2026年医疗建设工程施工合同

2026年医疗建设工程施工合同甲方：委托方公司乙方：服务方公司鉴于：甲方拟建设一座医疗建设工程，需乙方提供相应的施工服务。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的1.1乙方负责甲方医疗建设工程的施工，具体包括但不限于以下内容：（1）建筑主体结构施工；（2）装饰装修工程；（3）给排水、电气、通风空调等系统安装；（4）室外配套工程。1.2施工项目规格型号及标准：按照国家相关标准和甲方要求执行。1.3施工项目数量：具体数量以施工图纸及工程量清单为准。1.4施工项目单价：详见附件《工程量清单及单价表》。1.5合同总价：人民币壹仟万元整（￥100,000,000.00）。第二条双方权利义务2.1甲方权利义务：（1）甲方应按照合同约定提供施工图纸、工程量清单等相关资料；（2）甲方应按期支付工程款；,（3）甲方应配合乙方完成施工过程中的各项工作；（4）甲方应在施工过程中对工程质量进行监督。2.2乙方权利义务：（1）乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量；,（2）乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成施工；,（3）乙方应按照合同约定，对施工过程中发生的事故负责；（4）乙方应按照国家有关法律法规，做好施工过程中的环境保护工作。第三条工程进度3.1工程开工日期：自合同签订之日起30个工作日内。3.2工程竣工日期：自工程开工之日起180个工作日内。3.3乙方应按照甲方要求，及时提供施工进度报告。第四条工程款支付,4.1甲方应在工程开工前支付合同总价30%的预付款；4.2甲方应在工程完工并验收合格后10个工作日内支付合同总价50%的进度款；4.3甲方应在工程竣工验收合格并交付使用后30个工作日内支付合同总价20%的尾款。第五条违约责任5.1乙方逾期交货，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之二的违约金；5.2乙方未按约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之二的违约金；5.3甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付款千分之二的违约金。第六条争议解决,6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条合同期限、生效条件、份数7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第八条其他8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。8.2本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字盖章之日起生效。附件：工程量清单及单价表（此处省略工程量清单及单价表内容）委托方公司（甲方）：服务方公司（乙方）：代表人（签字）：日期：第八条其他8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。例如，若乙方在施工过程中因不可抗力导致工程进度延误，甲方应给予乙方合理的工期延长，并相应调整工程款支付计划。8.2本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括但不限于以下内容：工程量清单及单价表、施工图纸、设计变更通知单、施工进度计划、施工安全措施等。8.3本合同自双方签字盖章之日起生效。合同签订后，甲方应于3个工作日内将合同副本及附件送达乙方，乙方在收到后应予以确认。第九条保密条款9.1双方对本合同内容及其履行过程中所涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。第十条不可抗力10.1在合同履行过程中，如遇不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难的，双方应立即通知对方，并协商解决。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为、社会动荡等。10.3发生不可抗力事件后，双方应积极采取措施减少损失，并尽快恢复合同履行。第十一条合同解除11.1在合同履行过程中，如出现以下情形之一，任何一方均有权解除合同：（1）一方严重违约，经另一方催告后，在合理期限内仍未纠正的；,（2）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商无法解决的；（3）法律法规或政策调整，导致合同无法继续履行的。11.2合同解除后，双方应按照约定结算已发生的工程款和费用，并处理善后事宜。第十二条合同解除后的争议解决12.1合同解除后，双方应友好协商解决因合同解除产生的争议。12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同终止13.1合同履行完毕，经双方确认后，合同终止。13.2合同终止后，双方应按照约定办理工程验收、移交手续，并结算剩余款项。第十四条争议解决,14.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；14.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十五条通知15.1双方在履行合同过程中，应按照约定方式及时通知对方有关事项。15.2通知应以书面形式发出，自发出之日起生效。第十六条合同份数16.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第十七条附件17.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十八条附件清单17.1附件清单如下：（1）工程量清单及单价表；（2）施工图纸；（3）设计变更通知单；（4）施工进度计划；（5）施工安全措施；（6）其他相关文件。委托方公司（甲方）：服务方公司（乙方）：代表人（签字）：日期：第十九条个人信息保护保护19.1双方应遵守国家有关数据安全和个人信息保护保护的法律、法规，对在合同履行过程中获取的对方个人信息严格保密。19.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方外泄对方个人信息。19.3甲方在项目实施过程中收集到的个人健康信息，应严格按照《中华人民共和国个人信息保护法》的规定进行管理，未经本人同意不得用于其他用途。第二十条不可抗力20.1合同履行过程中，如遇自然灾害、管理部门行为等不可抗力因素，导致合同无法履行或履行困难，双方应立即协商解决。20.2不可抗力事件发生后，双方应提供相关证明材料，并在事件发生后30日内书面通知对方。20.3因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任；合同部分无法履行的，可相应减少合同价款。第二十一条违约责任21.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定的，应承担违约责任。21.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额按合同约定执行。21.3因违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方损失，包括直接损失和间接损失。第二十二条合同解除22.1在合同履行过程中，如发生以下情形之一，任何一方均可解除合同：,（1）一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务；,（2）一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；,（3）一方被依法宣告破产、解散或者被吊销营业执照；（4）其他依法或经双方协商一致应当解除合同的情形。22.2合同解除后，双方应按照约定办理工程验收、移交手续，并结算剩余款项。第二十三条保密条款23.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、个人个人信息保护等，应予以严格保密。23.2保密期限自合同签订之日起至合同终止