金华市金东区东湖水利枢纽工程设计招标文件

1、招标公告 32、投标须知 9 2.2招标文件的组成、澄清和修改 2.3现场考察 2.4投标文件的编制 2.5投标文件的递交 202.6投标文件的不予受理 2.7开标与评标 222.9重新招标 2.10履约担保 2.11签订合同 2.12实质性响应招标文件及评审打分资料 24 4、合同文件 315、技术标准和要求 496、投标文件格式 I、资格标投标文件格式 II、技术标投标文件格式 III、资信标投标文件格式 IV、商务标投标文件格式 招标文件33招标文件44金华市金东区东湖水利枢纽工程设计招标公告金华市金东区东湖水利枢纽工程已由金东发改投〔2022〕62号批复建设，建设资金来源为政府投资。项目法人为金华市金东区水利水电公司，招标代理机构为大地工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对工程的设计进行公开招标。现将本次招标内容和投标资格条件等公告如下：1、项目概况与招标有关事项1.1工程概况项目位于金华市金东区澧浦镇金丽温高速公路上游约1km处，工程任务以灌溉、改善区域水环境为主，兼顾发电等综合利用。在确保防洪、灌溉的前提下，在保障下游河道生态基流的同时，还具备年供水2705万吨的供水能力，利用丰水季节发电，多年平均发电量可达592万kw.h。配套电站装机2×800kw。项目总投资45857.8万元。工程为IV等工程，电站为小（2）型电站、泄洪闸、主厂房、右岸砼重力坝、防洪堤为4级建筑物，副厂房、升压站、上下游导墙为5级建筑物。1.2招标内容金华市金东区东湖水利枢纽工程的初步设计、招标图设计、施工图设计、施工现场服务工作及相关专题报告编制，同时协助招标人获得上级主管部门对各阶段咨询设计文件的审批等工作。相关专题：包含但不限于以下专题，三维协同设计（BIM）、水土保持方案、环境影响评价专题等，具体专题以最终主管部门及项目推进要求为准，深度需满足初步设计报批、施工图设计及水利等相关部门要求。1.3工程质量要求按国家技术规范、标准及规程，分阶段达到设计任务书和规范要求的设计深度。招标文件551.4服务周期计划服务期为1530日历天。具体服务期为自本项目设计合同签订之日起至项目通过竣工验收止。其中：（1）初步设计文件（送审稿）递交时间：合同签订后10日历天内提交；（2）招标图递交时间：初步设计批复后20日历天内提交；（3）施工图纸递交时间：初步设计批复后45日历天内提交；（4）后续服务：从开工之日起至项目竣工验收。施工期和缺陷责任期均包括设计服务（包括现场设计服务、施工配合服务等）、后续服务等；（5）专题报告递交时间：满足各设计文件报批进度要求；（6）各报批稿（或最终稿）递交时间：在各项工作审查后7天内。2、资格条件2.1投标人具有住建部门颁发的工程设计综合资质甲级，或具有工程设计水利行业丙级及以上资质。2.2拟派项目负责人具有水利相关专业高级工程师及以上技术职称。2.3投标人自2017年1月1日至投标截止日（以初步设计批复时间为准）完成过工程初步批复总投资在2亿元及以上的新建挡蓄水工程（挡蓄水工程指水库工程或水闸工程）的初步设计业绩。注：接受投标人以联合体方式承接的相应设计业绩（业绩中的设计工作应由本次投标单位承担，证明材料如不能体现的，允许提供相应业绩业主出具的业主证明或相应业绩的联合体协议书但不接受分包合同业绩。【证明材料：①相应设计业绩的合同，②相应设计业绩的初步设计批复文件；①、②必须同时提供，缺一不可。设计合同与初步设计批复文件中的内容有不一致的，以项目初步设计批复文件中载明的内容为准】。2.4投标人及其拟派项目负责人在投标截止日未被项目所在地区（省级、市级或区级）的水利建设市场限制投标。招标文件662.5投标人及其拟派项目负责人近三年（2019年1月1日以来）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网页面显示内容为准，有行贿犯罪行为以法院判决为准，时间以法院判决书判决的日期为准）。2.6本次招标不接受联合体投标。3、本次招标采用资格后审。4、招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2022年09月09日至2022年09月30日09时30分前登录金东区公共资源电子交易综合系统参与本工程、下载招标文件及相关资5、投标文件递交5.1投标文件递交截止时间2022年09月30日09时30分；5.2本次招标投标文件由电子投标文件和纸质投标文件组成。投标文件递交方式：5.2.1电子投标文件采用网上递交的方式，投标截止时间前上传至金东区公共资源全流程电子交易综合系统。5.2.2纸质投标文件采用现场（或邮寄）方式递交（1）现场递交:纸质投标文件在投标截止时间前递交至金华市公共资源交易中心金东区分中心（金东区机关2号楼东大门北侧康济南街220号一楼）开标室，由公证处签收。投标人通过现场提交标书的，前来现场的投标人必须携带身份证及授权委托书原件，在标书提交后即自行离开，未在规定时间内到达或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（2）邮寄方式递交：送达截止时间为2022年09月29日17时00分。收件地址为金华市婺城区胜利街508号金华市公信公证处、收件人为金华市公信公证处宋小青（联系电话投标人在投标文件寄出后主动联系金华市公信公证处的工作人员，确保投标文件在规定时间内送达。因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达、未送达指定地点及不按照文件要求邮寄的投标文件，招标人不予受理。775.3开标时间及地址：2022年09月30日09时30分在金东区机关2号楼东大门北侧康济南街220号一楼（金华市公共资源交易中心金东区分中心）。5.4开标时间前30分钟，投标人应使用钉钉软件进入开标直播群（开标过程通过钉钉群（大地金华地区开标群）进行直播，钉钉群号33305271开标全过程将在钉钉群中进行直播。6、发布公告的媒介（/col/coll229352903/index.html）上发布。7、其他说明8、联系方式招标人：金华市金东区水利水电公司招标代理人：大地工程咨询有限公司联系人：屈先生/周女士联系电话13456771374/0579-821917602022年09月09日注意事项：1、潜在投标人可在金华市公共资源交易中心金东区分中心网中浏览招标文件。如已注册账号且办理过浙江CA证书和电子签章，在市本级交易平台均可直接绑定使用，无需另行付费（咨询电话,可通过账号登录系统下载招标文件。2、招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息刊登在金华市公共资源交易中心金东区分中心网的公告内，投标人应及时关注网站公88告下本项目的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。3、缴纳投标保证金需从CA锁办理，网上缴纳投标保证金，缴纳后进入CA锁复核是否缴纳成功，若未缴纳成功请及时系。4、电子招标注意事项：①招标代理公司使用V1.2.9招标工具编制完成后缀名为“.招标书”的电子版招标文件并上传至网上交易系统。②投标企业自行下载后缀名为“.招标书”的电子版本招标文件，投标人必须使用V1.2.9投标工具编制后缀名为“.加密标书”的电子版本投标文件。③投标企业必须将软件生成的投标文件（后缀名“.加密标书”）上传至网上交易系统。④在使用招投标工具及上传招投标文件过程中遇到问题，请及时联系服务电话周工）王工）、4000166166转4转擎洲计价热线（24小时客服QQ请咨询：800181896选择金华地区（正常工作时间在线8:30-17:00）。