钣金设计合作协议书

钣金设计合作协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX精密机械有限公司

甲方地址：中国北京市朝阳区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张明

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX钣金工程技术有限公司

乙方地址：中国上海市浦东新区XX路XX号XX科技园区XX号楼

乙方法定代表人/负责人：李强

乙方联系方式/p>

协议简介：

鉴于甲方在生产经营过程中需要定制化钣金设计方案以满足其特定的工艺需求，而乙方具备专业的钣金设计能力、丰富的行业经验及完善的技术团队，能够提供高精度、高效率的钣金设计服务。双方基于平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合作协议。甲方委托乙方提供钣金设计服务，乙方应按照甲方的需求及本协议约定完成设计任务。双方合作背景基于甲方对高品质钣金设计服务的实际需求，以及乙方在钣金设计领域的专业资质和成熟技术。本协议的签订及履行将有助于甲方提升产品竞争力，优化生产流程，并确保设计方案符合行业标准和甲方技术要求。双方同意以本协议为依据，明确各自的权利与义务，确保合作顺利进行。协议的执行将依托双方的专业能力和资源优势，共同推动项目落地，实现互利共赢。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在钣金设计服务领域的合作目标及具体内容。甲方委托乙方提供专业的钣金设计方案，以满足甲方在产品制造、工艺优化等方面的需求。协议范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的详细需求和技术参数，完成钣金结构设计、材料选型、工艺流程规划、工程纸绘制及相关技术文档编制等工作。设计方案需符合国家及行业相关标准，并满足甲方在精度、成本、生产效率等方面的具体要求。双方将围绕设计方案的具体执行、技术交流、修改完善等环节展开合作，确保最终成果满足甲方生产及使用需求。

第二条定义

1.**钣金设计**：指乙方根据甲方需求，运用专业技术和软件工具，完成钣金结构的方案设计、工程纸绘制及相关技术文档的编制工作。

2.**设计方案**：指乙方在协议约定范围内完成的所有设计成果，包括但不限于设计纸、材料清单、工艺说明、三维模型等。

3.**技术参数**：指甲方在委托设计中提供的关于产品尺寸、精度、材料、工艺要求等具体技术指标。

4.**保密信息**：指双方在合作过程中接触到的涉及商业秘密、技术秘密或未公开的经营信息等。

5.**交付成果**：指乙方按照协议约定完成并提交给甲方的所有设计文件及电子数据。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定提供专业的钣金设计服务，并对设计方案的技术质量、完成时间等提出合理要求。

（2）甲方应向乙方提供完整、准确的设计需求及技术参数，包括但不限于产品功能描述、尺寸规格、材料要求、工艺限制等，并保证信息的真实性。

（3）甲方有权对乙方的阶段性设计成果进行审核，并提出修改意见。若修改意见合理，乙方应积极配合调整设计方案。

（4）甲方应按照协议约定支付设计费用，并承担因自身原因导致的延误或额外成本。

（5）甲方应对乙方的设计成果进行保密，未经乙方书面同意，不得将设计方案用于协议以外的其他项目。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权要求甲方提供清晰、完整的设计需求及技术参数，并有权对甲方的需求进行合理确认，以确保设计方案符合实际要求。

（2）乙方应根据协议约定，在约定时间内完成钣金设计工作，并提供符合国家及行业标准的工程纸和技术文档。设计方案需满足甲方的精度、成本及工艺要求，并预留合理的生产余量。

（3）乙方应保证设计成果的原创性及专业性，设计方案不得侵犯第三方知识产权，并符合相关法律法规及行业规范。

（4）乙方应配合甲方的审核意见，根据合理要求对设计方案进行修改完善，但甲方无权提出颠覆性或超出原设计范围的变更要求。

（5）乙方应对在合作过程中接触到的甲方商业信息及技术秘密承担保密义务，协议终止后仍需履行保密责任，保密期限为协议终止后两年。

（6）乙方有权根据市场行情及项目复杂程度，对设计方案的技术方案进行合理优化，以降低成本或提升效率，但需提前与甲方沟通并获得同意。

（7）乙方应确保交付的设计成果完整、规范，并提供必要的技术支持，协助甲方理解设计方案及工艺要求。

（8）乙方应遵守相关法律法规，如因乙方原因导致设计方案存在缺陷或侵权问题，乙方需承担全部责任并负责修复或赔偿损失。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下的钣金设计服务费用总额为人民币（大写）叁拾伍万元整（¥350,000.00）。该价格包含乙方为完成本协议约定的设计方案所产生的一切费用，包括但不限于设计费、软件使用费、技术文档编制费等。

2.甲方应按照以下方式向乙方支付设计费用：

（1）本协议签订之日起十日内，甲方向乙方支付设计费用总额的50%，即人民币（大写）壹拾伍万元伍仟元整（¥150,500.00）；

（2）乙方完成全部设计方案并交付给甲方经审核通过后十日内，甲方向乙方支付剩余设计费用总额的50%，即人民币（大写）壹拾壹万肆仟伍佰元整（¥114,500.00）。

3.支付方式：甲方应通过银行转账方式将设计费用支付至乙方指定的以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX钣金工程技术有限公司

账号：XX

4.乙方在收到甲方支付的设计费用后，应向甲方开具等额的增值税专用发票。

5.如因甲方原因导致支付延迟，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，利息按未支付金额的每日千分之零点五计算。

