道路设施维护安全协议书

道路设施维护安全协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX道路设施维护有限公司，注册地址位于中国北京市朝阳区建国路88号，法定代表人为张三，联系电话甲方是一家专业从事道路设施维护、租赁及相关技术服务的企业，拥有丰富的行业经验和资质认证。甲方在日常运营过程中，为保障城市道路设施的安全性和稳定性，需委托乙方提供专业的维护服务，以确保道路设施的正常运行和公共安全。基于此，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

甲方在道路设施维护领域具有丰富的项目经验，其业务范围涵盖道路照明、交通标志、护栏、排水系统等多个方面。为提升服务质量和管理效率，甲方决定通过本协议委托乙方提供专业的维护服务，包括但不限于定期检查、维修保养、应急响应等。甲方的业务范围和服务需求为本协议的签订提供了背景条件，双方的合作将有助于提升道路设施的整体安全水平，满足城市发展的实际需求。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX道路设施技术服务有限公司，注册地址位于中国上海市浦东新区陆家嘴环路1088号，法定代表人为王五，联系电话乙方是一家专注于道路设施维护和科技服务的专业企业，具备国家一级资质认证，拥有先进的检测设备和专业的技术团队。乙方长期为多家政府机构、企事业单位提供道路设施维护服务，积累了丰富的项目经验和良好的市场口碑。基于乙方的专业能力和服务资质，甲方选择乙方作为本次合作的维护服务提供商。

乙方的核心业务包括道路设施的检测、维修、保养以及应急抢修服务，其服务范围覆盖全国多个城市，并与多家知名企业建立了长期合作关系。乙方的技术团队由经验丰富的工程师和技师组成，能够提供全方位的维护解决方案。在本协议框架下，乙方将根据甲方的具体需求，提供定制化的维护服务，确保道路设施的安全运行和延长使用寿命。双方的合作不仅有助于提升甲方的服务能力，也将推动乙方的业务发展，实现互利共赢。

协议简介部分明确了甲乙双方合作的背景和前提条件。甲方作为道路设施维护领域的需求方，具有明确的业务需求和服务标准；乙方作为专业的服务提供方，具备相应的技术实力和服务资质。双方基于各自的资源和优势，通过本协议建立合作关系，共同推动道路设施维护工作的专业化和规范化。本协议的签订，旨在明确双方的权利义务，规范服务流程，确保维护工作的质量和效率，为城市道路的安全运行提供有力保障。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲乙双方在道路设施维护领域的合作框架与权利义务，确保乙方按照甲方的要求，提供专业、高效、安全的道路设施维护服务，保障道路设施的正常运行和公共安全。协议范围包括但不限于以下内容：乙方根据甲方提供的维护计划和技术标准，对指定的道路设施进行日常检查、定期保养、故障维修、应急抢修等服务；乙方负责维护作业的人员管理、设备使用、安全防护等工作；乙方需向甲方提供维护记录、工作报告及相关技术文档；双方就维护服务的内容、标准、费用、期限等事宜进行约定和执行。本协议旨在通过规范化管理，提升道路设施维护的整体水平，满足城市交通发展的实际需求。

第二条定义

1.**道路设施**：指用于城市道路通行、安全及管理等的设施，包括但不限于道路照明、交通标志、护栏、排水系统、信号灯、路缘石、人行道板等。

2.**维护服务**：指乙方为保障道路设施正常运行而提供的检查、保养、维修、应急抢修等技术性服务。

3.**维护计划**：指甲方根据道路设施的实际状况和使用需求制定的年度或季度维护计划，明确维护内容、时间及标准。

4.**技术标准**：指国家或行业发布的道路设施维护相关技术规范和标准，乙方需按此标准执行维护工作。

5.**维护记录**：指乙方在维护过程中形成的作业记录、检查报告、材料使用清单等文档。

6.**应急抢修**：指在道路设施发生突发故障或损坏时，乙方需立即响应并采取的抢修措施。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权根据实际需求制定道路设施维护计划，并要求乙方按照计划执行服务。