招标文件992、投标须知投标须知前附表序号条款号说明与要求招标工程名称金华市金东区东湖水利枢纽工程设计合同名称金华市金东区东湖水利枢纽工程设计合同招标人金华市金东区水利水电公司招标代理人大地工程咨询有限公司工程建设地点金华市金东区澧浦镇金丽温高速公路上游约1km处招标工程投资工程总投资约45857.8万元，招标范围内的建安投资约为32991.86万元。资金来源财政资金0招标范围金华市金东区东湖水利枢纽工程的初步设计、招标图设计、施工图设计、施工现场服务工作及相关专题报告编制，同时协助招标人获得上级主管部门对各阶段咨询设计文件的审批等工作。1工期1、计划服务期为1530日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。本项目服务期为自本项目设计合同签订之日起至项目通过竣工验收止。2、投标人的设计周期不得超过该以下设计周期。（1）初步设计文件（送审稿）递交时间：合同签订后10日历天内提交；（2）招标图递交时间：初步设计批复后20日历天内提交；（3）施工图纸递交时间：初步设计批复后45日历天内提交；（4）后续服务：从开工之日起至项目竣工验收。施工期和缺陷责任期均包括设计服务（包括现场设计服务、施工配合服务等）、后续服务等；（5）专题报告递交时间：满足各设计文件报批进度要（6）各报批稿（或最终稿）递交时间：在各项工作审查后7天内。2招标方式公开招标2.1.3投标人资格详见招标公告2.3.1现场考察不组织现场考察2.3.2标前会议不召开标前会议投标文件有效期自投标截止时间起90天投标保证金投标保证金金额：人民币100000元整截止时间：2022年09月29日（以到账时间为准）投标保证金形式：投标人可以以下任意一种形式递交投标保证金：（1）网上缴纳投标保证金递交方式：从企业基本账户汇出，账号、开户行信息通过CA登录“金华市公共资源交易中心金东区分中心全流程电子交易综合系统38/jhjdztb/”获取，点击“缴纳保证金”，选择需要缴纳保证金的项目（标段）并点击“获取账号”，选择银行确认后系统生成“缴纳订单”；投标人在转账时请按照“缴纳订单”中的信息填写收款账号、开户行信息。注：1、账号根据不同项目（标段）随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。2、投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金额一致。未在规定时间内足额到帐的，其投标文件将不予受理。3、投标保证金未在规定时间内足额到帐的（必须缴纳到上述指定账户）；4、投标人缴纳的投标保证金存在以下情形之一的；视为未提交投标保证金：①未注明用途或注明错误且投标文件中未附投标保证金用途证明资料的；②未从本单位基本账户汇出。③未附企业基本账户开户许可证及投标保证金缴纳凭证复印件。因未遵照文件规定造成其投标文件无法递交，一切后果由投标人自行承担。咨询电话：057983180571开户名称：金华市公共资源交易中心金东区分中心；用途：金华市金东区东湖水利枢纽工程设计投标保证金（可以简写，但必须体现本工程）（2）电子保险保单缴纳：登录“金东区公共资源交易中心系统”，在投标保证金缴纳页面选择需要缴纳保证金的项目（标段点击“电子保单”按钮跳转至电子投保平台并按系统提示完成购买。咨询电话：400-857-6077，操作手册下载网址：/jhjdztb/gcjytzgg/27006.htm注：1、投标人应当以基本账户购买电子保单；2、电子保单的出单时间应当在投标保证金截止时间之前，逾期视作无效；3、投标人不按照操作手册载明的步骤操作，导致交易系统无法记录保单信息的，造成的后果由投标人自负。因交易系统、投保平台发生故障等非投标人原因导致无法正常投保的，投标人可在投标保证金缴纳截止时间之后的一个工作日内到柜台以购买纸质保单方式投保，并在开标当天携带纸质保单至开标现场备查，经查确认纸质保单属实的，仍视为投标保证金缴纳成功。投保专员联系电话地址：金华市金瓯路299号（非工作日正常营业）”。（3）银行保函、融资性担保公司保函缴纳：银行保函、融资性担保公司保函上须明确注明用于本项目投标保证金，保函额度须满足投标保证金额度要求。出具保函的银行需满足以下条件：1、投标人应当以基本账户购买电子保单;2、在招标项目所在地市内的银行或融资性担保公司；3、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付。4、保函有效期须大于等于投标有效期。投标文件份数一、投标文件份数：（一）加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。（二）与上传的电子投标文件内容完全一致的纸质投投标文件一份，作为投标文件副本。二、纸质投标文件说明：（一）本次招标需打印纸质投标文件（与上传的电子投标文件内容完全一致）一份。（二）因系统原因所有投标人上传的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标。投标文件的包封1、加密电子投标文件，根据投标文件的格式及内容，在相应的模块上传资料。2、纸质投标文件2.1资格标、技术标、资信标可以分开装订成册或合并成一册均可。2.2纸质投标文件共分2个包封，分别为技术资信包封和商务报价包封。其中资格标、技术标、资信标密封在技术资信包封中；商务标密封在商务报价包封中。并在封套的封口处加盖投标人单位公章。封袋面格式投标文件技术资信包封套上写明：所投标段名称：金华市金东区东湖水利枢纽工程设计技术资信(资格标、技术标、资信标)招标人名称：金华市金东区水利水电公司投标人名称：“在投标截止时间之前不得拆封”的声明投标文件商务报价包封套上写明：所投标段名称：金华市金东区东湖水利枢纽工程设计商务报价招标人名称：金华市金东区水利水电公司投标人名称：“在投标截止时间之前不得拆封”的声明投标截止时间时间：2022年09月30日09时30分（北京时间，下同）开标时间：2022年09月30日09时30分地点：金华市公共资源交易中心金东区分中心一楼开标室（金东区联建楼东大门（康济南街220号）。2.10.1履约保证金1）履约保证金：中标合同价的2%。2）履约担保的形式：现金或银行转账或银行保函或保险保函形式提交履约保证金。3）中标人在接到中标通知书后的7天内须向招标人提交，履约保证金在工程完工验收合格后的30日内退还。202.11.1合同签订中标人收到中标通知书后7天内202.12实质性响应招标文件及评审打分资料一、实质性响应招标文件资料1、企业法人营业执照；2、资质等级证书副本；3、项目负责人的职称证书（水利相关专业职称证书指水利专业职称评委会评定的职称证书或职称证书中已注明水利专业的职称证书，如仍无法证明的，还需提供水利类的毕业证书）；4、业绩证明材料：①相应设计业绩的合同，②相应设计业绩的初步设计批复文件。①、②必须同时提供，缺一不可。二、评审打分资料详见评标办法。l3l3注：①以上一、二条涉及证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章或电子公章。若投标文件中未附上述资料的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。②本次招标，不要求递交原件，投标人应确保投标文件中相关复印件完整、清晰可辨。③水利建设市场限制投标情况及行贿犯罪记录，由投标人根据招标文件规定的格式作出相应的承诺即可。