版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025年一级建造师矿业工程模拟考试卷(附答案)一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.在岩石力学性质中,表征岩石抵抗剪切破坏能力最大剪应力的指标是()。A.抗压强度B.抗拉强度C.抗剪强度D.弹性模量2.矿井建设期间,工业广场的平面布置应首要考虑()。A.方便施工材料运输B.缩短临时管线距离C.利用永久建(构)筑物D.地质条件与防洪要求3.关于光面爆破,下列说法正确的是()。A.掏槽眼应采用不耦合装药B.周边眼应采用高威力炸药C.相邻周边眼的眼距应小于最小抵抗线D.光爆层厚度应大于周边眼的眼距4.立井井筒施工时,当井筒涌水量大于10m³/h时,通常采用的治水方法是()。A.导水B.强行通过C.井筒注浆堵水D.加大排水设备能力5.混凝土喷射作业中,为了减少回弹量和粉尘,最佳的一次喷射厚度应()。A.大于骨料最大粒径的2倍B.小于骨料最大粒径C.根据喷射方向和部位确定D.尽可能厚,分层喷射6.矿井通风系统设计中,关于矿井总风量的计算,通常依据是()。A.矿井最大班下井人数B.井下同时工作的最多炸药消耗量C.各用风地点的实际需风量D.矿井瓦斯绝对涌出量7.在井巷工程交接验收中,对于隐蔽工程,下列做法正确的是()。A.可在后续工程验收时一并进行B.必须在隐蔽前进行验收,并签署隐蔽工程验收记录C.由施工单位自行记录即可D.监理单位确认后可不进行现场验收8.采用冻结法施工井筒时,冻结壁的厚度设计主要取决于()。A.冻结孔的间距B.地层的压力和冻土强度C.盐水的温度D.冻结管的直径9.巷道掘进采用钻爆法时,掏槽眼的布置形式主要取决于()。A.岩石的硬度B.掘进断面的大小C.掘进断面的形状和岩石性质D.炸药的种类10.矿业工程项目管理中,项目经理部在施工前必须进行的技术准备工作不包括()。A.熟悉和审查图纸B.编制施工组织设计C.编制工程预算D.进行工程测量定位11.根据《建设工程工程量清单计价规范》,矿业工程中,井筒掘进工程量的计算应()。A.包括设计掘进断面和允许超挖断面B.按设计掘进断面以体积计算C.按有效断面以体积计算D.扣除孔洞所占体积12.关于立井井筒装备的安装,下列说法错误的是()。A.罐道梁安装应从上向下进行B.罐道安装通常采用井口吊装或井底吊装C.安装前必须检查井筒的垂直度D.梯子间安装应与罐道安装协调进行13.在矿业工程质量检验中,混凝土试块的强度评定应采用()。A.平均值法B.非统计法C.统计法或非统计法D.最小值法14.巷道支护采用锚杆支护时,锚杆的锚固力(拉拔力)试验要求是()。A.每300根锚杆必须抽样一组B.安装后每根都必须进行测试C.仅在顶板锚杆中进行抽样D.抽样比例不得少于1%,且不少于3根15.矿山井下爆破作业,通电起爆后,若发现拒爆,应等待()分钟后方可进入爆破区检查。A.5B.10C.15D.2016.矿业工程施工进度控制中,利用网络计划技术进行工期优化时,应优先压缩()。A.持续时间最长的工序B.资源消耗最多的工序C.关键线路上直接费用率最低的工序D.非关键线路上的工序17.关于井巷工程的施工顺序,下列安排合理的是()。A.主井与副井同时开工,交替到底B.先施工副井,后施工主井C.井筒到底后,先进行马头门施工,再进行短路贯通D.井筒到底后,立即进行装载硐室施工18.矿井建设期间,临时提升机的天轮平台高度,主要取决于()。A.井筒深度B.提升容器高度和过卷高度C.倒矸台的高度D.封口盘的结构19.在高地应力软岩巷道中,常用的支护形式是()。A.刚性支护(如料石砌碹)B.单纯锚杆支护C.联合支护(锚喷+网+钢架)D.