（2）甲方有权对乙方的维护作业进行监督和检查，确保维护质量符合协议约定。

（3）甲方需向乙方提供维护作业所需的现场信息和技术资料，包括设施纸、使用记录等。

（4）甲方需按照协议约定支付乙方维护服务费用，并确保支付及时。

（5）甲方有权要求乙方在维护作业中遵守安全生产规范，并承担相应的安全责任。

（6）甲方需配合乙方处理维护过程中可能出现的第三方协调问题，如占用道路或影响周边设施等。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权按照协议约定收取维护服务费用，并要求甲方按时支付。

（2）乙方需组建专业的技术团队，配备合格的工程师和技师，确保维护工作的专业性。

（3）乙方需严格按照维护计划和技术标准执行服务，保证维护质量，并定期向甲方提交工作报告。

（4）乙方需做好维护作业的安全防护措施，包括人员培训、设备检查、现场警示等，确保作业安全。

（5）乙方需妥善保管维护过程中使用的材料、工具和设备，并承担相应的损耗责任。

（6）乙方需建立完善的维护记录制度，及时向甲方汇报作业进度和问题处理情况。

（7）乙方需具备应急响应能力，在道路设施发生突发故障时，需立即启动应急抢修程序，并尽快恢复设施功能。

（8）乙方需对维护过程中涉及的技术数据和资料保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。

（9）乙方需配合甲方的监督检查，提供必要的解释和说明，并根据甲方意见进行改进。

（10）乙方需遵守国家相关法律法规，确保维护作业符合环保和安全生产要求。

第四条价格与支付条件

本协议项下的道路设施维护服务费用，根据维护服务的具体内容、范围、标准及工作量等因素综合确定。乙方应在收到甲方确认的年度或季度维护计划后，结合实际情况编制详细的报价方案，经甲方审核同意后作为本次服务的价格依据。价格形式分为固定总价和按项计费两种方式：固定总价适用于周期性、标准化的维护项目，总价包含所有服务内容；按项计费适用于临时性、特殊性或无法预估的工作，费用根据实际发生的工作量结算。甲方应按照协议约定的时间和金额向乙方支付服务费用，支付方式包括银行转账、支票等，具体方式由双方协商确定。首期服务费用于协议签订后支付，后续费用根据维护周期分阶段支付，具体支付节点与维护计划执行进度挂钩。甲方逾期支付服务费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的百分之十。如因甲方原因导致支付延迟，乙方有权暂停相应的维护服务，直至款项付清。

第五条履行期限

本协议的有效期限为自双方签字盖章之日起三年，自202X年X月X日至202X年X月X日。协议期满前三个月，如双方均有意继续合作，可另行签订续约协议。协议期内，乙方应根据甲方提供的维护计划，在约定的时间窗口内完成各项维护任务，包括日常检查应在每月第一个工作日前完成，季度保养应在每季度前十五日内完成，年度大修应在每年十一月三十日前完成。应急抢修服务的响应时间不得超过接到通知后两小时内到达现场。如遇特殊情况需要调整维护计划，双方应提前一周书面协商变更事宜。任何一方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任，并采取措施尽快纠正，确保道路设施的正常运行。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按协议约定支付服务费用的，除支付逾期违约金外，还应承担乙方为追讨欠款产生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。如甲方恶意拖欠，乙方有权解除协议，并要求甲方支付已完成服务的费用及违约金。

（2）甲方提供的维护计划或技术资料存在重大错误或遗漏，导致乙方维护工作失误的，甲方应承担相应的损失赔偿责任，但赔偿上限不超过协议总价的百分之二十。

（3）甲方无正当理由要求乙方暂停或终止协议的，应向乙方支付相当于三个月服务费用的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按协议约定履行维护义务，导致道路设施损坏扩大或公共安全的，应承担全部修复费用及相应的赔偿责任，并支付相当于违约工作金额度百分之十的违约金。如违约行为造成严重后果，乙方还应承担相应的行政或刑事责任。

（2）乙方维护工作质量不符合技术标准，经甲方指出后未及时整改的，甲方有权要求乙方返工并支付返工费用，同时扣减相应比例的服务费用作为违约金。返工次数超过两次的，甲方有权解除协议并索赔。

