2026年监理工程师之合同管理题库检测题型含答案详解

2026年监理工程师之合同管理题库检测题型含答案详解1.下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。

A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止

B.均采用无条件担保方式

C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】：A2.根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构【答案】：A3.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币【答案】：A4.关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】：D5.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C6.设计施工总承包合同中，下列事件发生后不能索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同【答案】：B7.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】：D8.关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。

A.可以公开招标

B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包

C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标【答案】：B9.关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权利归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】：B10.（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】：B11.建设项目总承包的优点不包括（）。

A.单一的合同责任

B.减少设计变更

C.设计是最优方案

D.缩短建设周期【答案】：C12.下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（）。

A.施工企业一般办理团体意外伤害险

B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上

D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5人【答案】：C13.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。

A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定【答案】：C14.下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。

A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算

B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%

C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿

D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保【答案】：D15.下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。

A.平等

B.公平

C.公正

D.诚实信用【答案】：C16.下列关于中标通知书的说法，错误的是()。

A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件

B.中标价作为该投标人评标的基准价格

C.项目经理在要求履行合同时必须到位

D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选【答案】：D17.（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】：A18.下列合同中，属于可撤销合同的是()

A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

B.以虚假资质签订的合同

C.通过串通投标订立的合同

D.在订立时显失公平的合同【答案】：D19.关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】：D20.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.竣工验收合格日

C.签发工程接收证书日

D.转移占有建设工程日【答案】：D21.轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01【答案】：C22.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表【答案】：C23.设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。

A.承包人

B.工程师

C.发包人

D.项目经理【答案】：A24.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金【答案】：A25.评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()

A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】：D26.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】：A27.无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理终止后的代理行为

D.超越代理权限为代理行为【答案】：B28.儿童少年应（）脂肪的摄取。

A.限制

B.增加

C.不强调限制

D.不主张供给【答案】：C29.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书【答案】：B30.建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大【答案】：A31.关于合同变更，说法正确的是（）。

A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见

B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见

C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议

D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示【答案】：C32.材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】：A33.根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【答案】：D34.根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】：D35.NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同【答案】：D36.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位【答案】：B37.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作

D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任【答案】：A38.尿液保存时加入（）防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。

A.浓盐酸

B.甲苯

C.氯仿

D.碳酸钠【答案】：C39.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A.工程照管责任移交

B.承包合同的全部义务已完成

C.缺陷通知期开始

D.可以办理竣工结算【答案】：A40.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。

A.道路

B.绿化

C.市政设施

D.本工程区域内的临时占地【答案】：D41.成本加酬金合同还可分为的形式不包括（）

A.成本加固定酬金合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加可变酬金合同

D.固定总价合同【答案】：D42.某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元【答案】：A43.以下关于定金的说法中正确的是（）。

A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式

B.定金合同从实际交付定金之日生效

C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】：B44.建设工程合同管理的法律基础是（）。

A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任【答案】：C45.根据《招标投标法实施条例》，（）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。

A.优秀的建设方案

B.最低的报价

C.最好的工作质量

D.最快的工期【答案】：A46.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。

A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期

B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延

C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期

D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延【答案】：A47.某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()

A.500天

B.538天

C.865天

D.903天【答案】：B48.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全措施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】：C49.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失【答案】：B50.下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业【答案】：B51.在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是()。

A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题

B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面

C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20min内完成为宜

D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况【答案】：B52.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】：C53.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天【答案】：B54.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。

A.提交投标书后，开标前

B.提交投标书后，评标前

C.开标后，定标前

D.提交投标书前【答案】：B55.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()

A.两者订立的情形不同

B.两者的法律后果不同

C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同

D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同【答案】：B56.建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起的地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损【答案】：D57.关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准【答案】：B58.下列属于限制民事行为能力人的是（）。

A.十八周岁以上的自然人

B.十六周岁以上的未成年人

C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人

D.不满八周岁的未成年人【答案】：C59.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.审查承包人提交的进度计划

B.修改承包人提交的进度计划

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】：B60.(2017年真题)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】：C61.根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人【答案】：A62.下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?