招标人在定标前，对中标候选人的水利建设市场限制投标情况及行贿犯罪记录进行查询，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。补充以下条款：24投标人应按第6章“投标文件格式”规定的要求和格式填写，或格式略有改变但未致使招标文件的原意发生改变、内容不全或模糊不清、无法辨认，不影响投标文件实质性内容的评审。25一、关于投标工具操作的说明：1、项目概况中的投标报价以“元”为单位进行报价，工期以日历天为单位，直接录入计划服务期的数字即可（本项目计划服务期为1530日历天）。件时，商务标内容上传至商务文件模块中；技术标内容上传至技术文件模块中；资信标内容上传至资信标模块中；资格标内容上传至资格标模块中。26★本次招标采用电子招投标不见面开评标，各参投企业应注意以下几点：(1)提交的投标文件应使用相应的投标工具(金华通用投标工具V1.2.9)在投标截止时间前进行编制并上传；(2)本项目采用金华通用一键解密，CA锁不用寄到现场，开标时代理在开标工具里一键解密投标单位的标书；(3)网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致所有投标文件电子版无法导入或解密时，以纸质标书为准。271、开标顺序：按电子系统评审系统的先后顺序，先开资格标，再开技术标、资信标，最后开商务标（具体以电子评标系统显示的顺序为准）。2、开标程序：(1)由招标代理建立钉钉群并开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播，投标人应在开标前进入直播群。开标全程录像由交易中心录制保存备查。(2)由招标代理核查投标人递交投标保证金的情况，公证机构将现场宣布该项核查结果并公布到钉钉群进行确认。(3)由招标人(招标代理)解密，公证机构将现场宣布解密情况，解密过程在钉钉群中视频直播进行确认。(4)评标委员会根据招标文件规定的评标程序对各电子投标文件进行评审，招标代理在钉钉群直播中对每个评审环节结果进行现场宣布。(5)宣布开标结束。以上环节均由行业监管部门、公证处共同监督见证下进行。注：如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密时，以纸质投标文件为准。投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准招标文件招标工程名称：金华市金东区东湖水利枢纽工程设计合同名称：金华市金东区东湖水利枢纽工程设计合同招标编号：/招标人：金华市金东区水利水电公司招标代理人：大地工程咨询有限公司工程建设地点：金华市金东区澧浦镇金丽温高速公路上游约1km处。招标工程总投资及建安投资：工程总投资约45857.8万元，招标范围内的建安投资约为32991.86万元。资金来源：财政资金0招标范围：金华市金东区东湖水利枢纽工程的初步设计、招标图设计、施工图设计、施工现场服务工作及相关专题报告编制，同时协助招标人获得上级主管部门对各阶段咨询设计文件的审批等工作。1服务期：本项目计划服务期为1530日历天。2招标方式：公开招标。具体详见金华市金东区东湖水利枢纽工程可行性研究报告。资质条件：具体详见招标公告；投标人不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；(2)为本标段的代建人；(3)为本标段提供招标代理服务的；(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；(5)投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；招标文件l6l6(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；(7)被责令停业的；(8)被暂停或取消投标资格的；(9)财产被接管或冻结的。不允许一个投标人对同一招标工程提交两份或两份以上不同的投标文件。投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，公证费由中标单位支付，报价时予以综合考虑。招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。2.2招标文件的组成、澄清和修改招标文件包括下列文件：投标截止时间3天前)提交至金东区人民政府公共资源交易中心网站（网址澄清发出的时间距投标截止时间不足15天(若不影响投标文件编制的距投标截止投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日15天前同时向招标人、招标代理机构和招投标管理机构书面反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。2.3.1招标人不组织投标人勘察现场，投标人应根据投标工作的需要自行勘察。在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。2.3.2投标人应对工程现场和周围环境进行现场勘察，以便编制投标文件，其费用由投标人自行承担。2.3.3除由于招标人（或招标代理人）统一免费提供的条件外，在现场考察中所发生的意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。2.3.4招标人（或招标代理人）在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人（或招标代理人）不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2.3.5招标人不组织召开标前会议。2.4投标文件的编制投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。投标人应按招标文件规定的内容和要求编写投标文件，其内容如下：3、投标保证金及凭证不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。投标报价应包括本项目服务所需承担从合同签订日起至竣工验收止的技术服务工作及调研、设计、会务费（含专家评审费）、审查、资料印刷等所有设计编制过程中必须产生的费用和税金以及其他不可预见等费用均计入报价。合优惠系数，设计费（含专题报告）的投标报价综合优惠系数范围为15%～25%费（含专题报告）投标报价低于944.2020万元的，则该单位的投标报价不进入投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。招标人（或招标代理人）认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过90天。投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理人）的上述要求。投标人若拒绝招标人（或招标代理人）的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，若接受招标人（或招标代理人）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。中标候选人公示期结束5个工作日内，向除中标候选人以外的所有投标人退还投标保证金；中标候选人的保证金在投标有效期内，凭合同到招标文件金东区交易中心退还投标保证金;若未提供合同的投标有效期届满后，五个工有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。