（3）乙方在维护过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，应承担全部赔偿责任，并扣减协议总价的百分之三十作为违约金。如涉及刑事责任的，乙方还应配合司法机关处理。

（4）乙方泄露甲方商业秘密或技术数据的，应立即停止违约行为，赔偿甲方因此遭受的全部经济损失，并支付协议总价百分之五十的违约金。如造成严重后果，甲方有权追究乙方的法律责任。

（5）乙方未按约定履行应急抢修义务，导致道路通行受阻或延误的，应承担相应的经济赔偿责任，并支付相当于延误时间每小时千分之五的违约金，但每日违约金上限不超过人民币五千元。

（6）乙方擅自将协议项下的权利义务转让给第三方，未经甲方书面同意的，属于违约行为，应向甲方支付协议总价百分之二十的违约金，并承担由此产生的全部责任。

3.违约金与赔偿的适用：本协议项下的违约金与赔偿金可同时适用，但总额不超过协议总价的百分之五十。任何一方违约时，守约方有权要求违约方采取补救措施，并有权解除协议。如违约方已支付部分服务费用，守约方应在解除协议后十日内退还其已支付但未提供服务的费用。双方应在违约发生后三十日内协商解决赔偿事宜，协商不成的，提交争议解决机构处理。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本协议所称不可抗力，是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、雷击、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、法律变化、疫情及其防控措施等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响双方履行协议义务的，视为不可抗力状态持续存在。

2.不可抗力影响：如发生不可抗力事件，导致乙方无法按时或按标准完成维护服务，或甲方无法履行支付义务，双方互不承担违约责任。但受影响方应在不可抗力事件发生后七日内书面通知对方，并提供相关证明材料，包括但不限于政府部门公告、新闻报道、损失清单等。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。

3.责任免除：不可抗力事件发生后，双方应采取合理措施减少损失，包括但不限于暂停维护作业、保护现场设施、抢修受损部分等。因不可抗力造成的直接损失，由双方各自承担；如不可抗力导致协议无法继续履行，双方应协商处理后续事宜，包括费用结算、资料交接等。不可抗力事件消除后，双方应立即恢复协议的履行，并可根据实际情况协商调整协议内容。任何一方因不可抗力免除责任后，仍应承担因其违约行为给对方造成的间接损失。

第八条争议解决

1.争议解决方式：本协议项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择以下第（一）项或第（二）项方式解决：

（一）提交北京市仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点在北京，仲裁语言为中文。

（二）依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法院的传唤和判决，并承担相应的诉讼费用。

2.争议处理原则：争议解决过程中，双方应本着公平、合理的原则，提供真实、完整的证据材料，并积极配合争议解决机构的工作。除争议解决事项外，双方应继续履行协议中未受争议影响的其他条款。

3.争议范围：本协议项下的争议包括但不限于协议的签订、履行、变更、解除、违约责任、不可抗力等所有与协议相关的问题。任何一方在争议解决前单方面作出的可能损害对方权益的行为，应被视为无效。争议解决机构作出的裁决或判决，双方应自觉履行。如一方不履行，另一方可申请强制执行，并追究其相应的法律责任。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、文件、通知等均应以书面形式进行，可通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的电子数据交换系统发送。通知应发送至本协议首部列明的地址或联系方式。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，签收日或邮寄发出后第五日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前七日书面通知对方，否则按原联系方式发送的通知视为有效送达。

2.协议变更：本协议的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何一方不得单方面修改协议内容，否则该修改无效。协议变更后，双方应加盖公章或合同专用章，并在变更内容上签字确认。

3.分包与转包：乙方在履行协议过程中，如需分包部分非核心工作，须事先征得甲方书面同意，且分包方必须具备相应的资质和能力。乙方不得将协议项下的全部服务转包给第三方，否则甲方有权解除协议并要求赔偿。分包方的行为视为乙方自身的行为，乙方应对分包方的履行结果承担全部责任。

4.保密义务：双方应对本协议内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。保密期限为本协议有效期内及协议终止后两年内，但涉及法律法规强制披露的除外。

5.法律