喷射混凝土支护20.根据《矿山安全法》,矿山企业必须对职工进行安全教育,每年安全教育时间不得少于()学时。A.20B.30C.40D.50二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)21.影响岩石爆破效果的主要因素有()。A.炸药的性能和装药结构B.岩石的物理力学性质C.爆破参数的选择(孔距、排距等)D.自由面的数量和位置E.施工当天的天气温度22.立井井筒施工的辅助作业主要包括()。A.凿岩辅助作业B.装岩与提升C.通风与排水D.压气供应E.照明与信号23.关于锚杆支护的原理,正确的有()。A.悬吊作用B.组合梁作用C.挤压加固作用(成拱作用)D.围岩强度强化作用E.填充空洞作用24.矿业工程项目施工组织设计的编制依据包括()。A.施工合同和招标文件B.设计图纸及相关技术资料C.现场地质和水文地质勘察报告D.企业的资源配置情况E.企业的年度财务报表25.巷道贯通测量必须保证的重要几何要素有()。A.贯通点的水平位置(X,Y)B.贯通点的竖直位置(Z)C.贯通巷道的中线方向D.贯通巷道的腰线坡度E.贯通巷道的断面形状26.矿井建设工程质量验收时,单位工程合格的标准包括()。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.观感质量验收应符合要求27.发生矿井突水事故时,现场人员的应急处理措施正确的有()。A.立即停止作业,报告调度室B.在水势不大时,尽力抢救设备C.往高处撤退,切断通往低洼地区的电源D.被困时应发出求救信号,静待救援E.无论如何都要沿原路返回地面28.矿业工程施工中,造成工期延误并经建设单位确认可顺延工期的情形包括()。A.工程量增加B.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时C.不可抗力D.承包人施工机械故障E.发包人未能按约定支付工程款29.关于喷射混凝土支护,下列说法正确的有()。A.喷射混凝土应优先选用硅酸盐水泥B.喷射混凝土的配合比中,砂率宜高于普通混凝土C.喷射作业应分段、分片、分层依次进行D.喷射混凝土终凝后应立即喷水养护E.混合料应随拌随用,存放时间不超过30分钟30.矿山井下安全用电的主要措施包括()。A.严禁井下带电检修、搬迁电气设备B.井下供电变压器中性点禁止直接接地C.井下低压电网必须装设漏电保护装置D.井下电气设备必须设有过流、短路保护装置E.井下照明可以使用白炽灯三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)(一)【背景资料】某施工单位承担了一矿井主井井筒的施工任务,井筒净直径6.5m,深度680m。表土段厚度120m,采用冻结法施工;基岩段采用钻爆法施工,普通法凿井。井筒穿过一层厚度为15m的砂岩裂隙含水层,预计涌水量为35m³/h。施工单位在施工组织设计中确定,表土段采用外壁短段掘砌,内壁套壁施工工艺;基岩段采用伞钻钻眼,中深孔光面爆破,抓岩机出矸,整体金属模板砌壁。在基岩段施工至含水层时,由于工作面涌水量较大,实测达到45m³/h,导致工作面积水严重,施工环境恶化,正规循环作业无法维持,工程质量难以保证。项目经理决定停止掘进,实施工作面预注浆堵水。注浆施工前,未对注浆泵进行性能测试,直接开始注浆。注浆过程中,注浆压力突然升高,导致注浆管路崩裂,浆液喷出,造成一名作业人员眼部灼伤。事故发生后,项目部进行了整改,更换了注浆设备,重新制定了注浆措施,完成了堵水工作,后续施工恢复正常。【问题】1.针对该井筒基岩段含水层的情况,施工单位采取工作面预注浆的决定是否合理?说明理由。2.