A.变更

B.价款调整

C.索赔

D.暂估价【答案】：D63.依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A.15日

B.20日

C.30日

D.90日【答案】：B64.关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？()

A.室内空气湿度常年大于80％时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层

B.倒置式屋面可不做隔汽层

C.可采用防水砂浆做隔汽层

D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设【答案】：C65.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（）。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个标包一次招标，投标人可自主选择一个或几个标包报价

C.一个标包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价【答案】：C66.经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示【答案】：C67.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。

A.直接代理

B.间接代理

C.法定代理

D.指定代理【答案】：C68.预付款担保的主要形式为（）

A.现金

B.存款单

C.保兑支票

D.银行保函【答案】：D69.监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.15

C.28

D.14【答案】：C70.发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括()。

A.施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人不按规定施工

D.承包人破产，倒闭【答案】：A71.“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。

A.④-①-②-③

B.③-④-②-①

C.①-③-②-④

D.①-④-②-③【答案】：D72.科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。

A.0～4

B.-10～0

C.5～10

D.10～65【答案】：D73.招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。

A.有从事招标代理业务的营业场所

B.有从事招标代理业务的相应资金

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库【答案】：D74.(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】：B75.（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同【答案】：A76.承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】：B77.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()

A.综合评价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.最低评标价法【答案】：D78.施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的()担保。

A.留置

B.保证

C.定金

D.质押【答案】：B79.卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。

A.迟延交付违约金以天为单位计算

B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%

C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%

D.支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料【答案】：A80.由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()

A.提交给业主

B.提交给工程师

C.提交给承包商

D.分别提交给业主和承包商【答案】：C81.在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。

A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%

B.（投标人报价-标底）/标底×100%

C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%

D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%【答案】：A82.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金【答案】：D83.（）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。

A.重量损失因子（WLF）

B.重量保留常数（WRC）

C.重量损失系数（WLI）

D.重量保留因子（WRF）【答案】：D84.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】：D85.根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。

A.暂估价未包括在签约合同价内

B.暂估价可以计日工方式支付

C.暂估价是可能予以支付的款项

D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格【答案】：D86.按照化学组成分类，蛋白质可分为（）。

A.组合蛋白质值

B.纤维类蛋白质

C.单纯蛋白质

D.结合蛋白质

E.球状蛋白质【答案】：C87.按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（）

A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】：D88.招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。

A.15

B.21

C.30

D.60【答案】：C89.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。

A.发包人负责试验，费用由发包人承担

B.发包人负责试验，费用由承包人承担

C.承包人负责试验，费用由发包人承担

D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】：C90.纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.400万元【答案】：B91.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（）提出要求。

A.联动试车

B.性能测试

C.单车试验

D.投料试车【答案】：B92.下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产【答案】：C93.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险【答案】：B94.《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位【答案】：A95.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】：D96.FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》【答案】：A97.应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构【答案】：C98.根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15【答案】：D99.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法【答案】：B100.设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。

A.设计单位资质等级

B.设计单位的业绩

C.拟派设计团队负责人的实力信誉

D.拟派设计团队的综合能力【答案】：D101.承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】：D102.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。

A.承包人承担相关费用，工期不予顺延

B.承包人承担相关费用，工期相应顺延

C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延【答案】：A103.泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()

A.保温板采用胶黏剂进行粘贴

B.保温板采用锚栓进行辅助加固

C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝

D.保温板用于高层时应设置托架【答案】：A104.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任【答案】：B105.根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】：C106.缺陷责任期从()起算。

A.投标函中写明的竣工日开始

B.开工通知中写明的开工日开始

C.投标函中写明的开工日开始

D.工程接收证书中写明的竣工日开始【答案】：D107.下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。

A.发电机

B.发动机

C.塔式起重机

D.钢【答案】：D108.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21【答案】：A109.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施【答案】：A110.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定权重的均值【答案】：C111.根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%【答案】：B112.保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日【答案】：D113.除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款

B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求【答案】：C114.个人健康问题记录不包括（）。

A.周期性健康检查记录

B.基本资料

C.问题描述

D.问题目录【答案】：A115.（2020年真题）下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金【答案】：A116.(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前14天

D.招标公告发布之日前28天【答案】：B117.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。

A.0.01%

B.1%

C.5%

D.10%【答案】：B118.工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

A.提交投标保证金

B.提交招标文件

C.开标现场

D.提交投标文件【答案】：C119.建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】：C120.出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人【答案】：B121.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立【答案】：D122.下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面了解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】：D123.招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.定标后5日