(3）中标人在收到中标通知书后，未在7日内按招标文件规定提交履约担投标人应按本须知第2.4.2条规定的内容编制投标文件。加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。与上传的电子投标文件内容完全一致的纸质投投标文件（无需另行加盖投标人公章）一份，作为投标文件副本，采用A3或A4纸装订均可。投标文件应按招标文件规定，在规定的位置加盖法定代表人电子章，同时加盖单位电子公章。2.5投标文件的递交电子投标文件根据系统模块上传。纸质投标文件共分2个包封，分别为技术资信（资格标、技术标、资信标）包封和商务报价包封，两个包封应分别包装，并在每一包封密封处加盖投标人。纸质投标文件封袋面上应写明的内容详见投标须知前附表。前将电子投标文件采用网上递交的方式，上传至金东区公共资源全流程电子交易综合系统。纸质投标文件在招标文件规定的时间内采用邮寄或现场递交方式递交。招标文件2l2l在本须知第2.5.2条规定，超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将拒收。未在规定的时间内递交纸质投标文件的，交易平台视为放弃投标。投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标代理人签收。投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标代理人按本须知第款的规定可没收其投标担保。2.6投标文件的不予受理属于下列情况之一的，招标人不予受理其投标：投标文件未按照招标文件第2.5.1条要求密封或标记或逾期送达的。2.7开标与评标招标单位将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，根据疫情防控工作需要，本项目不允许投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。开标会议在金华市金东区水利工程招标投标监督管理办公室及公证机构的监督下，由招标代理单位组织并主持。开标程序主持人按下列程序对投标文件进行开标。(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；(3)宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4)宣布投标文件开标顺序：按电子系统评审的先后顺序，先开资格审查资料，再开技术标、资信标，最后开商务标。招标文件(5)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；(6)招标人代表、记录人、监标人在开标记录上签字确认；对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：l）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；2）当单价和数量的乘积与总额不一致时，以总价为准；3）投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，除属招标文件交代不清楚而引起投标报价内容和口径不一致外，其余无论何种原因，均不得调整。评标委员会将按上述算术性错误修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。除按照本招标文件条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。招标人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内，招标代理人应向中标人发出中标通知书，并在招标公告发布的网站上发出中标人公告，不再另行通知其他未中标人。2.9重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。经评审，当有效标不足3个时，评标委员会应根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。(2)经考察，中标人候选人存在提供虚假材料等违法违规行为的，招标人应否决其投标，重新招标。(3)由于招标人原因中止招标或未能在第款规定的延长后的投标文件有效期内，确定中标人和发出中标通知，招标人根据《中华人民共和国合同法》的规定，应双倍返还投标保证金（监督部门办案调查时间除外）。2.10履约担保2.10.1中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，向招标人以采用现金或银行转账或银行保函或保险保函形式提交履约保证金，履约保证金为合同价格的2％。履约保证金在工程完工验收合格后的30天内无息退还。2.11签订合同2.11.1招标人与中标人自中标通知书发出之日起7天内，订立书面合同。2.11.2中标人在规定时间内不与招标人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.10.1条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，并没收投标保证金。2.12实质性响应招标文件及评审打分资料实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。招标文件根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》、《关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发【2021】5号）等有关法规，结合本工程实际，按照公平、公正、科学的原则确定按以下评标办法择优选择设计单位。3.1评标组织评标委员会由招标人依法组建。评标委员会成员人数为7人。评标委员会成员确定方式：招标人派1名代表参加，其余6人在评标专家库中随机抽取。3.2本评标办法采用综合评估法。按电子系统评审标的先后顺序，先开资格审查资料，再开技术标、资信标，最后开商务标（具体顺序以电子系统为准）。3.3投标文件的资格审查开标后，评标委员会首先对投标文件进行资格审查，剔除无效标。属于下列情况之一的投标文件，可按无效标（即资格审查不通过）处理：（1）投标文件未按招标文件规定的要求加盖投标人公章，或未经法定代表人签字或盖章的；（2）未按招标文件要求提交投标保证金的；（3）投标人或其拟派的项目负责人不满足招标文件载明的资格要求的；（4）未按照招标文件规定的格式编制投标文件，内容不全，未响应招标文件的实质性要求和条件；（5）投标人以他人名义投标、串通投标或以其他弄虚作假方式投标的。资格审查不通过的投标文件不再进行后续评审。3.4投标文件的技术评审（满分80分）投标文件的技术方案评分由评标专家对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分（评委打分保留1位小数）。技术方案最终得分为：评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留2位小数，四舍五入）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范招标文件围，则该份评分表无效。