指出注浆施工中存在的安全管理问题。3.井筒工作面预注浆的施工工艺主要包括哪些步骤?4.简述立井井筒施工中,防治水工作的综合原则(“有疑必探,先探后掘”的具体含义)。(二)【背景资料】某矿业工程项目,井底车场及主要运输大巷布置在稳定的岩层中。施工单位承担了-600m水平井底车场及相关巷道的施工任务。施工过程中,项目部对巷道支护形式进行了优化。原设计为锚喷支护,项目部提出采用“锚杆+钢筋网+喷射混凝土+钢骨架”联合支护方案,并向监理单位提交了工程变更洽商单。监理单位审核后同意变更。在巷道掘进放炮后,为了赶进度,班组长指挥工人立即进入工作面进行“敲帮问顶”和临时支护。随后,支护工开始安装顶部锚杆。在安装过程中,一名工人未佩戴安全带,站在临时支护的浮矸上作业,不慎滑倒坠落,造成重伤。质量检查员在对已完成的30m巷道进行抽检时,发现锚杆预紧力不达标,且喷射混凝土表面有明显的裂缝和脱落现象。【问题】1.施工单位提出工程变更的程序是否正确?写出工程变更的一般流程。2.指出该案例中违反巷道施工安全规定的具体做法。3.分析造成喷射混凝土表面裂缝和脱落的主要原因。4.锚杆支护施工中,如何确保锚杆的安装质量(至少列出3点)?(三)【背景资料】某施工单位承建一矿井的二期工程,包括主要运输大巷、回风大巷及采区巷道。合同工期为18个月,合同总价为8000万元。施工开始后,前6个月进度正常。第7个月起,由于建设单位供应的钢材、水泥等主要材料延误,导致施工现场停工待料达20天。同时,井下地质条件发生变化,围岩破碎度增加,掘进速度大幅下降,导致第8、9两个月均未完成月计划进度。第10个月末,项目部向监理单位提交了工期和费用索赔意向书。索赔报告中提出:1.因材料延误造成的工期索赔20天,费用索赔包括机械租赁费窝工费、人员窝工费共计50万元。2.因地质条件变化造成的工期索赔60天,费用索赔包括增加的支护材料费、人工降效费共计150万元。建设单位审核后,仅同意了部分工期顺延,但对费用索赔产生争议,认为地质条件变化是施工单位应预见的风险,不予补偿增加的费用。【问题】1.针对材料延误造成的停工,施工单位能否提出工期和费用索赔?说明理由。2.针对地质条件变化造成的工期和费用损失,施工单位的索赔是否合理?3.简述索赔报告中应包含的主要内容。4.若施工单位与建设单位就索赔问题无法达成一致,可以通过哪些途径解决?(四)【背景资料】某新建矿井,设计生产能力120万吨/年。建设单位通过公开招标,分别将主井、副井、风井及井底车场工程发包给不同的施工单位。A公司中标主井及相关硐室工程。A公司在编制主井施工组织设计时,确定了如下施工方案:1.锁口施工完成后,组装凿井设备,采用吊桶提升。2.表土段采用冻结法,掘砌段高为2.4m。3.基岩段采用立井机械化作业线,伞钻打眼,深度4.0m;中心回转抓岩机装岩;整体金属模板砌壁,段高3.6m。4.井筒到底后,首先施工马头门,然后进行主井与副井的短路贯通。施工过程中发生了以下事件:事件一:在基岩段掘进循环作业中,实测各工序时间为:交接班与安全检查30min,凿岩180min,装药连线60min,通风30min,装岩150min,砌壁120min,辅助作业30min。事件二:井筒施工至深度500m处,遇到断层破碎带,围岩极不稳定,采用原掘砌段高施工时发生了片帮事故。项目部决定调整掘砌段高,并加强临时支护。事件三:井筒竣工验收时,发现井筒中心线实际位置与设计位置偏差为30mm,井筒净半径比设计小15mm。【问题】1.计算事件一中该掘进循环的总时间,并计算该作业条件下的月施工进度(按每月30天,每天24小时连续作业计算)。2.针对事件二中的断层破碎带情况,项目部应采取哪些施工技术措施?3.事件三中,井筒竣工验收的质量是否符合要求?