B.发出中标通知书后5日

C.中标人提交履约保证后5日

D.书面合同签订后5日【答案】：D124.根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】：C125.某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第4周迟延交付违约金的计收正确的是（）。

A.迟交合同设备价格×0.5%

B.迟交合同设备价格×1%

C.合同价格×0.5%

D.合同价格×1%【答案】：A126.在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是()。

A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求

B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求

D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求【答案】：D127.关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度【答案】：A128.总承包合同的承包人（）。

A.必须是独立承包人

B.可以是联合体，不可以是独立承包人

C.可以是独立承包人，不可以是联合体

D.可以是独立承包人，也可以是联合体【答案】：D129.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）

A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的

C.主要工艺复杂的

D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】：D130.发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】：C131.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。

A.5％

B.10％

C.20％

D.30％【答案】：B132.依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。

A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用

B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换

D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】：C133.材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法【答案】：A134.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日【答案】：C135.（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】：B136.根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。

A.工期和费用

B.费用和利润

C.费用

D.工期【答案】：C137.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任【答案】：B138.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工【答案】：A139.ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.监理人【答案】：A140.为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()

A.负责青苗树木的损坏赔偿

B.拆除地上障碍物

C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备

D.提供水上勘察作业用船【答案】：C141.对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。

A.联合体全体成员的平均资质

B.联合体各成员的财务状况

C.联合体的业绩

D.联合体的信誉【答案】：A142.在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。

A.资格审查分为资格预审和资格后审两种

B.对于公开招标的项目，实行资格预审

C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法【答案】：D143.（2017年真题）建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4【答案】：C144.一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（）kcal。

A.3000

B.2800

C.2400

D.1800【答案】：B145.关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。

A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化

B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效

D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】：C146.关于分包的说法错误的是（）。

A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包

B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定

C.接受分包的人就分包项目承担连带责任

D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】：D147.（2017年真题）大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管【答案】：C148.关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】：C149.投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（）。

A.废标

B.放弃投标

C.提供备选方案

D.一个方案【答案】：C150.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。

A.总承包合同的承包人应是是独立承包人

B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系

C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】：D151.关于结清单生效的表述中，不正确的是（）。

A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔【答案】：C152.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书【答案】：A153.如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。

A.工期+费用+利润

B.工期+费用

C.工期+利润

D.费用+利润【答案】：B154.能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决【答案】：A155.材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）

A.投标内容

B.投标有效期

C.投标保证金

D.履约保证金【答案】：D156.设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实施进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求【答案】：D157.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日【答案】：C158.下列关于履约保证说法不正确的是()。

A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种

B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%

C.履约银行保函额度是合同价格的10%

D.履约担保书担保额度是合同价格的10%【答案】：D159.根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。

A.人员成本

B.材料成本

C.设备成本

D.分包成本【答案】：A160.编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】：B161.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：D162.某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法不正确的是（）。

A.只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担

B.如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担

C.原始数据错误复核时未发现，则由承包人承担

D.检验标准错误复核时未发现，则由发包人承担【答案】：C163.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构【答案】：A164.《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。

A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

B.评审的综合评分，最接近标底的优先

C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目【答案】：B165.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。

A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

C.每次阶段支付时均不允许扣减定金

D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金【答案】：C166.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】：C167.某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿【答案】：D168.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元【答案】：C169.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。

A.工程师发出设计变更通知

B.承包人完成变更工程

C.承包人提交变更追加合同价款报告

D.最近一期工程进度款支付【答案】：D170.常用的评价蛋白质利用率的方法有（）。

A.相对蛋白质值

B.蛋白质功效比值

C.蛋白质净利用率

D.蛋白质生物价

E.净蛋白质比值【答案】：A171.无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为的代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止后的代理行为

D.超越代理权限而为的代理行为【答案】：B172.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】：A173.关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】：D174.《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（）。

A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意

D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务【答案】：D175.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】：D176.根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。

A.竣工验收

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师签发履约证书

D.结清单生效【答案】：D177.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。

A.按份责任

B.共同责任

C.连带责任

D.均等责任【答案】：C178.根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。

A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格

B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项

C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用【答案】：D179.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】：C180.发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（）应承担承包人由此增加的保管费用。

A.发包人

B.承包人

C.供货商

D.监理人【答案】：A181.依据《民法典》担保物权分编和合同编，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金【答案】：D182.根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期说