技术方案评分表序号项目最高分最低分1服务方案和工作大纲的内容是否全面目标明确、技术方案可行、质量和进度保证措施得力、对工程重点技术问题把握准确702服务方案和工作大纲中对相关人员的配备、组织分工是否明确技术咨询各阶段人员配置合理、专业齐全，人员的组织架构合理高效，分工协作明确，满足工作目标要求603项目负责人、项目服务人员的权利和责任是否明确项目负责人责权明确，能全面掌控项目组正常运行，项目组人员责权明确，工作流程和校审设置合理，能确保工程质量、进度8404服务方案和工作大纲中对项目服务的难点、要点是否阐明对工程技术重点、难点分析合理到位，针对性强，提出的建议和意见符合工程实际，采取的措施具有可操作性805服务质量控制的保证措施和方法是否科学、可靠506服务进度控制的保证措施和方法是否科学、可靠进度安排科学，采取提前介入的工作方式合理，进度控制方法可靠607对业主或项目管理的合理化建议提出对工程具有建设性的意见和建议，对设计提出合理化思路84003.5资信标评分（0-10分）评标委员会根据评标办法及评分标准对资格审查通过的投标人的资信进行评审。评分标准见下表：招标文件资信评分标准表序号项目与标准得分最高最低企业资质（1）投标人具有工程设计综合甲级资质或水利行业设计甲级资质的得2分，具有水利行业设计乙级资质的得1分，其他不得分。证明材料：资质证书20企业荣誉（1）投标人自2017年1月1日（以获奖证书时间为准）以来承担过的水库工程或水闸工程设计项目获得以下奖项之一的，每个项目得1分，最高得2分。本条奖项指：全国优秀水利水电工程勘测设计奖、全国优秀工程勘测设计奖。注：证明材料：获奖证书（或文件）。20（2）投标人自2017年1月1日（以获奖证书时间为准）以来承担过的水利水电工程BIM设计获得过BIM应用奖（BIM应用奖应由中国水利水电勘测设计协会颁发）的得1分。注：证明材料：获奖证书（或文件）。10企业管理体系认证证书（1）投标人同时具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和水安全管理体系认证证书的得2分，缺少一个认证证书的得1分，缺少二个及以上认证证书的得0分。注：证明材料：企业管理体系认证证书。20项目负责人资历（1）项目负责人具有教授级高级工程师的得1分，具有注册土木工程师（水工结构专业）执业资格证书得1分，具有国家注册造价师的得注：证明材料：相应的职称证书、造价师的注册证书、注册土木工程师（水工结构专业）执业资格证书。30合计招标文件3.6投标文件的商务标符合性审查（1）投标文件未按招标文件规定的要求加盖投标人公章，或未经法定代表人签字或盖章的；（2）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（3）未按照招标文件规定的格式编制投标文件，内容不全，未响应招标文件的实质性要求和条件；（4）投标报价超过最高限价的；（5）投标人以他人名义投标、串通投标或以其他弄虚作假方式投标的。有上述情形的投标文件，评标委员会在对其进行符合性鉴定时，应当做出正确判断，评委不得采取回避方式不发表个人意见。评标委员会对有上述情况的投标文件确认为无效标的，应当在评标报告中签字确认。3.7商务标评分细则（10分）商务报价评分将在所有商务标符合性审查通过的投标文件范围内进行，最高得10分，最低得0分，小数点后保留2位小数。注：如设计费（含专题报告）投标报价低于944.2020万元的，则该单位的投标报价不进入评标基准价的组合计算。（1）评标基准价的确定：通过商务符合性评审后的所有投标报价（剔除投标报价低于944.2020万元的报价后）的算术平均值×投标价格权重A+招标人最高限价×（1-浮动率B）×（1－投标价格权重A）。①投标价格权重A的确定：30%、32%、34%、36%、38%、40%六档数值。由招标人代表随机抽取一个数值确定。②浮动率B的确定：5%、6%、7%、8%、9%、10%六档数值。由招标人代表随机抽取一个数值确定。上述权重A和浮动率B在开启商务投标文件前由招标人代表当场随机抽取确定权重A和浮动率B。（2）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得a.投标评标价等于评标基准价时，得10分；b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。3.8综合评分投标单位的综合得分为技术标、资信标和商务标得分的总和，最高得分为100分。以上内容评分时保留两位小数（第三位四舍五入）。3.9推荐中标候选人（1）评标委员会根据综合评分由高到低对投标人进行排序，并推荐1名中标候选人，以综合评分最高的投标人为中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，采用抽签方式确定排序。（2）投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。经评标委员会评审，若有效标不足3个时，评标委员会应根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。（3）本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。3.10评标报告(1)评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。(2)评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。(3)评标报告应包括以下内容：1）开标记录；2）评标的内容、过程和结果；3）废标情况详细说明及相关依据；4）询标澄清纪要；招标文件5）中标候选人的优劣对比和存在问题；6）其他建议。(4)中标候选人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》要求进行公示，公示期为3天。投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关部门提出异议或投诉。3.11决标（1）中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人将重新组织招标。（2）如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，将重新依法组织招标。（3）招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。（4）凡在同一招标项目的评标中，发现有下列行为的，经评标委员会半数以上成员认定有串标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废标，不再对其进行评审，也不影响招标工程的继续评审：1)不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；2)不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；3)不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标4)不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；5)不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；6)不同投标人的投标文件相互混装；7)法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。招标文件3l3l4、合同文件招标文件1.1词语定义与解释1.1.1合同其他合同文件包括：/。适用于合同的其他规范性文件：适用于合同文件的法律、法规和规章是中国的法律、法规及行业规章。