请根据《矿山井巷工程施工质量验收规范》进行判定。4.在井筒施工中,为了保证井筒的垂直度和中心线位置,通常采用哪些测量控制方法?(五)【背景资料】某施工单位承担了一矿井的地面土建与安装工程,包括主井井塔、提升机房、栈桥及输煤系统。主井井塔为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,高度60m,平面尺寸24m×24m。提升机房内安装多绳摩擦式提升机。施工过程中,发生了以下情况:1.井塔基础施工时,正值雨季,基坑开挖后未及时浇筑混凝土,基底受雨水浸泡。施工单位在浇筑前对基底进行了清理,并请设计单位现场查看后,对地基承载力进行了局部修正设计。2.井塔主体结构施工采用滑模工艺。滑升过程中,由于混凝土早期强度不足,导致局部结构出现坍塌隐患,项目部立即停止滑升,采取了加固措施。3.提升机安装时,施工单位对主轴装置进行找正,利用水准仪测量主轴水平度,发现偏差为0.1/1000,不符合规范要求(规范要求≤0.05/1000)。施工人员通过在轴承座下加垫片进行了调整。4.工程竣工后,建设单位组织了竣工验收。在验收会议上,施工单位提交了完整的工程技术档案,但缺少部分隐蔽工程验收记录。【问题】1.针对情况1,雨季施工基坑开挖时应采取哪些技术措施以防止基底受浸泡?2.分析情况2中滑模施工出现混凝土早期强度不足的可能原因,并提出预防措施。3.情况3中,提升机主轴安装找正除了水平度外,还应检测哪些项目?简述其调整方法。4.情况4中,工程技术档案中缺少隐蔽工程验收记录,对工程竣工验收有何影响?应如何处理?参考答案及解析一、单项选择题1.C【解析】抗剪强度是指岩石抵抗剪切破坏的能力,是表征岩石力学性质的重要指标之一。2.D【解析】工业广场布置必须遵循国家有关规程、规范,充分利用地形,节约用地,地质条件与防洪要求是首要考虑的安全因素。3.C【解析】光面爆破原理中,周边眼(光爆眼)应同时起爆;为了使贯穿裂缝形成,周边眼的眼距应小于最小抵抗线(通常E<W)。4.C【解析】根据《矿山井巷工程施工及验收规范》,当井筒涌水量大于10m³/h时,应采用注浆堵水等治水措施,以改善作业条件,保证工程质量和安全。5.C【解析】喷射厚度应根据喷射方向和部位确定,一次喷射厚度过大易导致脱落,过小则效率低。一般拱部宜为3-5cm,边墙宜为5-7cm。6.C【解析】矿井总风量应按井下同时工作的最多人数所需风量、各用风地点实际需风量等分别计算,取其中最大值。7.B【解析】隐蔽工程在隐蔽前必须进行验收,并形成验收文件,验收合格后方可进行下一道工序的施工。8.B【解析】冻结壁是临时的支护结构,其厚度必须能抵抗地压(土压力和水压力),其设计取决于地层的压力和冻土的物理力学强度。9.C【解析】掏槽形式的选择主要依据岩石性质和断面大小及形状。直眼掏槽适用于中硬岩石,斜眼掏槽适用于各种岩石条件。10.C【解析】技术准备工作包括:熟悉审查图纸、编制施工组织设计、编制施工预算(或两算对比)、进行技术交底、测量定位等。工程预算属于商务/经济类工作,虽需编制,但在此语境下通常指技术范畴的准备,不过严格来说施工图预算是技术经济分析的基础。但在选项中,A、B、D是明确的技术动作,C更偏向造价。但在一级建造师教材中,施工准备包括技术准备、物资准备等,技术准备明确列出“编制施工预算”。此题若按常规理解,C也是技术准备的一部分。但若必须选一个“不包括”,通常考察的是“现场准备”与“技术准备”的混淆。这里选项中A、B、D是核心现场技术动作。实际上,教材中技术准备包含:1.熟悉图纸;2.编制施工组织设计;3.编制施工预算。所以C属于技术准备。此题可能存在争议,但通常考试中“工程预算”归为商务,或者考察点在于“工程测量定位”是具体的操作。