约保证金的同时必须以现金方式额外提交中标价与风险控制履约担保的形式：现金、银行保函或者保险公司保函或融资若银行保函，出具履约担保的银行级别：国有或商业银行县）；投标预备后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清或解答，澄清或解答的内容招标人将通过金华市公共资源交易中心金东区分中心全流程电子交易综合系统 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。若有疑问需要澄清，应于投标须知前附表规定的时间及方式要求澄清，招标人将通过金华市公共资源交易中心金东区分中心全流程电子交易综合2.2.2招标文件的澄清将在投标须知前附表规华市公共资源交易中心金东区分中心全流程电子交易综合系统 潜在投标人应自行关注网站公告，以便下载招标文件需要澄清的内容。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投投标人在收到澄清的补遗书后，在网上下载即已确认，无需书面确认）；投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于若投标人报价低于风险控制价中标的，中标人在提交履担保时应按第3.4.3项细化为：3.4.3对招标结果无异议的非中标候选人的投标保证金在中标公示结束后当即退还（当即签署招标结果无议异声明书）。中标候选人的投标保证金在中标人与招标人签订合政合同、安全生产合同、工程质量责任合同或未按招标文件规定(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差3.5.8招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同3.7.6本次招标投标活动将采取电子招标及计算机辅助评标系统，投标人必须根据《关于统一使用电子招标、电子投标和计算机投标人应按电子招标文件和补充招标文件（如有）内容，通过“投标工具”分别编制资格标/资信标、技术标和商务标并生成电子标书。编制完成后通过“投标工具”合成一份电子投标加密（加密后的电子投标文件后缀为“.加密标书”），完成后在投标人在编制技术标电子标书时，应分别将技术标电子标书包括的各部分内容（含与投标相关的证件、文件等材料的扫描件）导入到“投标工具”指定位置。由于导入位置不正确，造成评审内容与投标人导入的标书内容不对应，评标专家无法进行评审投标人应将最后一次编制的电子投标文件上传至开标服务器并打印纸质投标文件，如果要重新编制电子标书，无论是否修改了电子标书内容，必须在投标截止时间之前重新上传，新上传的文件会覆盖之前已上传的投标文件。重新上传后，已经打印的书面投标文件均作废，必须重新打印，否则将造成电子投标文件与纸质投标文件的水印码不一致。除暗标制作的技术标外，由于电子投标文件与纸质投标文件的水印码不一致或水印码模糊导致评标委员会无法判断是否一致的，按废标处理。暗标技术标投标人在编制商务标投标文件时，分部分项工程量项目同招标人提供的工程量清单项目及变更书面通知提供的工程量投标人未按招标文件要求制作电子投标文件导致电子标书无法录入“金华市公共资源交易中心金东区分中心全流程电子交易系统”、“电子评标系统”或“远程评标系统”，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，按废标处理。录入计算机辅助评标系统的（或无法在30分钟内录入、解密），无法对电子标书进行评审的，作无效标处理，招标人可以拒绝该投标人的投标，如果经查实属故意废标情形的，将记入企业不良行为评标结束后，将评标结果金华市公共资源交易中心金东区分中心对公示的推荐中标候选人，招标人将到中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询，查实有行贿犯罪行为的，则取消该中标候选人注：1、已完工程竣（交）工验收项目的业绩说明，必须同时附1）①质量说明文件（包括交收报告的复印件）；②合同协议书复印件。③两者缺一不可，否则业绩不予认可。（2）合同协议书有效文件），否则业绩不予认可。（3）工程规模的解释顺序为：质量说明文件、合同协议书；如质量说明文件和合同协议书中都没有体现工程规模的，必1132、表中项目负责人、项目技术负责人的施工经验应附有效资料（如中标通知书、合同），181台1辆1辆1辆3辆1辆4辆2辆1辆1台1台1台1台2台1台1辆51.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人（6）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并）；1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在1.9.5招标人提供的本标段工程的道路现状、交通流量、水文、地质、气象和料 关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的）；）；2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面2.2.4投标人在收到澄清的补遗书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量（如有）不一致时，应136号《转发关于印发企业安全生产费用提取和使用管3.2.5除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须黏贴或机械装订在投标文（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人3.4.1投标人在递交投标文件的同时。应按投标人须知前附表规定的金额、担保（1）若采用电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间（2）若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、工程接收证书（工程交3.5.4“正在养护和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作3.5.8招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写3.7.6本次招标投标活动将采取电子招标及计算机辅助评标系统分别编制资格标/资信标、技术标和商务标并生成电子标书。