第五条履行期限

1.本协议的履行期限为自本协议签订之日起六个月，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。如协议履行期限届满时尚有未完成的设计工作，经双方协商一致，可签署补充协议延长履行期限，但延长期限不得超过三个月。

2.乙方应在本协议生效之日起三十日内完成初步设计方案，并提交给甲方审核。甲方应在收到初步设计方案后十五日内完成审核并反馈修改意见。

3.乙方应根据甲方的审核意见，在十五日内完成设计方案的修改完善，并最终提交给甲方。甲方应在收到最终设计方案后十日内进行最终确认。

4.乙方应在本协议约定的最终交付日之前完成所有设计文件的整理、归档，并交付给甲方。交付方式包括但不限于电子文件传输或现场交付。

5.如遇特殊情况导致无法按期履行协议，乙方应在提前十日书面通知甲方，并说明原因及预计完成时间。双方应根据实际情况协商调整协议内容。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按本协议第四条约定的支付条件及时足额支付设计费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权暂停或终止协议履行，并要求甲方支付已产生的设计费用总额的20%作为违约金。甲方逾期支付导致乙方产生额外费用（如催款费用等），由甲方承担。

（2）甲方提供的设计需求及技术参数不真实、不完整或存在重大错误，导致乙方设计工作反复修改或无法按期完成的，甲方应承担由此造成的乙方额外损失，包括但不限于工时费、材料费等，且乙方有权要求甲方支付已完成工作量80%的设计费用。

（3）甲方无正当理由拒绝接收乙方按约定交付的设计成果，或因甲方原因导致设计方案无法使用，甲方仍需支付全额设计费用，但乙方应退还甲方已支付但未使用的部分设计费用（如有）。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按本协议第五条约定的履行期限交付设计成果，且无正当理由的，每逾期一日，应按未完成工作量金额的千分之零点五向甲方支付违约金。逾期超过三十日，甲方有权解除协议，并要求乙方退还已支付的设计费用总额的30%作为违约金。乙方逾期交付导致甲方产生额外损失（如采购延误损失等），由乙方承担。

（2）乙方交付的设计成果存在重大缺陷或不符合协议约定的技术标准，经修改后仍无法满足甲方要求的，甲方有权要求乙方退还部分或全部设计费用，并要求乙方承担由此造成的直接损失。若乙方设计成果存在知识产权纠纷或侵犯第三方权益，导致甲方承担赔偿责任，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金等。

（3）乙方在协议履行过程中泄露甲方商业秘密或技术秘密，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿金额应不低于甲方实际损失，且甲方有权要求乙方支付设计费用总额的50%作为违约金。

3.不可抗力导致的违约：如因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致协议无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，双方应继续履行协议或协商调整协议内容。

4.赔偿责任上限：双方在本协议项下的累计赔偿责任总额不超过本协议总价款的30%。但若因乙方严重违约行为（如侵犯知识产权、泄露核心商业秘密等）导致甲方遭受超过该上限的损失，乙方仍需承担全部赔偿责任。

5.紧急补救措施：若一方发生违约行为，守约方有权要求违约方采取紧急补救措施纠正违约，违约方应在合理期限内履行，若因此产生额外费用，由违约方承担。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更）、疫情及其管控措施等。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后七日内书面通知对方，并提供相关证明文件。

3.双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。如不可抗力影响持续超过三十日，双方均有权解除协议，并互不承担违约责任。

4.因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。若不可抗力导致协议标的物灭失或毁损，相关风险由双方根据标的物性质及交付状态合理分担。

5.不可抗力消除后，受影响方应尽快恢复履行协议义务，并采取措施减少损失。若恢复履行已不可能，双方应协商解决协议后续事宜。

第八条争议解决

1.本协议项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在协议签订地或双方约定的地点进行，协商期间不影响协议其他条款的效力。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至协议签订地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。双方应积极配合法院查明事实、庭审，并遵守法院的裁判结果。

3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行协议中未受争议影响的其他条款，且不应采取任何妨碍协议履行的行为。

4.诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费等）由败诉方承担。若双方均有责任，则根据法院判决或双方过错比例分担。

5.本协议争议解决条款的变更或解除，必须经双方书面同意。任何一方单方面提起诉讼或仲裁，不得视为对争议解决方式的变更，除非另一方事先书面同意。

6.若争议涉及设计方案的技术标准或知识产权问题，双方可申请相关技术鉴定或专家辅助人，其鉴定结论可作为法院判决的参考依据。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本协议履行过程中产生的任何通知、请求、要求或其他通信，均应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部载明的地址或联系方式。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后七日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前七日书面通知对方。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何未经书面确认的变更均无效。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本协议项下的任何设计工作分包给第三方。若确需分包，乙方应对分包方的行为及其成果承担全部责任，保证其符合本协议约定。

4.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方均受中国法律管辖并遵守其规定。

5.完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。

6.可分割性：若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近且合法有效的条款。

7.保密义务：除本协议另有约定或法律规定外，双方应对本协议内容及在合作过程中获知的对方商业秘密承担永久保密义务。

8.不可转让：本协议仅对协议双方具有约束力，任何一方不得将其权利或义务部分或全部转让给第