让我们重新审视:题目问“技术准备工作”。通常:1.研究与审查图纸;2.编制施工组织设计;3.编制施工预算;4.技术交底。C也是。那是不是题目有误?或者考察“详细内容”?实际上,选项C“编制工程预算”往往被归类为“经营管理”范畴,虽然涉及技术参数。在实务考试中,常将“编制施工预算”作为技术准备。若必须选一个最不像的,可能是D,因为测量定位是具体的实施,而前几项是计划。但标准答案通常指向:A、B、D是纯技术,C是技术经济。根据历年真题趋势,往往选C。或者题目意指“施工图预算”与“施工预算”的区别。这里暂定C为非纯技术准备,或者题目本身考察点在于D是必须的现场动作。修正:根据一级建造师《矿业工程》实务,技术准备包括:熟悉图纸、编制施工组织设计、编制施工预算。所以A、B、C都是。D“进行工程测量定位”属于现场施工准备中的“测量工作”。因此选D最符合“不属于技术准备(文件编制类)”的分类。但通常分类为:技术准备、物资准备、劳动组织准备、现场准备。测量属于现场准备。故选D。11.B【解析】工程量清单计价规范规定,掘进工程量按设计掘进断面(不含超挖)乘以掘进长度以体积计算。12.A【解析】罐道梁安装通常采用从上向下的顺序,以便于施工和安全,但也可以根据具体吊装方式(如井口吊装)从下向上。实际上,标准做法是:采用井口吊装时,从上向下;采用井底吊装时,从下向上。或者利用吊盘从上向下。教材中常强调“从上向下”便于安装和安全,避免高空坠落。但A选项说“必须”可能过于绝对。然而,对比其他选项,B、C、D均正确。罐道安装顺序与罐道梁有关。一般先安罐道梁,再安罐道。罐道梁安装多从上向下。故选A作为相对最合适的(或题目设定为标准做法)。13.C【解析】混凝土试块强度评定,当试件组数大于10组时,采用统计法;当试件组数小于10组时,采用非统计法。14.A【解析】根据规范,锚杆锚固力抽检:每300根锚杆(或不足300根的工程)至少抽样一组(3根)进行拉拔试验。15.C【解析】爆破后,如发生拒爆(瞎炮),必须待炮烟吹散后,由原爆破人员按规定等待时间(通常为15分钟)后方可进入现场检查。16.C【解析】工期优化的基本原理是压缩关键工作的持续时间。为了使工期缩短且增加的费用最少,应选择关键工作中直接费用率(或费用斜率)最小的工作进行压缩。17.C【解析】井筒到底后,应首先施工马头门(或装载硐室),然后进行短路贯通,形成通风回路,为二期工程创造条件。A选项“交替到底”是常见策略,但C是到底后的具体顺序,C描述更具体且合理。18.B【解析】天轮平台高度应满足:卸矸台高度+吊桶高度+过卷高度+钢丝绳悬垂长度等。最直接关联的是提升容器高度和过卷高度。19.C【解析】高地应力软岩具有大变形、大地压、难支护的特点,单纯刚性或柔性支护均难以奏效,必须采用允许围岩适度变形又具有足够支撑力的联合支护(锚喷+网+钢架)。20.A【解析】《矿山安全法》规定,矿山企业必须对职工进行安全教育,每年安全教育时间不少于20小时。二、多项选择题21.A,B,C,D【解析】岩石爆破效果受炸药、岩石性质、爆破参数、自由面等多种因素影响。天气温度对炸药有微小影响,但不是主要设计因素。22.C,D,E【解析】辅助作业指除直接掘进(破岩、装岩)和永久支护以外的作业,包括通风、排水、压气、照明、信号、安全等。凿岩是主要工序,装岩提升是主要工序。23.A,B,C,D【解析】锚杆支护原理包括悬吊、组合梁、挤压加固(成拱)、围岩强度强化等。填充空洞是喷射混凝土的作用。24.A,B,C,D【解析】编制依据包括合同、设计文件、地质勘察报告、企业资源及定额、法律法规等。年度财务报表不是编制依据。25.A,B,C,D【解析】巷道贯通必须保证三个要素:水平位置(X,Y)、竖直位置(Z)、方向(中线)和坡度(腰线)。