编制完成后通过“投标工和加密(加密后的电子投标文件后缀为“.加密标书”)，完成后在投标人在编制技术标电子标书时，应分投标人应将最后一次编制的电子投标文投标人在编制商务标投标文件时，分部），投标人未按招标文件要求制作电子投标4．投标5．开标6．评标6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政评标结果应在招标项目所在地省级交通运输主管部门政府网站上公示7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所其中：A为招标人标底或所有投标人评标价的平均值（除本章第5.2.2项规定在开）；7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终报价小于开标时（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后若修正后的最终报价大于开标时的7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生8．重新招标和不再招标9．纪律和监督9.3对评标委员会的纪律要求9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求第三章评标办法第三章评标办法（综合评估法）.3保金额、投标最终报价、拟委任的项目经理姓名及工程质量目标；d．按照招标文件规定的格式、内容编制了养护工程作业方案和项目（2）投标文件（正本）上法定代表人或其授权代理人的签字（含小投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料的内容，应由投标人的法定代表人逐页加盖法人电子公章（本页正文内容已盖法人电子公章的除外）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位电子章的除（3）投标人按照招标文件投标人须知前附表第3.4款规定式、时效和内容提供了投标保证金；标保证金采用银行转账，银行转账必须按投标人须知的时间要求，由投标人的银行基本账户一次性汇入到b．投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，由投标人的基本账户将投标保证金一次性以银行电汇或转账至招标人指定账户；（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交符有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名，未使用印章、签名章或其它电子制版签（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人.3(13)工程质量目标符合招标文件规定，承诺的质量检验标(16)工程量清单中的安全生产费不少于投标总报价2%（不含安全生2.1.2投标文件有不符合以上条件之一的，该投标文件资格评审不通过。2.2.1如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标式偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基）：工程施工技术方案表据欠缺情况酌情减分至满足资格审查条件得0外，投标人技术人员自路小修保养工程施工养部门交工质量检测意见满足资格审查人员最低贿受贿行为但未构成犯书面判决书及下达时间），对通过初步评审和详细评审的投标人，评标委员会成员计算出每一投标人的综合分值（评标价、施工组织设计、人员设备、其他因素得分合计），经监标人当场签证后，按综合得分由高到低的顺序，推荐综合得分为第一名的投标人为中标候选人。当出现综合得分完全相同时，投标价低者优先（若出现综合得分完全相同且投标价也相同时，由评标委员会代表按随机抽签的办法决定中标候选人排序，先抽到者优先）。经评审有效投标文件少于三家，评标委员）；）；评标委员会全体评标委员应在（3）、（4）、（5）项的每一页上签本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会代表按随机抽签的办法决定中标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。异时，以文字表示的金额为准。经投标人确认且符合招标文件要求的最终报价即为投标技术能力以及投标人以往施工履约信誉等方面进行详细评审，并按通过或不通过进行评明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除第四章合同条款及格式第一节通用合同条款“通用合同条款”采用浙江省交通运输厅《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2011年版）（上册）中的第四章《合同条款及格式》“第一节通用合第二节项目专用合同条款12345发包人是否提供材料：否6发包人是否提供施工设备和临时设施：否78逾期交工违约金限额：本项目不适用9本项目每年承包期报价不得超过年度限价，若上级主管部门对定额标准和承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：4份按月支付，每月支付当年承包价的7%，当年剩余金额按考核情况进行承包人向发包人提交付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份24.12．发包人义务输厅（原浙江省交通厅）、中国人民银行杭州支行三家联合下发的浙劳社监[2007]90％（4．承包人4.1.10其它义务（2）为规范交通建设领域农民工工资支付行为，承包人应在本工程中严格执行交通运输部（原交通部）交工路发[2003]544号文件《关于法权益有关问题的通知》和浙江省人力资源和社会保障厅（原浙江省劳动和社会保障4.11.1不利物质条件的范围：无9．施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任第9.2.1项细化为:局、金华市交通局联合下发的金市公通字[2009]9号文件《关于规范公路占道施工行为协议书后28天内，报发包人批准。