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家和行业标准、规范。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为1）专用合同条款及其附件2）通用合同条款3）中标通知书（如果有4）投标函及其附录5）发包人要求6）技术标准。1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。2.1.3发包人其它义务：（1）应尊重设计方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。（2）向设计方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。（3）在合理的范围内，对设计方提出的有关需要确认的设计文件等进行审查、确认。（4）应按合同规定，向设计方支付设计费。（5）负责并协调对外的联系工作。（6）负责协调设计过程中与有关单位的配合问题。（7）委托方需要保护设计方的知识产权。未经设计方同意，委托方对设计方交付的设计文件和结果仅限于本工程使用。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.1设计人一般义务3.1.1设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：（1）根据投标文件、设计标准、技术规范、规程、定额等要求进行设计，并按合同规定的进度和质量提交设计时的有关技术文件。设计方案的有关技术文件应达到国家和行业规范规定的深度。（2）参与本工程的设计人员，不得接受第三方聘任或委托参与与本工程设计有关的任何其它活动。设计负责和主要设计人员原则上不得更换，确因特殊情况需要更换，应征得委托方的同意。若委托方要求更换设计人员时，设计方应推荐合适人选，以满足委托方的要求。（3）设计方在进行总体布置设计以及审定重大原则问题时，应主动邀请委托方参加审查，根据审查意见进行设计。（4）未经委托方同意不得向第三方扩散、转认委托方提供的产品图纸、技术资料以及本工程的所有图纸、资料等。（5）对委托方提出的合理化建议，设计方应认真论证，必要时修改设计。（6）设计方人员因现场服务过程中所出现的设备及人身财产安全问题应（7）设计文件经主管部门审查后的必要修改，由设计方负责，但设计方不能因此而改变工程进度、提出经费追加要求。（8）设计方应按委托方的要求向委托方提交工作报告。工作报告包括工作周报、工作月报及专题工作报告。（9）设计方应自行负责在工作中与政府及有关部门的协调，并自行承担相关的费用。（10）在项目实施时，项目负责人或分项负责人接到业主电话通知后将在24小时内到位。如涉及设计变更等事项时，设计方将接到通知后5天内递交相关成果。（11）完成工程设计评审，所涉及的相关会务及有关专家咨询等费用由承包人承担，发包人不另行支付。3.2项目负责人3.2.1项目负责人姓名：；执业资格及等级：；联系电话：；：；通信地址：。3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经委托人书面同意，设计方招标文件不得撤换项目负责人，否则，设计方应按下列标准向委托方支付人员撤换金 （伍万元人民币），并在七日内恢复原有人员。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人应向招标人委托人支付伍万元人民币的违约金，并在七日内更换项目负责人。3.3设计人人员3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人应向招标人委托人支付叁万元/人的违约金，并在七日内更换主要设计人员。3.4设计分包3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：/。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。4.1提供工程设计资料根据项目实施内容提供相关的设计资料。5.1工程设计一般要求工程设计的特殊标准或要求：/。工程设计适用的技术标准：本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利部关于工程设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于水利设计方面的文件、规定。5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：设计成果必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求和满足一切审查审批要求以及招标人要求，设计深度应达到相应行业规范的要求并通过审查审批。招标文件6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：（1）初步设计文件（送审稿）递交时间：合同签订后10日历天内提交；（2）招标图递交时间：初步设计批复后20日历天内提交；（3）施工图纸递交时间：初步设计批复后45日历天内提交；（4）后续服务：从开工之日起至项目竣工验收。施工期和缺陷责任期均包括设计服务（包括现场设计服务、施工配合服务等）、后续服务等；（5）专题报告递交时间：满足各设计文件报批进度要求；（6）各报批稿（或最终稿）递交时间：在各项工作审查后7天内。7．工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.1工程设计文件交付的资料内容：设计人向招标人交付的有关设计文件、份数及时间应满足国家、行业、浙江省、金东区等有关部门对本项目的相关审批的所有要求，提交的资料至少应满足下列要求（但不仅限于以下资料）：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1初步设计根据业主单位进度安排同时提供满足甲方要求的相关电子文档一份（包括不限于Word、CAD、Excle等，不得以任何理由拒绝提供甲方要求格式的电子文档）2招标图根据业主单位进度安排3施工图根据业主单位进度安排4各专题报告根据进度需要注：1、表中份数均指最终成果份数，招标人有权根据实际需要增加或减少在伍份（含）的范围内调整，设计方不得有异议或要求增加费用。在招标文件设计方合同执行过程中（如审查会议、图纸审查、方案审查及相关会议等）所要求提供材料均由设计方负责，费用包含在合同价内，发包不再另行列项支付。2、设计方提供的相关电子文档成果均不得设置密码、操作权限、打开次数等影响正常使用方式。7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件（不加密）的具体形式为：图纸采用CAD格式,文本采用word格式。8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过30天。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在7天内，向政府有关部门报送工程设计文件。9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后提供施工现场配合服务，包括现场设计服务、施工配合服务等。10.2合同价格形式1）本合同设计费采用可调总价承包，相关专题费用采用固定总价承包，具体结算方式详见10.5.1合同价款的计算方式。10.3定金或预付款10.3.1定金或预付款的比例定金的比例/或预付款的比例/。