断面形状不影响贯通几何精度。26.A,B,C,D,E【解析】单位工程合格标准:1.所含分部均合格;2.资料完整;3.安全功能资料完整;4.主要功能抽查合格;5.观感质量合格。27.A,C,D【解析】突水时应立即停止、报告、往高处撤退、切断电源。严禁盲目抢救设备(B错误),不能原路返回(E错误,应往高处)。28.A,B,C,E【解析】工期延误可顺延的情况:工程量增加、不可抗力、建设单位原因(如未付款、甲供材延误)、非承包人原因的停水停电超过规定时间。承包人自身机械故障(D)不可顺延。29.B,C,E【解析】喷射混凝土应优先选用普硅水泥或专用水泥(A错,虽常用但不是绝对,且速凝剂要求不同,通常说“优先选用”);砂率宜高(B对);分段分片分层(C对);终凝2h后喷水养护(D错,立即养护会冲刷);随拌随用(E对)。注:A选项中“优先选用硅酸盐水泥”是正确的,因其早期强度高。但A可能被认为不够全面,因为也有专用喷射水泥。不过通常教材说“优先选用硅酸盐水泥”。修正:A也是正确的。那排除哪个?D说“立即喷水养护”是错误的,应终凝后。故选B,C,E。A也是对的,但多选题全对才算对?不,是至少2个。如果A也对,那应该是ABCE。但D错。通常教材强调:1.优先选用硅酸盐水泥;2.砂率50-60%;3.分段分层;4.及时养护(终凝后)。所以A正确。答案可能是ABCE。但再看D,确实错。所以选ABCE。30.A,B,C,D【解析】井下安全用电:严禁带电检修(A);中性点不接地(B);装设漏电保护(C);装设过流短路保护(D)。井下严禁使用白炽灯(E),应用防爆灯。三、案例分析题(一)1.合理。理由:根据规范,当井筒工作面涌水量大于10m³/h时,单纯排水会影响施工进度、质量和安全,且增加排水费用。此时应采取注浆堵水措施,创造良好的施工条件。实际涌水量45m³/h,远超规范界限,故采取工作面预注浆是合理且必要的。2.存在的安全管理问题:(1)注浆施工前,未对注浆泵及管路系统进行耐压试验和检查,导致管路崩裂。(2)注浆作业人员未佩戴必要的劳动防护用品(如防护眼镜、面具),导致眼部灼伤。(3)注浆压力控制不当,未安装安全阀或压力表监测失效。(4)违章指挥或操作,在压力异常升高时未及时停泵处理。3.井筒工作面预注浆的主要施工步骤:(1)在掘进工作面预留岩柱(或浇筑混凝土止浆垫)。(2)在止浆垫或岩柱上钻注浆孔。(3)安装孔口管和注浆管。(4)进行压水试验,测定吸水率和岩层渗透性。(5)配制浆液,进行注浆作业。(6)注浆达到结束标准后,扫孔或复注。(7)注浆结束后,进行效果检查(如钻检查孔取芯或测涌水量)。(8)确认达到堵水效果后,掘进通过注浆段。4.“有疑必探,先探后掘”是矿井防治水的重要原则。其含义是:(1)在掘进施工中,当遇到水文地质情况不清、怀疑有水害威胁(如断层破碎带、接近老空区、导水钻孔等)时,必须停止掘进。(2)必须先进行探水作业(如钻探),查明水害的具体情况(位置、水量、水压等)。(3)在确认无突水危险或采取有效的治理措施(如疏水、加固、注浆)后,方可继续掘进。严禁在不明水情的情况下盲目掘进。(二)1.工程变更程序正确。工程变更的一般流程:(1)施工单位向监理单位提出工程变更洽商单(或建议书)。(2)监理单位审核变更的必要性和技术可行性,必要时报建设单位。(3)建设单位审核(如涉及重大变更或设计变更)。(4)设计单位(如涉及设计变更)出具设计变更文件。(5)监理单位签发工程变更令。(6)施工单位按变更令组织实施。2.违反安全规定的做法:(1)放炮后,未等炮烟吹散和达到安全时间,班组长即指挥工人进入工作面。(2)在“敲帮问顶”和临时支护未完成前,即进行后续作业(虽然顺序写了,但描述中强调“立即进入”且“站在浮矸上”,说明顶板管理不到位)。