该施工安全技术措险的保险费、人身意外伤害险）的1.5%（具体见工程量清单）。安全生产应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支9.2.12在工程移交发包人前，承包人应作好防损坏、防盗等工作，否则因（3）施工组织、现场布置、劳动力、机械设备、材料供应、资金流量、保道路畅（6）由承包人承担的其它暂停养护：无对于年度承包价的调整：若上级主管部门对定额标准和隧道照明电费进行调整的，22.1.2当承包人发生第22.1（4）无视发包人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；或或第三节合同附件格式合同协议书 ），3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者4．根据工程量清单所列的一类项目数量和单价总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元(¥)。5．承包人项目经理承包人项目技术负责人：6．对承包人实施的日常巡查和养护考核，由发包人制定的具体养护质量检查考核7．为本合同小修保养实施和完成的报酬，发包人承诺按合同约定的条件、时间和 设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目路面工程施工单位（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外不得损害国家和集体利益，不得违（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议（1）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同7．本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单 发包人监督单位全称盖单位章）承包人监督单位全称盖单位章）为在（项目名称）工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工 鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受1．担保金额人民币（大写）元(¥)。2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我 第五章工程量清单保养工程工程量清单计价规范”中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提金东区2023-2024年普通国省道、价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的子2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：无。3.4投标报价中已包括人工费、材料费、机械费、人员保险、养路工服装、工具以3.5公路养护明细表由发包人提供，在当年合同协议书中与承包人进行明确。金东金东区2023-2024年普通国省道、工程量清单汇总表序号1第1000章2第1000章小修保养年度总承包（县道）3清单合计（每年）4投标价4=3×2型数普通国省道G235新海线841.106881.38540.279沥青四15.824沥青八4.45沥青四20.005G330洞合线297.535315.84014.544沥青四11.146沥青六1.472沥青八0.521沥青二1.405S103杭金线147.898178.7081.566沥青四1.566县道X019桥儿头-岭下朱7.58010.3542.774水泥二三级0.267水泥二2.507X101汀村-杨梅山0.0002.9022.902沥青一2.902X1040.0007.7544.679水泥一4.679X105环东线-徐村0.00029.01216.795水泥一0.871水泥二12.028沥青一3.295沥青二0.601X106东关-黄宅0.00028.33725.864沥青二三级13.905沥青二11.959X107曹宅-上保0.00025.25424.148沥青二1.004水泥二三级2.655沥青二三级4.022水泥一8.591金东区2023-2024年普通国省道、水泥二3.618沥青一5.364X108曹宅-下仓0.00010.99310.386水泥一7.52沥青一2.866X109古里-孝顺0.00013.85011.777水泥二三级3.37水泥一8.407X110潘村-石埠0.0009.8129.812沥青一3.002水泥一6.81X111塘湖-源东0.00024.18117.263水泥二4.333沥青二4.293水泥二三级0.918水泥一1.902沥青一3.441沥青二2.376X112孝顺-溪口0.00013.54212.239水泥二4.555水泥一2.002沥青一5.682X113十八里-岭下0.0002.8732.073沥青二2.073X114金华-义乌-东阳0.00024.04124.041沥青四24.041X115金华-义乌-东阳连接线0.00022.14022.140沥青四1.201沥青二6.734沥青二12.092沥青一2.113X116岭下-毛栗溪线0.0002.1142.114水泥二2.114X117摩诃-上保线0.0001.5341.534水泥二1.534X118新亭-包村线0.0002.0242.024水泥二2.024X119后祖—王牌7.23723.3616.123沥青六17.643沥青二0.734X121里宅-楼店1.72215.2319.941沥青二三级1.921水泥一2.467沥青一2.866沥青二2.687X123金丽温高速公路仙桥连接线0.0001.4911.491沥青八1.119沥青四0.372X124澧浦-宅山0.00031.69629.267水泥二三级0.194沥青二三级5.009水泥一16.801沥青一7.263X125山口冯-新梅0.00025.85524.261水泥一2.191沥青一12.845沥青二9.225X330海棠东路0.0005.3735.373沥青四5.373二十八里互通匝道及辅助车道和东十线入城口段7.795沥青二7.795金东区2023-2024年普通国省道、 投标人盖单位电子章） 一、投标函及投标函附录 1.我方已仔细研究