10.5合同价款的结算与支付10.5.1合同价款的结算方式（1）设计费采用可调总价承包。在合同实施期间，按项目各阶段批复投资调整，结算时按照招标文件确定的计算办法《附件一：设计招标测算费用招标文件计算办法》重新计算相应的测算价后，以实际计算的测算价并结合承包人承诺的综合优惠系数进行调整结算。（2）相关专题费用结算价：采用固定总价承包，按照招标文件《附件二：相关专题招标测算费用汇总表》提供的相应招标测算价格和承包人承诺的综合优惠系数进行调整，不随投资变化调整，如取消某一专题的，则在结算时，扣除该专题费用，调整合同价。10.5.2合同价款的支付（1）设计费支付1）初步设计费：递交初步设计报批稿后30日内，支付初步设计编制费的30%（注：初步设计费暂按初步设计报批稿中的建安造价（一至四项投资合计数）测算初步设计费初步设计批复后30日内，一次性结清初步设计费2）招标图设计费提交所有招标图设计图纸后30日内，支付招标图设计费的80%，该工程完工验收后30日内，所有工程完成招标后结清该招标图设计费。3）施工图设计费提交所有施工图设计图纸后30日内，支付施工图设计费的60%，该工程完工验收后30日内，结清该施工图设计费。（2）专题报告费（除BIM外）支付各专题报告审查并批复后30日内，一次性结清。（3）BIM设计费阶段性支付付费次序支付比例付费时间第一次付费相应专题合同价的40%提供设计阶段成果后第二次付费支付至相应专题合同价的70%提供施工阶段成果后第三次付费付清提供运维阶段成果删除本条款按以下条款执行：11.1工程设计变更11.1.1本项目的变更主要包括施工图设计阶段的变更。变更的原因主要包括发包人的原因引起的变更和设计人的原因引起的变更。11.1.2因设计人原因引起的变更，设计人须无条件无偿进行完善、补充设计，并赔偿由此承担造成的工期延误责任，赔偿因变更给发包人带来的损失。11.1.3因发包人原因引起的变更，发包人要求设计人对变更部分重新进行设计，并视设计的内容和变更范围进行补偿。补偿费用由发包人和设计人协商确定。11.1.4由第三方原因造成的变更，由发包人和设计人协商商定。11.2.1设计人可按以下规定向发包人索赔：（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；（2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；（3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应不视为该项索赔已经认可。11.2.2发包人可按以下规定向设计人索赔：（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；（2）索赔事件发生后14天内，向设计人发出要求索赔通知；（3）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。12.2设计人不需有发包人认可的工程设计责任保险。设计方办理自己招标文件本条款修改如下：双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件修改、复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任14.1委托方违约责任（1）委托方变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资另订合同）、重新明确有关条款外，委托方应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为委托方所做的各项设计工作，委托方应付相应设计费。（2）由于委托方要求变更的，或提供资料不准确，或未按期提供设计必需的资料而造成返工、停工、窝工或修改成果的，委托方将酌情增付费用。因委托方责任造成重大返工或重新设计，则必须另行按有关规定增加费用。（3）在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，委托方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。（4）委托方要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。（5）设计方完成设计后，委托方组织有关部门、专家对设计文件进行确认或会审工作。确认或会审意见如造成非设计方原因的返工，其返工费用由委托方负责。14.2设计人违约责任本条款修改如下：（1）因设计质量原因引起返工而造成损失，由设计方继续完善设计任务，并视损失浪费大小核减设计费；对于因设计错误而造成工程重大质量事故，招标文件4l4l除应扣减受损部分的设计外，并根据损失程度向委托方偿付赔偿金，赔偿金视情况另行协商确定。（2）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，按5000元/措施，如未提供整改措施或提供了整改措施而未按其执行的，发包人将视为其违约，发包人有权解除其合同，并以不良行为上报省水利厅。（3）设计方完成设计后，委托方组织有关部门、专家对设计文件进行确认或会审工作。确认或会审意见，如属设计方责任，则不应增加费用。17.4仲裁或诉讼如果双方因本合同而发生争议，则双方首先应通知友好协商解决。如果协商不成，则可通过有关法律程序进行调解。如果双方不能通过协商解决争议的，则任何一方将争议提交仲裁委员会仲裁。（1）对于项目工作过程中获得的任何初步工作成果，发包人应及时予以审查，并将发现的缺陷和需修改的地方通知设计人。设计人应按发包人的要求及时纠正和修改初步工作成果。（2）对于设计人交付的工程初步设计的工作成果等，发包人应及时向行政主管部门申报、组织和审批工作。（3）设计人应积极配合发包人对其工作成果进行审查。审查会议后，设计人应及时按审查意见和发包人的要求（若有）对工作成果做出补救和修改。18.1.2工作成果的验收设计人应按行政主管部门审批的意见修改报告，并配合发包人取得行政主管部门的批准。在获批准之后，发包人将接受设计人的工作成果并向设计人签发双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。在本合同执行过程中，若设计人未能履行本合同某部分的义务或其工作未能符合本合同要求，发包人未发现此等情况或未对此提出异议，并不表示发包人放弃要求设计人履行其在本合同项下义务的权利。18.4.1项目设计工作完成以后，若发包人发现设计人的工作成果有重大瑕疵，发包人仍有权要求设计人予以改正，所发生的所有费用均由设计人承担。18.4.2完成项目设计工作之后，由于工作成果存在重大瑕疵而对任何损失或损害，或发包人因此遭到任何第三方索赔，设计人应免收损失部分的咨询和设计费，同时设计人承担由此产生的一切责任并赔偿发包人由此产生的经济损失。18.5.1发包人有权随时用书面形式通知设计人，终止本合同，设知后，应立即根据发包人的要求，终止相关的工作，并应尽最大的努力减少因终止本合同引起的后续费用，并应在收到本终止合同的书面通知后10个工作日内，把所有的文件、资料及所完成的工作成果转交给发包人。18.5.2因发包人原因取消部分工作内容的，发包人根据设计人已工作量按实进行结算，设计人不得提出其他费用索赔。18.5.3在项目实施时，如采用EPC招标模式的，发包人将取消其招标图不予支付。