(3)工人站在临时支护的浮矸上作业,属于违章作业,作业环境不安全。(4)高处作业(安装顶部锚杆)未佩戴安全带。3.喷射混凝土裂缝和脱落的主要原因:(1)喷射厚度不均匀,过厚导致自重过大脱落。(2)混凝土配合比不当,水灰比过大或过小。(3)受喷面岩面清洗不干净,有粉尘或泥浆,导致粘结力不足。(4)速凝剂掺量不当,凝结时间过快或过慢。(5)养护不及时或养护方法不当,导致因收缩产生裂缝。(6)分层喷射时,间隔时间过短,前一层未达到终凝即喷下一层。4.确保锚杆安装质量的措施:(1)严格控制孔位、孔深、孔径和角度,符合设计要求。(2)安装前必须吹扫钻孔,保证孔内干净。(3)保证药卷(树脂药卷)质量,防止过期或受潮,安装时注意搅拌时间和等待时间。(4)施加足够的预紧力(扭矩),使用扭矩扳手检测。(5)按规定进行拉拔力试验,确保锚固力达到设计值。(6)托板应紧贴岩面,未接触部位必须楔紧。(三)1.能提出索赔。理由:根据《建设工程施工合同(示范文本)》,建设单位供应的材料延误,属于建设单位责任。造成的工期延误和费用损失(窝工费),施工单位有权提出工期和费用索赔。2.合理。理由:虽然地质条件变化在矿业工程中常见,但如果招标文件和地质资料中未明确揭示该破碎带的严重程度,属于不可预见的地质条件变化。根据合同法原理及FIDIC条款,对于不可预见的物质条件,承包商有权获得工期顺延和相应的费用补偿(如支护方案变更增加的费用)。3.索赔报告应包含的主要内容:(1)索赔事件的总述(概述事件发生过程)。(2)索赔的依据(合同条款、法律依据)。(3)索赔理由和详细计算过程(工期索赔计算、费用索赔计算)。(4)证明材料(现场记录、照片、会议纪要、气象资料、监理指令等)。4.解决途径:(1)双方进一步协商谈判达成和解。(2)请建设单位认可的争议调解机构或第三方进行调解。(3)按合同约定提交仲裁委员会仲裁。(4)向有管辖权的人民法院提起诉讼。(四)1.循环总时间=30+180+60+30+150+120+30=600分钟=10小时。每月按30天,每天24小时连续作业。每月循环次数=(30×24)/10=72次。月进度=循环次数×循环进尺=72×4.0m=288m。2.针对断层破碎带的施工技术措施:(1)缩短掘砌段高,采用短段掘砌(如段高缩小至1-2m)。(2)加强临时支护,如采用超前锚杆、超前注浆管棚或打撞楔前探。(3)采用风镐或挖掘机辅以松动爆破掘进,减少对周边围岩的震动。(4)及时支护,缩短空顶时间。(
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 中职护理专业临床技能考核标准
- 2026年惊鸿舞说课稿小学美术
- 建筑一体板安装及质量技术交底
- 职业资格证书考试辅导资料及模拟试题
- 2026年学会使用灭火器说课稿
- 初中生科技创新思维主题班会2025说课稿
- 2025年江苏英语高考
- 职高护理基础:护理工作中的患者教育
- 人音版小学音乐教学计划与活动设计
- 第九课 身残志更坚说课稿-2025-2026学年小学心理健康四年级下册大百科版
- (四模)新疆2026年高三普通高考五月适应性文科综合试卷(含答案及解析)
- 促进剂物质安全资料表
- 中药学电子版教材
- 亮化工程合同书样本
- 王勃滕王阁序注释
- FZ/T 72016-2012针织复合服用面料
- 微生物学-第九章-传染与免疫-zh-v7
- 儿童保健三基理论考核试题题库及答案
- 摄影构图(共86张PPT)
- DB33T 988-2022 柔性生态加筋挡土墙设计与施工技术规范
- DB31T 1234-2020 城市森林碳汇计量监测技术规程
评论
0/150
提交评论