18.6《设计费（含专题报告费）招标测算费用计算办法》详见附件招标文件附件一：设计招标测算费用计算办法设计招标测算费用汇总计序号费用名称招标测算费用（万元）l初步设计费238.4842招标设计费l90.78723施工图设计费524.66484合计953.9361、设计费（1）编制依据：《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）（2）取费系数①设计费专业调整系数表，按枢纽工程计取，取1.2；②设计费用综合调整系数按1计取。③工作量比例：初步设计占比25%；招标设计占20%；施工图占比55%。（3）计算过程工程设计收费基价表计费额（万元）300050008000l0000200004000060000收费基价（万元）93.4l47.5224.6274.35l0.l948.6l363.7招标范围内的建安造价为32991.86万元计费基数：32991.86万元招标文件附件二：相关专题招标测算费用汇总表相关专题招标测算费用汇总表费用名称招标测算费用（万元）1水土保持方案专题（含报告书、水保监测及验收）602环境影响评价专题3社会稳定分析专题4水文站改建设计专题305三维协同设计（BIM）6通航影响评价报告407合计305附件三：设计费用（含相关专题）汇总表费用汇总表序号费用名称招标测算费用（万元）设计费953.9361初步设计费238.4842招标设计费190.78723施工图设计费524.6648专题报告费1水土保持方案专题（含报告书、水保监测及验收）2环境影响评价专题3社会稳定分析专题4水文站改建设计专题5三维协同设计（BIM）6通航影响评价报告三合计1258.936招标文件发包人（全称金华市金东区水利水电公司设计人（全称根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金华市金东区东湖水利枢纽工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：金华市金东区东湖水利枢纽工程设计。3.工程内容及规模：在确保防洪、灌溉的前提下，在保障下游河道生态基流的同时，还具备年供水2705万吨的供水能力，利用丰水季节发电，多年平均发电量可达592万kw.h。配套电站装机2×800kw。项目总投资45857.8万元。工程为IV等工程，电站为小（2）型电站、泄洪闸、主厂房、右岸砼重力坝、防洪堤为4级建筑物，副厂房、升压站、上下游导墙为5级建筑物。4.工程所在地详细地址：金华市金东区澧浦镇金丽温高速公路上游约1km二、工程设计范围与服务内容1.工程设计范围：本工程建筑物呈“一”字型布置，从左到右分别为：左岸挡水坝、发电厂及升压站、泄洪闸、右岸挡水坝等。建筑物轴线长度为321.71m，其中副厂房长11.87m，主厂房长29.84m，泄洪闸长280.00m。2.工程设计服务内容：金华市金东区东湖水利枢纽工程的初步设计、招标图设计、施工图设计、施工现场服务工作及相关专题报告编制，同时协助招标人获得上级主管部门对各阶段咨询设计文件的审批等工作。三、工程设计周期（1）初步设计文件（送审稿）递交时间：合同签订后10日历天内提交；招标文件（2）招标图递交时间：初步设计批复后20日历天内提交；（3）施工图纸递交时间：初步设计批复后45日历天内提交；（4）后续服务：从开工之日起至项目竣工验收。施工期和缺陷责任期均包括设计服务（包括现场设计服务、施工配合服务等）、后续服务等；（5）专题报告递交时间：满足各设计文件报批进度要求；（6）各报批稿（或最终稿）递交时间：在各项工作审查后7天内。四、签约合同价签约合同价：元，综合优惠系数为%。五、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录；（5）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。六、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。七、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、签订地点本合同在签订。九、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成十、合同生效本合同自生效。十一、合同份数本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、副本份。发包人盖章）设计人盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字签字）邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：5、技术标准和要求项目位于金华市金东区澧浦镇金丽温高速公路上游约1km处，工程任务以灌溉、改善区域水环境为主，兼顾发电等综合利用。建成后，正常蓄水位38.5m，在确保防洪、灌溉的前提下，在保障下游河道生态基流的同时，还具备年供水2705万吨的供水能力，利用丰水季节发电，多年平均发电量可达592万kw.h。配套电站装机2×800kw。项目总投资45857.8万元。工程为IV等工程，电站为小（2）型电站、泄洪闸、主厂房、右岸砼重力坝、防洪堤为4级建筑物，副厂房、升压站、上下游导墙为5级建筑物。5.2.1现行国家和地方相关的水利工程的法规、规范、技术规定、条例和标准。5.2.2本工程项目的使用功能设计要求。（1）中标人提交设计文件应遵守国家的法律、法规以及强制性规程、标准和规范等技术标准的相应规定。（2）提交的估算等造价文件应符合相关造价计价依据的要求。（3）初步设计报批时，中标人应按招标人要求完成相关配合工作。（4）初步设计、招标图、施工图及各专题内容和深度符合相关规范及项中标后的正式设计必须满足现行国家各类相关法律法规、技术规范规程及有关标准的要求，同时必须符合发改、水利、自规、交通、生态环境、水保、文保和消防等各行业主管部门审查要求。在此基础上期待投标单位结合自己丰富的经验和最新的设计理念的发展趋势，开拓创新，力争在形式及内容上有所突破和创新。认真研究相似规模工程的主要特色，在经验、资料及数据的基础上，以最佳的格局配置，对本项目进行设计。其中：三维协同设计本工程需采用三维协同设计（BIM）技术，将建设全生命期、全方位信息连续打通和无缝连接，便于开展信息共享和协同工作，其优势主要体现在：一是实现工程各参与方之间的信息传递和共享，从根本上解决“信息断层”和“信息孤岛”问题；二是实现三维协同设计和可视化交流，减少错误，提高效率；三是可进行虚拟施工，实现多维施工管理和可视化、智能化运营管理。因此开展BIM技术在水利工程中的应用以解决工程信息流失严重、设计效率低以及信息共享管理水平低等问题有着重要意义。BIM技术在可视化、模拟化、集成化三个方面辅助管理。BIM技术在工程运维阶段的应用主要支撑防洪兴利智能预报调度、工程智能分析预警、生产运营智慧综合管理、堤防智慧巡查监管、综合决策支持等业务，最终实现“预报要更早，预警要更准，预案要更细，预演更真实”的目标。主要工作内容为整个项目的BIM建模、协助设计方案比选优化、配合竖向标高优化、协助图纸审查及周边必要环境，并建立竣工模型等BIM技术应用。建模内容主要包含堤防、水闸、沿线交叉建筑物与桥梁、含监控和视频设备、沿线地形、景观绿化、道路等。BIM技术应用深度和等级符合BIM的相关指导要求（参照《浙江省建筑信息模型(BIM)技术应用导则》、《建筑信息模型（BIM）应用统一标准》和《浙江省水利工程建设数据管理工作指南（2021~2022年）》等水利工程数字化需要的相关要求）。5l5l6、投标文件格式I、资格标投标文件格式 (项目名称)投标文件资格标投标文件2022年月日招标文件现委托（姓名）为投标人盖单位电子公章）法定代表人盖法定代表人电子章）委托代理人联系电话填写手机号码） 招标文件